建设承包合同通用
在人们愈发重视契约的社会中,合同对我们的帮助越来越大,合同是对双方的保障又是一种约束。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编为大家整理的建设承包合同通用,欢迎大家分享。
建设承包合同通用1
甲方(发包方):
身份证号码:
乙方(承包方):
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》及工程建设相关规定,结合本工程的具体情况,经发包方与承包方双方协商一致(以下简称为甲方,乙方),特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 工程建设规模及地点
工程建设规模(单位:座): 。单座规格:外径长60米,总计预计建设 座,(以实际棚数为准、具体施工标准详见附件:工程施工质量,技术要求)。
第二条 工程合同总价
本工程采取造价包干的方式,元( ),预计总价: 元( )如建设的大棚多于或少于60米时,按折合每米 元标准计算。
第三条 工程建设期限
1. 本合同总工期为天(日历天从开工之日算起)。
2. 本工程开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
3. 如遇下列情况,经甲方现场工程监理负责人签证后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。
⑴ 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如风灾,水灾,自然发生的火灾,地震等)而影响工程进度的情况。
⑵ 因施工地块腾不出来,施工机械、人工等无法施工的。
⑶ 工程款不到位,造成工期后延。
第四条 工程质量和检查验收
1. 甲方委派技术人员现场监理,乙方在施工过程中必须服从甲方质检员要求,严格遵守施工方案和材料标准,做到安全生产,文明施工。若因乙方施工造成质量和安全问题,甲方概不负责。
2. 甲方应在乙方机械进入施工场地时以书面形式告知场地内有无光缆,管道,洞穴及其它隐患,否则造成损失由甲方负责。
3. 甲方应在工程竣工后三日内组织相关部门进行竣工验收,验收中如发现有不符合本合同质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。验收合格后,双方签署交工验收证书,工程移交甲方管理。工程竣工日期以最后检验合格的日期为准。
第五条 工程价款的支付与结算
1. 本合同签订生效后,在乙方人员和机械设施进入施工场地后三日内,甲方按工程合同总价的20%预付工程款。
2. 剩余工程款甲方按乙方工程进度支付,墙体完工后再支付工程合同总价的20%,立柱完工后再支付工程合同总价的20%,钢架、竹竿完工后再支付工程合同总价的20%,待工程验收后10天内支付17%的`工程款,剩余3%作为质量保证金,在工程完工所有付款乙方不开具国家正规发票。如开发票税金由甲方承担。
第六条 违约责任
1. 本合同签订生效后,在合同期内任何一方单方终止本合同,违约方除向守约方赔偿直接经济损失外,另按合同总价的20%向守约方支付违约金。
2. 乙方施工的工程质量安装的相关设备,材料不符合合同或合同附件要求规定的,由乙方负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的或由于乙方自身其它原因造成工程交付时间延后的,每延期十五天按合同总价的1%支付逾期违约金。
3. 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
4. 若乙方违反本责任书之上所述有关规定,质量不能达到设计规范或要求,给甲方造成损失以及发生其他导致本合同书无法履行的行为,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
第七条 争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,甲乙双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向本合同履行地的人民法院起诉解决。
第八条 特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定制定特殊条款。
第九条 附则
本合同未言明其它事项,一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。
本合同附件中关于过程施工质量,技术要求的相关规定与本合同具有同等法律效力。
本合同经双方签字盖章生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款后自然失效。
本合同一式三份,甲,乙双方各一份,存档一份。
发包方(盖章): 承包方:
委托代理人: 委托代理人:
签约日期: 年 月 日
签约地点:
建设承包合同通用2
甲方:________
乙方:________
第一条合同标的物所处位置:江孜县上海东(建筑面积约42平方米,合同价款以实际建筑面积为准);标的物建设工期为20_________年4月13日至20_________年5月26日;值班室建设费用为1600.00元/平方米;承包方式为全包方式。
第二条甲方提出房屋建设基本布局、大致框架及尺寸,乙方须基于诚信及职业道德为甲方设计详细的房屋结构图纸并负责技术及安全审核。乙方的最终设计图纸经甲方同意后方能开工建设。
第三条值班室主体结构为框架结构,乙方在建设过程中使用的所有施工材料需达到民用住房建设质量要求,所有材料的使用、材料架构符合行业通常惯例,同时,乙方建设行为严格落实建设民用住房的安全性、耐用性及方便性的条件。
第四条值班室所有铺设瓷砖之处,应达到平整等美观性要求。该类工程的质量保质期为二年,该期间内脱落率及断裂率不得超过面积的1%。超过约定面积时,乙方须无偿负责将损坏部分修缮完整;若甲方因该脱落或断裂遭受损失,乙方应予以赔偿。乙方若不及时返工,甲方可以扣除乙方的质量保证金。
第五条墙面的平整度须达到行业标准和积极性行业惯例;标的物管线等隐蔽工程的铺设须符合安全、方便的要求,如电话、网线及电路线等应分开走管,电路线应与电视线等保持一定技术性距离。
第六条需要使用混凝土的工程中,混凝土应机器搅拌;顶层铺设保温层、浇注现浇,同时须做好房屋的防水及雨水排放工程。
第七条值班室施工建设费的支付:完成工程建设,甲方预扣工程总费用的10%作为质量保证金外一次性支付工程款,二年后乙方施工达到本合同各项条款时,甲方将质保金全部支付乙方。
第八条甲方的权利与义务:
1.甲方对乙方施工可以随时检查及现场监督,对不当行为可以制止。
2.在不影响乙方工期的情况下,甲方可以变更施工图纸。
3.甲方负责为乙方协调水电,但相关费用由乙方负担。
4.工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
第九条乙方的'权利与义务:
1.乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚信;若工程质量不符合本协议要求或相关行业标准,乙方应无偿返工且应承担由此给甲方带来的损失。
2.乙方应在保证质量的前提下按时完成建设任务;逾期须承担100.00元/日的违约金并应承担甲方由此遭受的其他损失。乙方不得将工程的施工建设转包。
3.乙方自备符合行业要求的施工工具及相关房屋建设工程所需器械,同时乙方保证所有施工人员均为具有施工资质的相应技术人员。
4.乙方自负己方人员及相应物品的安全责任,乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害以及财产损失自负其责,甲方对此不负责任。
5.乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时,应负相应损害赔偿责任,甲方对此不承担责任。
6.乙方对甲方提出的不符合安全标准或客观上无法实现的施工要求有权拒绝。
第十条甲方逾期支付施工费用时,应向乙方支付100.00元/日的滞纳金;乙方建设中违反本合同约定条款或建设工程不符合行业标准及积极性行业惯例时,应承担1000.00元的违约金,并应承担相应损害赔偿责任。
第十一条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十二条本合同自双方签字之日起生效。合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本份数按自定,可报送所需部门。
甲方:________乙方(盖章):________负责人签字:________
身份证号:________负责人身份证号:________
电话:_________________电话:_________________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_____________
建设承包合同通用3
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规、规定,本着平等合作,相互信任,互惠互利精神,经甲、乙双方共同协商,由乙方绿化工程承包人 。在甲方和业主所签订的施工合同书基础上,就有关事宜达成以下协议:
一、甲方职责:
1、积极协助乙方进行本工程投标、签约等工作。
2、接待业主组织的考察等活动,参加工程检查验收工作及建设单位要求的承包单位应参与的工作,相关活动开支由乙方承担。
3、扣除按本协议有关条款约定的管理费外,对乙方工程款不拖延、截留、卡扣。
二、乙方职责:
1、维护甲方企业声誉,认真履行甲方与业主签订的工程合同,不得给甲方造成企业形象影响和经济损失。
2、按本协议有关条款约定,向甲方缴纳本工程管理费及质量安全保证金。提取工程进度款时提交相同金额的材料发票及劳务发票,以供甲方做账使用。
3、自行负责工程款催收。
4、需甲方配合参与的工作,提前两日通告甲方,并承担甲方所发生的费用(包括差旅费、住宿费、生活费、劳务费)。
5、经乙方对外签订的合同协议,一切经济、法律责任均由乙方承担。
6、乙方负责现场工程范围内的`安全生产和文明施工,并接受检查,承担安全生产和文明施工的所有费用,乙方如发生安全事故,负责处理善后工作,并承担事故处理所有费用。自行承担一切工程质量和安全责任。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修期按照施工合同约定年限,具体日期按竣工日期起计算。
三、费用及支付方式:
1、乙方独立经营,自负盈亏,乙方上缴甲方管理费(不含税),该项目的税金由乙方负责缴纳,管理费按工程决算额同比收取2%。
2、支付方式:甲方在和乙方签订合同时把管理费缴清。
四、违约责任:
1、任何一方违约,对违约方处罚违约金人民币壹拾万元整。
2、委员会仲裁。
五、其他:
1、如果与业主发生合同纠纷,裁定为承包方支付的一切费用由乙方承担。
2、合同期间若发现乙方有损害甲方形象和权益行为时,甲方可终止本协议,乙方应赔偿甲方相关损失。
3、未尽事宜,双方共同协商,或签订补充协议。
4、代理人签署与加盖公章后生效。全部养护工程合同期满,业主工程款全部到位后,双方结清相关费用时终止。
甲方:
委托代表人:
日期:
乙方:
日期:
建设承包合同通用4
(简称甲方)
(简称乙方)
经甲乙双方共同协商,甲方同意将住宅楼及车库两个单位工程承包给乙方施工
一、 承包方式:只包工不包料。
二、 工程概况:砖混结构,建筑面积为5227m, 车库为 490m。 按实际完成面积结算。
三、 承包内容:基础工程,主体工程。
四、 工程质量:国标合格。
五、 工程工期:自年 月 日至 年 月 日。
六、 承包价:
七、 拨付款方式:
八、 乙方责任:
1、 确保工程质量按合同规定达标;
2、 确保按合同规定日期完成任务;
3、 保证做到文明施工,安全生产完善、安全设施发挥(三宝)作用;
4、 施工过程有甲方、监理等有关人员通力合作,及时解决施工疑难和问题;
5、 加强对全体工作人员进行守法和安全生产教育,确保工程顺利完成施工任务;
6、 乙方负责安排:
① 大、小型所有施工机具、用具。
②所有砼模板材料(木方、模板、铁线、铁钉等全部材料。
③ 脚手架工程的杆、板、钢等全部材料。
九、 甲方责任:
1、 及时向乙方提供施工图(4份)及有关工程施工的.技术资料,"三通一平"提前到位;
2、 负责校好图纸汇审,解决施工疑难;
3、 负责提供所需的合格建筑材料;
4、 负责向乙方设专业人员技术指导,及时做到质量检测、监督和质量认证、验收;
5、 施工过程对乙方文明施工、安全生产及时做到检查监督和教育;
6、 保证做到按合同规定日期及时拨付工程进度款和结算剩余尾款;
7、 关于停建、停工问题:施工过程如发生停止建设令,甲方承担乙方一切损失。当发生待料停工时,甲方负责向乙方支付人头人工费,如有停水、停电现象临时性停工,甲方承担向乙方支付生活费;
8、 施工过程因设计、图纸变更,甲方按变更实际工程量向乙方进行进行增减项目的计算,进入乙方竣工结算;
9、 甲方发生临时用工,由甲方专业人员给乙方打签证进入乙方结算。
十、 双方违约:
1、 乙方工程质量不达标(合格标准),甲方令乙方二次维修,发生的材料费由乙方承担,二次检测再不合格,甲方有权责令乙方全员退场;
2、 乙方没按共同工期完成施工任务,甲方有权向乙方提出制裁,由甲乙双方协商解决;
3、 如再施工过程万一发生重大安全事故由甲方和上级主管部门紧进行调查,按调查结论由责任方承担经济和一切损失;
4、 甲方如没按合同日期支付工程款,隔三日乙方向甲方提出交涉,超七日时,已影响工程正常施工,乙方向甲方再交涉后,甲方及时给予解决;
5、 竣工验收结算:乙方全部完成施工任务时,甲方应及时做好验收结算,结算后十五天内一次性向乙方支付全部结算尾款,如超三十时,乙方有权向劳动部门申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。
十一、对不可予照的事和问题,甲乙双方及时会面共同解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建设承包合同】相关文章:
建设工程承包合同建设工程承包合同样板03-20
私房建设承包合同01-09
工程建设承包合同02-09
建设工程承包合同06-01
厂房建设承包合同02-21
房屋建设承包合同07-18
建设工程劳务承包合同11-23
建设施工承包合同12-31
建设承包合同范本01-17