电缆工程承包合同

时间：2024-11-13 09:31:46 偲颖承包合同我要投稿

相关推荐

电缆工程承包合同（通用11篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的电缆工程承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

电缆工程承包合同（通用11篇）

　　电缆工程承包合同 1

　　甲方（发包单位）：________________

　　乙方（承包单位）：________________

　　鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成；鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成；为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《民法典》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。

　　一、工程概况及承包内容

　　1、工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________

　　2、合同形式：____________________________

　　3、工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。

　　4、合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。

　　5、工程期限：____________日开工，工期共计________天。

　　二、工程标准及技术要求：

　　1、招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。

　　2、建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。

　　3、甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件（以下简称总合同，包括设计图纸、往来文件等），乙方均遵守。

　　三、工程数量确认及材料和设备供应

　　1、结算工程数量确认：以乙方实际施工完成的工程量和经过甲方技术负责人、监理工程师现场验收，并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。

　　2、为完成本合同工程所需的所有机械设备均由乙方自备，当乙方需使用甲方设备时，根据甲方现场负责人签字确认的使用时间及司机的运转记录，结算时按附表价格予以扣除。

　　3、甲方供应给乙方的钢筋施工损耗已计入本合同相关单价之中，对超用的钢筋材料的费用，甲方在当月的工程结算款中直接扣除，其单价为：甲方采购价×（1+10％）。电缆沟施工所用砼、片石、砂砾、预埋件（钢板）等（除钢筋外全部材料）均由乙方购买，购买费用由乙方承担。

　　4、施工所需的其余材料（如制作钢筋所需的匝丝、焊条等）由乙方自行采购，费用由乙方承担，但该材料质量必须符合施工技术规范要求，须经监理工程师和甲方认可后方可使用。

　　乙方所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用均由乙方自行承担。如需甲方提供油料，则按领用材料数量乘以甲方采购价的110%计算；机械修理及保养费用均按实际发生费用计算。

　　四、甲、乙双方权利、义务

　　（一）甲方的权利、义务

　　1、负责提供施工图纸（包括变更图纸）和技术资料，并进行有关的安全、技术交底。

　　2、负责工程的施工放样及检查验收；负责现场技术质量管理，并负责协调施工。

　　3、按约定支付工程款。

　　（二）乙方的权利、义务

　　1、乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方和监理工程师、建设单位的要求。对甲方、监理、建设单位为保证质量、加快进度要求增加机械设备时，乙方接受并执行。

　　2、乙方对工程质量负责，必须严格遵守国家及相关部门质量标准，工程质量必须满足《电缆工程质量检验评定标准》，接受建设单位、监理工程师和甲方派驻的负责人的全过程监理。甲方有权对乙方质量不合格的.工程不予支付。

　　五、工程质量检查、验收

　　1、乙方严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，服从甲方质检人员和监理工程师的现场指示和检查，并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

　　2、乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。

　　六、工程验收与工程款的支付

　　1、甲方现场负责人核实乙方的本期完成工程量，对乙方已完工程进行验收，为乙方验收合格的工程开据《工程数量签认单》。每月____日前，乙方应提交手续完备的《工程数量签认单》开具结算单进行阶段结算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金，作为质量保证金。

　　2、工程完工后，经工程师验收达到验收标准，并且竣工资料齐全，乙方应在验收合格之日起____天内报送最终结算资料。

　　3、工程款支付方式

　　（1）本合同履行完毕后，双方及时办理结算，最终结算单在经过甲方各部门及项目领导审批会签后，项目经理审批签字并加盖项目经理部公章后方能生效。

　　（2）甲方每期工程款支付按照当期结算款的____%，乙方工程完工后，在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。

　　七、违约责任

　　1、合同签订后，如乙方在规定期限内没有按合同要求组织机械设备和人员进场，甲方和乙方签订的合同将自动解除。甲方有权安排其他队伍施工，乙方承担伍万元的违约责任，并承担因此给甲方造成的损失。

　　2、如果乙方的工程质量、工程进度达不到甲方要求、限期内不能改进时，甲方有权收回或分割乙方所承担工程，直至终止合同，乙方应承担由此给甲方造成的损失，并承担相应的违约责任，违约金按照给甲方造成损失的____%收取，并在结算中一次性扣除。

　　八、工程量和设计的变更

　　1、因设计变更而增加或减少的工程内容，如果在已标价工程量清单中有适用于增加的工程内容的单价，则采用该单价；如果无适用于增加工程内容的单价，则由乙方提出建议价格经甲方书面确认后执行。

　　2、乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，应经甲方及监理、建设单位的批准方可实施。

　　九、争议解决方式

　　本合同履行过程中发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，若协商不成，应提请仲裁委员会按照该会规则进行仲裁，仲裁结果是最终的。

　　十、不可抗力

　　不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

　　十一、其他约定事项

　　1、本合同未尽事宜，依照有关法律、行政法规执行，双方也可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同自双方签字或盖章且乙方在合同中承诺的机械设备和人员在规定期限内进场后生效；工程竣工验收合格、价款结清后自行终止。

　　3、附件：电缆沟工程施工技术要求

　　甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　电缆工程承包合同 2

　　甲方：____

　　乙方：____

　　依部颁双方达成据发的以《的权下中《利协中华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确、义务和责任，便于电缆工程劳务合同的实施，经双方协商一致，议，已兹共同遵守。

　　一、项目概况：____

　　1、项目名称：____交行发电机输送电缆敷设

　　2、项目内容及施工范围：____

　　本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房

　　2大约3180米左右的3x185+1x95mm电缆设备。施缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路熔接，调试，竣工资料提交等。

　　电房到工面缆，食内恢设以堂容复备加操涉，拆大作及电除电间电缆。

　　3、电缆工程劳务合同总造价：____

　　本项目总造价为元（大写：____）

　　二、承建方式：____

　　1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。

　　2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。

　　三、施工工期：____

　　本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。

　　四、工程款支付：____

　　合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字

　　效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方的40%（元）；工程竣工经甲方验收合格、税务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，人签字确认后，一周内付清。

　　支在方经付乙合甲

　　五、质量要求及验收：____

　　1、乙方应严格按照国家所制定的.相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。

　　2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品、

　　3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。

　　六、质保期：____

　　该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。

　　七、经济责任

　　1、乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。

　　2、自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。

　　3、如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。

　　4、在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。

　　5、乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指因乙方原因造成的工伤等事故或者财产损失。应承担发生的一切费用及法律责任。甲方不负责任责任。在施工中如果乙方对甲方原有设施设备造应照价赔偿或自行负责恢复原状。

　　挥由何成，事费损在故用害施责及，工任法乙中方律方

　　6、本工程质量保修期为一年，系统调试开通后如出现故障，乙方应在最快时间内（不超过2小时）响应及时解决故障，保修期内因甲方原因造成机器设备损失由甲方负责。

　　7、由于乙方原因造成工程延期，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金500元。其支付不解除乙方的施工责任，且电缆工程劳务合同施工工期保持不变，如为甲方原因，则工期顺延；如甲方未能按电缆工程劳务合同约定支付工程款，按以上同样金额向乙方支付违约金。

　　八、电缆工程劳务合同争议的解决办法：____

　　本电缆工程劳务合同履行过程中，如果产生纠纷，双方协商解决，协商不成由当地具有权威的仲裁委员会裁决。裁决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　九、本电缆工程劳务合同一式四份，双方各持二份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：____乙方：____

　　法定代表人：____法定代表人：____

　　委托代理人：____委托代理人：____

　　签字日期：____

　　电缆工程承包合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　为了顺利完成

　　的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：

　　一、甲方将

　　的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。

　　二、承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容，包含分接箱接线等，直至能够正常通电

　　三、承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料

　　四、工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：

　　五、工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电

　　六、工程款支付：

　　工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的.95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。

　　七、甲方的责任：

　　1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。

　　2、提供工程所用到的材料。材料供应及时，确保乙方的顺利施工。

　　八、乙方责任：

　　1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。

　　2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。

　　4、负责场内材料的装、运、卸和保护。

　　5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。

　　6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。

　　九、工程质量

　　乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。

　　本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　日期： __年__月__日日期：__年__月__日

　　电缆工程承包合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：河舒工业园及利溪10KV电缆沟建设。

　　2、工程地点：蓬安县河舒工业园110KV桂花变电站外。

　　3.工程范围和内容：新建电缆沟l60米。(详见图纸)

　　第二条工程期限

　　1.本工程合同总工期60天（从开工之日算起)。因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度.工期作相应顺延。

　　第三条工程合同总价

　　1.本工程合同总价为人民币230000元，人民币大写贰拾叁万元。

　　第四条材科、构配件供应

　　1.本工程所需的全部建筑材料、构配件等所有物资均由乙方提供：

　　2.本工程所需全部建筑材料、构配件等都应具有合格证书：如属不合格产品，检验费用由乙方负担。因乙方使用不合格建筑材科、构配件用于本工程引起的一切后果由乙方负责。

　　第五条工程质量和检查验收

　　1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督检查。

　　2.乙方派同志为现场代表，乙方关键施工节点必须通过现场代

　　表的到场监督。

　　3.乙方确定的`施工现场负责人、技术负责人及管理人员.必须以书面形式将其姓名、身份、所负责的工作通知甲方代表。

　　4.隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方现场代表检查验收认可后.方可进行下一道工序施工。

　　5.工程竣工验收，应以施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　6.工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。

　　7.已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管.甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因。应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外.并赔偿因此而造成的经济损失。

　　8.工程交工验收后，保修期为1年，保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。由施工造成的工程质量问题.甲方应书面通知乙方并约定时问进行修理，在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担。

　　第六条双方负责事项

　　1.甲方

　　(1)对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查：

　　(2)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期及时给付工程款。

　　2.乙方

　　(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时的施工：青苗、树木的赔偿，障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)：

　　(2)编制施工组织设计(或施工方案)，施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位：

　　(3)做好材料和构配件的采购、供应和管理；

　　(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　(5)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　第七条工程价款的支付与结算

　　1.工程完结经甲方验收合格后，付给乙方合同总价款的％，留％的价款作为质保金，待保修期满后余款一次性支付给乙方。

　　第八条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向蓬安县人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同一式四份，其中甲方三份、乙方执—份。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)：

　　地址：地址：

　　代表人(签名)：代表人(签名)：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

　　电缆工程承包合同 5

　　甲方：______________身份证号码

　　乙方：______________身份证号码

　　为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

　　1.工程名称：武西高速桃花欲黄河大桥嘉应观互通区高杆灯电缆沟开挖、回填工程。（具体位置双方现场指定）

　　2.质量等级

　　乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为30-40cm，深度为80cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级。

　　3.合同价款：

　　3.1 合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米3.2 签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

　　4.工程结算：

　　4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。

　　4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总工程款的.50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。

　　5.进度计划：乙方于开始施工，甲方在敷设电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作，否则造成的一切损失有乙方负责。

　　6.（1）乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。

　　乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

　　7.（2）乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。

　　甲方: 乙方:

　　年月日

　　电缆工程承包合同 6

　　一、合同双方

　　发包人：_____

　　承包人：_____

　　二、总则

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，甲方“春泽名园”(二期)小区高压、低压电缆敷设和变配电安装工程由乙方承包。乙方应按国家有关规范和当地电力部门有关规定进行安装、调试、验收，为明确双方的权利和义务，达成以下合同条款，共同遵守执行。

　　三、工程地点、范围及验收依据

　　1、工程地点：珠海市拱北夏湾昌平路。

　　2﹑工程范围：春泽名园(二期)变电所、发电机室及高、低压配电工程的安装和高、低压电缆的敷设施工。

　　⑴、变电所的安装;变电所内变压器5台、高压开关柜11台、低压开关柜28台、发电机房内的低压开关柜9台及辅助设施，母线桥联络电缆等的设备安装工程及室内照明、消防器材(即灭火器配电房的配置)的材料采购和安装工程。

　　⑵、发电机室的安装;按发电机室的低压配电柜电施图进行设备(发电机组除外)安装工程及室内照明，消防器材的采购和安装工程。

　　⑶、高压部分;按春泽名园(二期)环网电缆施工图敷设高压电缆并引至高压柜。

　　⑷、低压部分;按0.4KV电缆路径施工图敷设电缆，变电所低压柜引出至每栋建筑配电箱(电表箱)的电缆敷设施工，34栋柴油发电机房至各备用电源箱的电缆敷设施工，二期各备用电源∏线箱至各栋梯间电梯双电源箱，备用电源至控制中心、水泵房双电源箱的电缆敷设。

　　⑸、协助甲方报建、图纸的送审，负责整体工程通过竣工验收。

　　⑹、负责高低压电缆、变电所工程的一次性验收，并取得供电局发出送电通知。

　　3、验收依据：根据珠海电力设计院设计的春泽名园环网高压电缆施工图和珠海市建筑设计院设计的变配电房电施图和0.4KV电缆路径施工图和发电机室电施图的所有内容。乙方根据甲方提供的设计图纸的平面布置图及敷设结构图为施工依据并按验收规范验收，敷设电缆采用国标优质电缆产品(按设计图纸的型号、规格、品牌和报价内容提供)。

　　4、其他;

　　⑴、中标单位承担珠海市电力设计院的春泽名园环网电缆施工图设计费(即人民币壹万伍仟元整)。如甲方对工程须变更所需的变更设计费由甲方承担。

　　⑵、中标单位应按甲方要求对变电所电施图和0.4KV电缆路径施工图做部分修改和完善。

　　⑶、按乙方《工程预(结)算书》报价未报项目;①高低压房10KV绝缘垫;② 10KV绝缘手套、靴各一付;③ 10KV验电笔一支;④电房常用工具箱一个;在1

　　竣工验收时乙方应无偿提供。

　　四﹑合同价款和价款调整及付款方式

　　1﹑根据二期批出的供电方案已盖可施工图纸章为准，本项目工程采用包设备(甲供高、低压柜和变压器除外)、包人工、包材料、包质量、包安全、包工期、包验收合格、包税金及其费用等在内的包干方式承包，整个项目工程的总价为￥2230000.00元(大写人民币贰佰贰拾叁万元整)，如按设计图纸施工，则工程总造价不作任何调整。如甲方对材料和设备及工程需要变更可按甲方签证确认后增减工程造价。

　　2、合同价款的调整：施工中甲方需对原工程设计进行变更、调整所导致的合同价款的增加或减少，分别按甲方签证确认后实际增加或减少工程量调整，执行2002年广东省新定额，信息价执行珠海市工程造价信息2003年第七期，造价下浮10%，在工程结算中加入或扣除。

　　3付款方式：

　　⑴、合同签订后十日内预付贰拾万元整作为设备材料备用款，主要设备(高、低压电缆及线管等)材料进场并经甲方验货签字后十天内付该批设备及材料款的70﹪，设备安装工程全部完成十日内付款至工程总造价(预付款在内)的80﹪，乙方按合同内容的工程全部完工办理完竣工验收、正式送电手续、向甲方移交工程竣工资料三套应符合珠海市供电部门有关要求的承装项目全部有关资料并办理完毕竣工结算后20天内，甲方支付乙方工程款至结算工程总造价的95%。

　　⑵、留5﹪作质保金，一年保质期满无质量问题即付清，工程总造价的税金

　　5.4﹪从乙方总工程款扣出，由甲方代扣代缴，甲方出具代缴税款发票联，付款方式按合同指定帐号支付。

　　五、合同工期和违约责任及验收标准

　　1、按甲方工地施工进度要求分期分段施工，自现场符合施工条件乙方必须按甲方及监理审定施工计划进度表要求完成日内完成。开工日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工(竣工日期由甲方电气工程师书面通知)。

　　2、违约责任：

　　⑴、因乙方原因迟延竣工验收(不可抗力、由于土建及其它项目交叉作业，工程量增加，设计变更及甲方原因，经甲方负责人同意并用书面形式签证同意推延除外)，则每延误一天，乙方按总造价的1﹪向甲方赔偿延误损失，甲方有权从乙方工程款中扣除，若甲方未按合同约定时间付款而造成工期延期，则每延误一天，甲方按应付款的1%向乙方赔偿延误损失。

　　⑵、如乙方未能按国家规范和设计要求施工，乙方应无条件整改，乙方未能按期整改或整改后仍然达不到设计要求和质量标准，甲方有权令乙方退场并解除本合同的履行;乙方应按本工程总造价的10%作为违约金赔偿给甲方，以承担甲方由此造成的工期和经济损失。

　　⑶、如乙方工期推延超过十天，甲方有权解除本合同的履行，⑷、当双方对工程质量有争议时，由珠海市政府工程质量检测机构鉴定。鉴定所需的费用及损失由责任方承担。双方均有责任时根据其责任大小分别承担相应损失。

　　⑸、工程正式移交给甲方前，由乙方负责采取措施保护施工成品或半成品，乙方任何成品或半成品的损坏由乙方自行负责，在此期间如甲方需要投入使用须征求乙方同意，即作已验收处理。如有工程质量问题，乙方负责解决。

　　⑹、工程具备竣工验收条件时，乙方按国家和珠海市有关规定向甲方提供完整工程资料。甲方收到相关资料后，组织有关部门进行验收，五天内批准或提出整

　　改意见，乙方按要求整改，并承担其费用。

　　⑺、部分项目期间验收达不到质量标准时，甲方可拒付工程款，待整改达到质量标准后，甲方再支付工程款。

　　3、验收标准：

　　⑴、工程必须严格按照施工图纸和甲方确认的设计变更通知单进行施工。必须符合国家或行业的质量检验评定标准和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和《民用建筑电气设计规范》。符合行业的质量合格标准，争创优良标准，如验收不合格，乙方必须返工、必须整改达到质量合格标准。

　　⑵、乙方采购的材料和设备必须符合投标报价明细的品牌、型号与质量标准，不能以劣代优，如材料和设备达不到国家标准，乙方必须返工、整改达到约定的质量标准。

　　⑶、隐蔽工程应通知甲方指定人员跟踪验收，在施工期间的验收办法，即先由乙方进行自验，乙方做好验收记录后，双方在验收记录上签字，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，修改后重新验收。

　　⑷、乙方在施工期间，应和土建施工方及其它相关各方互相配合，因乙方原因导致其它各方产品受损或变形，乙方必须补修恢复原形，以上由此造成的损失和一切经济及法律责任均由乙方负责。

　　⑸、根据国家的'有关规定，质量保证期：高压、低压电缆敷设和变配电工程实行保修期为一年，自工程竣工验收合格运行之日起计算。乙方负责一年内的免费维修。

　　六、各方责任

　　1﹑甲方责任：

　　⑴、负责协助乙方办理报建、报批和报装等有关手续，并在施工期间的协调管理工作;

　　⑵、按合同条款支付工程进度款;

　　⑶、并组织设计与施工单位进行工程设计交底，负责检查和验收安装和施工项目的质量并需整改的提出整改意见，⑷、组织施工协调会，及时签发工程指令及工程洽商函，⑸、负责提供施工场地、材料场地和施工用水、用电、保证正常施工(水电费由乙方负责，乙方交付一定数量押金，按乙方所接水、电表计量);

　　⑹、委派张建设为工地代表与乙方联系工作，凡变更部分验收均以书面形式作为验收依据。

　　2﹑乙方责任：

　　⑴、负责办理该工程报建、报装及验收交工等有关手续，负责电度计量送审并交咨询服务部做预算，开工前乙方应将主要负责人名单及安装进度、施工组织设计方案、施工组织措施交给甲方，委派伍炎岳为工地代表与甲方联系

　　⑵、服从甲方及监理单位驻工地代表的监督和管理，合理组织人力、物力按期优质完成合同内容的全部工程施工，做好施工图纸、技术交底及会审纪录，严格按照设计图纸、预算书的内容及施工技术规范精心组织文明施工，要求工程达到“优良”标准;

　　⑶、对施工中甲方提出的问题和提出的整改意见，必须在规定时间内整改完善并报甲方验收;

　　⑷、及时向甲方报送工程进度，隐蔽工程必须经甲方工地代表或监理单位做好记录作为验收依据;

　　⑸、乙方食宿自理，工地现场不提供住宿。

　　⑹、未经甲方许可，不得将该工程转包给它人。若乙方私自转包，甲方有权

　　解除本合同，⑺、遵守珠海市有关部门对施工现场交通和施工噪音及文明施工等的管理规定，做好施工安全措施，在施工中乙方出现的质量问题或安全事故均由乙方承担;

　　⑻、工程结束后，乙方必须符合珠海市档案馆有关要求移交竣工资料及主设备部件的原厂说明书及有关技术资料给甲方存档。

　　七、材料设备的供应

　　1、材料设备的采购，分别按甲方提供的施工图纸、变更通知单及工程量报价清单等的全部内容由乙方自行采购(甲方提供指定的材料设备除外)。

　　2、乙方自行采购的材料设备等必须符合设计要求并必须有出厂合格证，经甲方和监理单位认可签证确认同意后，分别封样按样品进行采购。否则视为该项目不涉及合同价款之内，乙方应无条件更换不符合设计要求的材料和设备，必要时应予以返工，由此造成的损失均由乙方负责。

　　3、特殊、缺项、稀少等项目材料设备，分别由甲、乙双方确认后，按确定方案价由乙自行采购。

　　4、为了工程能保质保量地完成和提高经济效益，甲方有权指定厂家。品种、品牌等材料和设备由乙方采购或甲方自购，由此发生的材料设备价差的增加或减少，分别按双方确定价格进行调整。

　　八、工人工资

　　乙方应保证按月足额发放工人工资，不得拖欠，如发生拖欠工人工资，甲方有权采取必要的适当措施。

　　九、维修服务

　　自工程验收合格之日起，乙方指定专业技术人员服务负责保修，在保修期内因施工质量原因导致的缺陷、损坏、性能失误等，乙方技术人员应在三小时内必须赶到现场予以解决，确保用电安全正常。否则，如由甲方自行解决，费用从乙方质保金内扣除。

　　十﹑合同履行

　　本合同由双方协商制订，双方必须严格遵守执行，未尽事宜应协商解决，协商不成须向甲方所在地人民法院诉讼，费用均由败诉方负担。

　　十一﹑合同及附件

　　设计图纸和报价内容作为合同附件，具有同等法律效力，本合同一式六份。甲﹑乙双方各执三份，自签字盖章之日起生效，保修期满价款结清合同自然失效。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　珠海市春泽元房地产开发有限公司珠海电力建设工程有限公司

　　签约代表(签名)：_____签约代表(签名)：_____

　　电话：_____

　　日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日

　　电缆工程承包合同 7

　　甲方：___

　　乙方：___

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同，共同遵守履行。

　　1、项目概况

　　1.1、项目名称：___上海__田园高压电缆工程。

　　1.2、项目地点：___上海市浦东新区__镇__田园工地

　　1.3、总建筑面积：___约18万平方米。

　　1.4、建筑功能：___住宅及配套设施。

　　2、承包范围

　　2.1、工程范围：___高压电缆工程(含低压线路架设及有线电视光缆移设)施工、报竣、验收并送电，详细施工内容见本合同所附图纸。

　　2.2、工程所在地：___上海市浦东新区__镇__田园工地施工现场内。

　　2.3、承包方式：___包工、包料、包工期、包送电、包质量、包安全。

　　3、工程造价

　　3.1、本工程总造价暂定为￥___万元(人民币大写：______万元整)，详见合同所附之工程预算。

　　3.2、以上总造价指按合同所附图纸之工程内容施工完毕，并报上海市供电局验收合格直至送电的价格以及东方有线电视公司验收合格直至送信号的价格，本合同为固定单价合同，包括设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、电业局技术服务费、电业局报验报竣费用、保险费、税费、损耗等乙方履行本合同全部义务所需要的一切费用，除此之外，甲方无需再支付其他任何费用，不因包括材料价格涨降等任何因素的变化而调整。

　　3.3、乙方负责办理本合同项下的高压电工程所需电业局等主管部门的审批、验收及送电的手续，费用已综合包含在前述价款中，不再另行计算、支付。

　　3.4、乙方负责办理本合同项下的有线电视工程所需有线电视公司等部门的审批、验收及送信号的手续，费用已综合包含在前述价款中，不再另行计算、支付；

　　3.5、本工程暂定工程量(见预算)，最终按发包方确认的竣工图纸及工程签证单所示承包方实际施工工程量为准。

　　4、工程结算

　　本工程竣工结算以甲方确认的工程量签证单及工程竣工图纸所示工程量及合同约定单价为依据按实结算。

　　5、工期：

　　5.1、本工程总工期：自甲方通知施工之日起10个日历日内(包括法定节假日、现场测试、交叉施工、配合施工的等待时间)。

　　5.2、考虑到工程的特殊性，如果在早六点至晚八点出现雨雪天气，经甲方书面同意后，工期按雨雪时间顺延。

　　5.3、不影响关键线路的设计变更或工程量增加，不予顺延工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过两日的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过两日的，自第三日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的，乙方应当采取相应的赶工措施确保工期和质量，相应的赶工费用经甲方批准由甲方承担。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的，赶工费用由乙方承担。

　　5.4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。

　　6、甲方工作

　　6.1、协助乙方准备办理电业局手续所需要的资料。乙方应在本合同签订的同时向甲方提交办理相关手续所需资料明细，经甲方确认后，由甲方负责提供。除甲方确认的所需提供资料外，办理审批手续所需资料全部由乙方自行解决，乙方不得以甲方提供资料的原因作为延长工期或调高造价、增加费用的理由。

　　6.2、有权对乙方不称职人员提出撤换，乙方应当在甲方要求之日起二日内撤换。

　　7、乙方工作

　　7.1、在合同签订前已仔细视察了现场及其邻近地区、现场施工队伍、可能发生的交叉施工及了解任何影响其设计、施工及造价的因素，充分了解了工地位置、周边情况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。凡合同签订时乙方未明确要求的因素或影响，不再作为变更设计、延长工期或调高造价、增加费用的依据。

　　7.2、乙方应在开工两天前提前向甲方和监理师提供施工组织设计(施工方案)和进度计划，并应当征得甲方的认可，如甲方提出异议的，乙方应当限期按甲方要求修改，但甲方的认可或异议并不因此而对该施工组织设计(施工方案)和进度计划承担责任，仍由乙方承担责任。

　　7.3、派驻工地的项目经理、工程技术人员未经甲方同意不得随便更换。乙方应当自本合同签订之日起三日内向甲方提交乙方派驻工地的项目经理、现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提前两日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违约分包。乙方违法或违约分包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担本合同暂定总价款20%的违约赔偿金。

　　7.4、在同甲方交接前对已完工程做好成品保护，不另行计取成品保护所需费用。其他施工单位已施工完毕并交于乙方施工的部位、乙方承包范围内的在建工程及已竣工工程，未交付甲方之前，均由乙方承担成品保护责任，如发生损坏的，乙方负责修复并赔偿甲方的损失，乙方自行向造成损坏方索赔。但乙方不得以成品保护为由而拒绝或阻止其他施工单位的施工。

　　7.5、甲方提供并经乙方签收的相关管理制度，作为本合同的附件，双方共同遵守，如有违反，乙方除按相关制度规定承担责任外，还应按本合同约定承担违约责任。

　　7.6、施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。乙方应当配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。

　　7.7、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表、监理方检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。

　　8、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案

　　由乙方承担责任，甲方、监理的批准，不会减轻或免除乙方的责任。乙方必须严格按甲方的指令及有关管理制度要求、技术条款执行，并严格按施工规范和经甲方审批的施工方案组织施工，保证工程质量，保证安全，保证工程进度。

　　7.9、乙方必须每天将垃圾集中在甲方在工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并每三天清除一次。乙方在撤场时，应当清理好工地至甲方满意为止。否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由乙方承担，甲方可在应付乙方的工程(进度)款中扣除。

　　7.10、乙方应当积极与其他的现场施工单位配合，包括提供场地、临时设施移交等一切方便条件。甲方给予协助。因乙方原因或施工单位原因造成的乙方或施工单位损失及工期的延误等，由乙方或施工单位向直接责任人索赔，甲方不承担非甲方直接行为的责任。

　　7.11、乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期，否则视为乙方擅自停工。乙方须按本合同约定承担违约责任。

　　8、机械、材料设备

　　8.1、任何进入施工现场材料、设施设备，包括乙方自有的施工设施设备，未报经甲方同意，不得外运，否则由此造成的一切损失乙方自负。

　　8.2、乙方所使用的设备必须为乙方所有，或征得甲方许可后租赁，乙方应当在开工前向甲方提供其所计划使用的自有设备明细和所有权证明、租赁证明。

　　8.3、所有材料设备由乙方负责采购、供应。乙方应当在材料设备运进现场前向甲方及监理方提供相应的产品合格证等品质合格证明、入网许可、安装使用技术资料，并应当按国家规定、地方规定或甲方或监理方的要求进行必要的试验、测试、复检，并在使用材料设备前向甲方及监理方提供相应的试验、检测、复检报告。否则，相关的材料、设备不得使用，甲方或监理方发现使用的`，有权要求乙方更换，无论该材料、设备是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　前述甲方或监理方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料、设备质量的保证责任，材料设备的缺陷责任仍由乙方承担。

　　8.4、本工程施工用材料、设备由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护。运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担。

　　9、工地代表及有关人员

　　9.1、乙方项目经理及主要技术负责人未经甲方同意较长时间离开工地或乙方违反工地管理规定等，甲方有权要求乙方承担违约金。甲方对不称职的乙方项目经理或人员的撤换有建议权。

　　9.2、双方各自确定的文件签收人

　　甲方为：______、___及甲方法定代表人。乙方为：______及乙方法定代表人。任何一方如需变更签收人的，应当以书面形式通知对方，自通知到达对方时生效。

　　10、工程档案及技术文件

　　工程档案由乙方负责按上海市供电局报送要求进行编制，必须做到工程档案与工程建设同步。乙方最终交付甲方的档案的份数为二份，必须满足上海市供电局的要求，并按甲方及上海市供电局要求的时间提交。

　　11、工程款支付

　　本工程不设预付款，具体付款方式如下：

　　11.1、全部工程施工完毕、向市供电局报竣验收并经甲方及市供电局验收合格并移交甲方或有关主管部门且正式送电后，乙方向甲方提交竣工报告、完整技术档案资料及结算报告，经甲方及监理验收合格并移交工程后，双方进行工程结算，工程结算值经双方及甲方审计公司审核确认后六个月内，甲方支付至工程结算总值的95%;

　　11.2、其余5%为保修金，保修期满后无质量问题或需乙方承担的费用的，七日内无息支付。

　　11.3、因任何原因需增加的工程款、费用，均在双方竣工决算后支付。甲方在支付时，可扣除应当由乙方承担的违约金或其他费用后支付工程款，乙方应当在甲方支付同时提交相应的有效的工程款发票。但甲方的任何未扣除，并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利。

　　12、竣工验收

　　12.1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定及本合同要求，对工程质量自检合格并符合本合同要求，向甲方和上海市供电局报竣验收。

　　12.2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。

　　12.3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场场地移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。

　　13、质量保证

　　本工程保修期为两年。具体质量保证保修内容见附件一：___《建筑工程质量保修责任制度》。

　　14、不可抗力及处理方式

　　14.1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

　　14.2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并于事件发生后两周内寄送有关权威机构出具的证明。

　　14.3、不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

　　14.4、不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如战争、__、七级以上地震、海啸、空中飞行物坠落等对本合同履行产生的客观影响。

　　15、保险

　　乙方负责施工人员的人身财产安全和负责投保人身意外伤害保险，工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。

　　16、违约责任

　　16.1、乙方逾期开工或完工，应向甲方支付违约金，延期违约金为每天1000元。逾期达五日的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担相当于本合同总价款20%的违约金。

　　16.2、甲方逾期付款达十五日以上的，应自第十六日起至实际付款日计算并向乙方承担违约金，违约金为应付而应付款项每日万分之二点一，但最高不超过合同总价的10%。

　　16.3、乙方未经甲方许可停工达三日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退场，乙方并应当承担合同总价20%的违约金。双方于乙方退场后结算，并预留5%的保修金(保修期仍为整个工程竣工验收合格后二年)。

　　16.4、在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如该承包方违反国家强制性规定，或承包方未按指令或要求整改逾期达三日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，发包方有权解除合同，承包方并应当承担本条第1款约定的合同解除责任。

　　16.5、因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。

　　16.6、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，包括已逾期支付的款项。

　　17、合同解除

　　17.1、甲方、乙方协商一致，可以解除合同。

　　17.2、有下列情形之一的，甲方可以解除合同：___ (1)因不可抗力致使合同无法履行，在此情形下，各方的损失各自承担，互不承担违约责任; (2)工程完成前未能有序的进行本工程，或发生或存在质量问题经整改仍未能解决的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担相当于本合同总价款20%的违约赔偿金。

　　17.3、合同提前解除时，乙方已安装调试并经验收合格的工程，按本合同单价计价，乙方已开始但尚未完成的工程，因乙方原因合同解除的，该部分工程甲方不再计算、不再支付费用;因甲方原因合同解除的，按该工程已完工程量及单价之比相应计算已完工程款。

　　17.4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

　　17.5、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　18、其他事项

　　18.1、工程施工签证单必须由甲方代表签字并加盖甲方公章或签证章，否则无效。

　　18.2、如涉及工程价款的确认，相关的确认必须经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效，其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如加盖了签证章等)，甲方均不予认可。

　　19、争议

　　双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则应提交工程所在地人民法院诉讼解决。

　　20、合同生效及其他

　　20.1、合同经双方签字并加盖公章后生效。

　　20.2、合同正本八份，甲方六份，乙方两份;具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：___地址：___法人代表或授权委托人(签字)：___开户银行：___帐号：___

　　乙方(盖章)：___地址：___法人代表或授权委托人(签字)：___开户银行：___帐号：___

　　签约日期：___

　　电缆工程承包合同 8

　　供方：（以下简称甲方）__________________

　　需方：（以下简称乙方）__________________

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买电力电缆，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　1、乙方工程建设所需的`电缆全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买电缆，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整，同时甲方有权单方解除合同。

　　2、乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需电缆，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需电缆的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在____日内将该电缆送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

　　3、电缆价格一次性确定，不____市场价格变动。价格、规格如下：

　　180㎡高压电缆450米，单价90元米。

　　240㎡低压电缆6000米，单价60元米。

　　50㎡低压电缆8000米，单价17元米。

　　4、电缆接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起____日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批电缆的质量视为完全合格。经双方确认电缆质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的电缆运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在____日内换送合格电缆。

　　5、付款方式：本合同项下电缆款项按以下方式支付：乙方在签订合同后支付给甲方50万元的货款，甲方按乙方申报的计划发送电缆给乙方，超过80万元的货款后，乙方将超过部分的款项支付给甲方。

　　6、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。

　　7、本合同双方签字盖章后生效。

　　8、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　电缆工程承包合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就华誉龙泽湾三馆一场项目工程桥架供货事项协商一致，达成如下协议：

　　一、项目概况：

　　1、工程名称：____________。

　　2、地址：________________

　　二、质量要求

　　1、厚度不包含漆面纯钢板的`厚度，宽度≤200，壁厚1.2，盖厚0.8;

　　宽度≤400，壁厚1.5，盖厚1.2;

　　宽度≤800，壁厚1.8，盖厚1.5;

　　分割式桥架隔板与盖板厚度相同，漆面为防火喷涂漆。

　　到货后现场检测质量，据实收货。

　　2、乙方向甲方提供甲方所需的检测报告、合格证、备案证明，所产生费用由乙方承担。

　　三、供货时间：

　　甲方向乙方提供书面申请单后七日内供方货物进场，若乙方不能准时进场，乙方应向甲方付误工费500/天。

　　五、合同价款

　　六、工程款支付：

　　1.货物进场后付实际到货量的50%货款。

　　2.供方提供检验报告、合格证等书面材料齐全、工程整体验收合格后付至100%货款。

　　3.报价包含运费、发票、卸车。

　　七、甲方若发现乙方未按设计及甲方要求制作，可随时解除合同，乙方并赔偿甲方的一切损失。

　　八、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工付清工程余款后自行失效。

　　九、如因本合同发生争执，则由工程所在地人民法院管辖。

　　十、本合同一式两份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。

　　十一、在运输、卸车等过程中发生任何事故由乙方负责，所产生一切费用由乙方承担。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_________

　　_________年____月____日

　　电缆工程承包合同 10

　　甲方：______________身份证号码：________________

　　乙方：______________身份证号码：________________

　　1.工程名称：________________

　　2.质量等级

　　乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为____cm，深度为____cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级。

　　3.合同价款：

　　3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米________人民币。

　　3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

　　4.工程结算：

　　4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。

　　4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。

　　5.进度计划：乙方于____________开始施工，甲方在敷设电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作，否则造成的.一切损失有乙方负责。

　　6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

　　7.乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　____年____月____日

　　电缆工程承包合同 11

　　施工工程合同编号：________________

　　安全生产合同编号：________________

　　甲方（建设工程的项目法人）：________________

　　乙方（施工单位）：__________________________

　　为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和国同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。

　　一、项目工程名称：____________________

　　二、项目所在地：______________________

　　三、工程内容：________________________

　　四、合同履行期限：____________________

　　五、本工程主要危险源：________________

　　六、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。

　　2、甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。

　　3、甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔20__〕478号）。

　　4、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

　　5、甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。

　　6、在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。

　　7、甲方应当在拆除或者爆破工程施工____日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。

　　8、甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　9、甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。

　　10、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

　　11、甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。

　　2、乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。

　　3、为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每____万元施工合同额配备____名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足____万元的至少配备____名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。

　　4、乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔20__〕478号）。

　　5、乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。

　　6、乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。

　　7、乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。

　　8、乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的'监管。

　　9、乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

　　10、乙方应当按照____市水务局、市安监局《____市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法》的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。

　　11、乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。

　　12、乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。

　　13、乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。

　　七、安全保证金的缴纳和退还

　　（一）乙方同意在签订工程承包合同的同时，按照工程中标价的____%，一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币：________万元。甲方设立专门账户保管，不得挪作他用。

　　账号：____________________，开户行：____________________。

　　（二）安全保证金的使用范围为：

　　1、施工单位违约金的扣除。