承包合同

单位工程承包合同

时间:2023-02-23 20:51:11 承包合同 我要投稿
  • 相关推荐

2023单位工程承包合同通用

  现今社会公众的法律意识不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编帮大家整理的2023单位工程承包合同通用,仅供参考,大家一起来看看吧。

2023单位工程承包合同通用

2023单位工程承包合同通用1

  甲方:_________

  法定代表人:_________

  地址:_________

  电话:_________

  乙方:_________

  法定代表人:_________

  地址:_________

  电话:_________

  为加快_________广场的开发建设,确保_________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就“_________广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。

  一、工程名称及地点:广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于_________交汇处(祥见初步规划图),占地面积约_________平方米,总建筑面积约_________平方米。

  二、工程承包范围:本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工合同)。

  三、工程承包模式:甲方向乙方发包,由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的'方式承包。

  四、本项目工程总造价:按中国建筑国营二级收费标准计费,约_________元人民币(_________元)。

  五、工程质量要求:必须能通过中国质检部门的质量验收。

  六、施工期限:_________月_________日至_________年_________月_________日,共计_________日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的,乙方施工期可以顺延。

  七、工程款结算及支付方式:

  年 月 日前向乙方提交“_________广场”完整的主体结构施工图纸,以利乙方进行施工前的工作准备。

  九、乙方的权利及义务:

  年 月 日        _________年____月____日

  签订地点:_________          签订地点:_________

2023单位工程承包合同通用2

  合同编号:______________

  发 包 方:________________________________________

  承 包 方:________________________________________

  签订时间:________________________________________

  签订地点:________________________________________

  根据我国法律规定,为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序,经双方协商后,一致同意签订本合同,并依照履行。

  第一条 工程设计技术条件

  工程名称:____________________________________

  工程地点:____________________________________

  工程范围及技术要求(本条款内容可作为合同附件列载)

  1、地质资料由__________提供给设计方

  2、地震烈度

  2.1 地震基本烈度

  2.2 钢结构建筑抗震等级

  注:气象资料由承包方按国家现行规范选取

  3、建筑设计规格及要求

  3.1 长 度(轴线) M

  3.2 宽 度(轴线) M

  3.3 檐口高度 M

  3.4 柱 间 距 M

  3.5 跨 度(跨数) M跨

  3.6 屋 面 坡 度 %

  3.7 行车轨顶面高度(吊钩高度)

  3.8 柱网尺寸 M × M

  4、结构设计荷载

  4.1 屋面均布活荷载

  4.2 楼 面 荷 载

  4.3 附加悬挂荷载

  4.4 行 车 荷 载

  4.5 行车(单梁或双梁)型号

  4.6 行车制造厂商及操作方法

  4.7 屋 面 风 机 荷 载

  5、 材质设计要求

  5.1 立柱、屋架梁

  架梁梁

  材质 构件颜色 备注

  5.2 檩条 材质 构件颜色 备注

  5.3 支撑 材质 构件颜色 备注

  5.4 型钢 材质 构件颜色 备注

  5.5 用于围护结构的自攻螺钉 材质 构件颜色 备注

  5.6 其它材料 材质 构件颜色 备注

  5.7 吊车梁 材质 构件颜色 备注

  6、 屋面设计构造要求

  6.1 外 层 板 品牌颜色: 板型: 备注:

  6.2 玻纤保温棉(12kg/立方米) 厚度: 有箔

  6.3 内 层 板 厚度: 颜色: 板型:

  6.4 透 光 板 材质: 板型: 透光度: %

  6.5 天窗或通风屋脊

  6.6 机械通风设施

  6.7 外包角及收边板 材质厚度: 颜色

  7、 墙面设计构造要求

  7.1 外 墙 板 品牌颜色: 板型: 备注:

  7.2 玻纤保温棉(kg/立方米) 厚度: 有箔: 无箔:

  7.3 内 墙 板 板型: 颜色: 材质厚度:

  7.4 外 墙 门 尺 寸 高: 宽: 总面积:

  7.5 窗 玻璃: 厚度: 窗材质:

  7.6 窗 尺 寸 长: 宽: 总面积:

  7.7 雨 篷(门斗) 长: 外挑宽: 高度:

  7.8 女儿墙 高度: 颜色: 厚度:

  7.9 其它

  7.10 外包角及门窗泛水收边板 材质: 厚度: 颜色:

  8、 其它设计要求

  8.1 天沟 天沟形式: 材质: 厚度:

  8.2 下水管 直径: 材质:

  8.3 基础 由发包方施工及提供

  8.5 防火等级、防火涂料 耐火时间: 分钟: 材质:

  8.6 基础螺栓 材质根据设计要求,由______________提供。

  9、 上述设计技术条件发包方已确认,作为最终设计图纸依据。

  10、 发包方提供的材料:________________________________

  11、 经发包方确认由承包方采购的材料:__________________

  第二条 工程承包范围

  一、±0.000以上建筑钢结构部分及屋面、墙面(不含砌体和混凝土),详见第一条相关的内容和最终报价书的报价范围。

  二、±0.000以上钢结构原辅材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用,及发包方委托的钢结构施工图设计。

  三、本工程钢结构建筑面积:______________(平方米)

  四、本工程运输由_________方负责,运费_______在本合同造价内。

  五、本工程基础设计由________方负责,基础施工由发包方负责并承担费用。

  六、其它:_________________________。

  第三条 工程造价

  工程总造价:人民币_____________________万元;

  大写:______________________________________

  开具发票:材料、制作费___________万元,技术服务及安装费___________万元。

  第四条 工程设计

  发包方责任

  1、发包方负责本工程基础土建的设计。

  1、发包方委托承建方负责本工程基础土建的设计。

  2、发包方委托承包方承担±0.000以上钢结构部分的设计,发包方提供设计所需要的工艺条件及技术条件(详见第一条工程技术条件)并在本合同生效后三天内提供全部相关的技术条件和工艺条件,以供承包方进行设计。

  3、发包方或发包方指定的设计院须对承包方的钢结构施工图进行审核、签证,并在施工图进行会审交底后作出书面确认,如在五天内仍不作出书面确认,视为已被确认。

  承包方责任

  1、承包方必须按现行国家钢结构相关规范和发包方提供的相关资料及技术条件进行设计,发包方的超规范要求必须书面告之,承包方在国家规范允许的范围内给予适当倾向量。

  2、在合同生效,如基础图由发包方负责设计,发包方提供全部相关资料及技术条件后___天内,由承包方提供基础反力和柱网布置图,供发包方设计基础图;如基础图由承包方设计,发包方提供全部相关资料及技术条件后___天内,由承包方提供有资质设计院图签的土建基础施工图-------套。

  3、承包方代表不经书面有效授权无权设立、变更、终止承包方的权利和义务,其所发出的要约与承诺必须符合本合同的条款,凡有冲突者,均以本合同条款为准。

  第五条 工地代表责任

  发包方驻工地代表

  1、发包方任命的驻工地代表及其委托代理人、由具体管理人员担任,并代表发包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,一经该代表签署的所有单据具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同条款为准。若发包方代表易人,须提前五天书面通知承包方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

  2、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名,并以书面形式递交承包方代表,承包方代表在回执上签署姓名、时间后方生效。

  3、发包方驻工地代表或委托代理人:共计__________人,姓名_______________________________。

  4、实行监理公司监理的,总监理工程师及其委托代理人姓名:_____________授权范围:___________________________。授权时间:______________权限___________。

  承包方驻工地代表

  1、承包方任命委派的驻工地现场代表及其委托代理人,由具备相关专业知识的人员担任,并代表承包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,该代表经授权后行使承包方进入现场后的权力,所签署的联系单、通知、验收单具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同条款为准。若承包方代表易人,须提前五天书面通知发包方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任,工程竣工时,代表的权力终止。

  2、承包方代表的联系单、验收单,须经其本人签名,并以书面形式递交发包方代表,发包方代表在回执上签署姓名、收到时间后生效。

  3、承包方驻工地总代表:姓名________________________。

  第六条 施工准备

  承包方

  1、由承包方提供设计时,本合同生效并收到发包方完整准确及有效的设计条件后____________天内,向发包方提交设计图纸,发包方在签收图纸后必须在五日内提出书面修改意见,逾期则视为已被确认。

  2、在本合同生效及发包方提出修改意见后_________日内向发包方提供施工图___________套,并通知发包方组织设计会审和施工图交底会议,会后______日内,由发包方提出会审纪要和修改决定,交承包方修改设计,如有设计变更的,则工期视变更情况作相应调整,增减的工程量按报价单计算作相应调整并另签补充合同。

  3、组织原材料采购制造加工,组织施工管理人员和施工机械进场。

  4、编制施工组织设计或施工方案,材料成品、半成品等进场计划(包括用水、用电计划)送发包方。

  发包方

  1、合同约定委托承包方设计的,在本合同签订的同时,由发包方提供本合同规定的资料及技术条件,供承包方设计,在设计完成后有义务书面确认设计。

  2、承包方进场前做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土基础及预埋螺栓并验收合格,同时提供全套土建交工资料及发包方验收数据的结论。如无条件先做混凝土地坪的必须做好石块地坪或夯实地坪,以保证承包方的.安装机械能随意移动。

  3、在承包方进场前,保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通,以可承载汽吊通过和施工作业为最低标准;负责接通施工现场的施工用水及照明和动力电源(包括水表、配电板、电表),并能满足施工用水、用电量的需要,并负责维修。做到道路畅通,地坪平整压实,可承载吊装作业和堆放钢构为准,拆迁障碍物等符合满足钢结构安装的条件。

  4、开工前办理建筑许可证等。如因无建筑许可证而发生的相关责任和一切费用由发包方承担。

  第七条 工程期限

  一、本工程钢结构工期自合同签字发包方付达定金之日起_______内完成。其中设计______天,制造_____天,安装自进场起_____天完工.

  二、发包方基础工程完工后要求承包方进场前__________天,发包方应承包方交付土建验收资料,承包方确认施工现场符合施工要求后,由发包方发出进场通知书,进场安装时间以承包方收到进场通知书后第_________天起计算,总工期按有效工期以予以调整。

  三、除下列“9”款以外,如遇下列情况之一,经监理工程师或发包方现场代表签证后,工期顺延:

  (一)、开工日期顺延至下款情形消除时止

  1、按施工准备规定要求,不能提供满足作业要求的场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工时;

  2、由发包方负责提供的技术资料、技术条件、验收文件不准致使施工不能正常进行时;

  3、发包方没有按时交付土建工程验收资料的。

  (二)、下列情况作总工期顺延

  4、重大设计变更,发包方提供的工程地质资料不准,致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的,自提出变更起到变更项目完成止,作工期顺延;

  5、因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工时;

  6、因现场代表或监理签证不及时而影响下一道工序施工;自未签证起,到影响消除止,作顺延;

  7、未按合同规定拨付定金款,工程进度款而影响施工,从应付款之日起,到以款项实际收付的时间止,工期作相应顺延;

  8、人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法规并强制性技术规程,要求必须停止作业或停工的,自应停工或停止作业起,到应复工之日止,工期顺延。

  9、基础由发包方负责承担的,由于发包方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方的正常施工,或因发包方负责的其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工的;自影响开始之日起,到影响消除日止,作工期顺延。

  四、承包方在以上情况发生后的14天内,就延误的内容向发包方代表提出书面报告、发包方代表收到报告后应予签收并在14天内予以答复,不予签收的,承包方将以邮电形式予告之,告之后逾期不予答复,承包方即可视为报告内容和延期要求均被确认。

  第八条 工程质量

  一、本工程质量要求达到国家相关规范合格标准。

  二、承包方必须严格按照国家有关规范标准及发包方要求精心设计,按照施工图纸、施工说明文件进行施工,接受监理工程师及发包方派驻代表的监督,如果施工与图纸不符的,发包方应自发生当天发出书面停工指令,并即时与设计单位书面联系.

  三、过程中必须遵守下列规定:

  1、由承包方提供的主要原材料、标准件,必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程。

  2、由发包方提供的主要原材料、标准件,也必须有产品质量合格证方可用于工程。

  3、材料改变或代用必须经原设计单位同意并发出正式书面通知后方可用于工程。

  4、钢构主体工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行围护系统的安装。

  5、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单项工程质量进行评定,并及时将单项工程质量的评定结果送发包方。

  6、如承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表。一般质量事故的处理结果应送发包方;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施。

  7、承包方发出工程竣工通知后,承包方开始对工程进行保修,保修时间为一年.

  第九条 钢结构材料的供应、验收

  一、发包方供应或承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验,经复验符合质量要求的,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备的一方承担。

  二、材料须代用的,发包方通知承包方,承包方在取得设计单位认可后,可以代用,承包方要求材料代用的,通知发包方,发包方应在两天内给予允许或不允许的答复,两天内不答复的,视为允许代用,承包方将代用的材料试验报告、设计单位意见及代用后的费用函告发包方。

  第十条 工程价款的支付与结算

  工程价款的支付和结算,根据国家有关部门制定的工程价款结算办法,并结合钢结构建筑的特殊情况进行支付与结算。

  一、本工程签订后的三日内,发包方应支付完毕合同总价的__30_____%定金,计人民币______________万元。

  二、本工程钢梁、钢柱进场三日内,发包方支付合同总价的__30_____%作为工程进度款,计人民币_____________万元,承包方开始安装。

  三、围护材料开始进场三日内,发包方支付合同总价的___30_____%作为工程进度款,计人民币____________万元,承包方开始安装。

  四、安装竣工通知发出后的七天内付足合同总价的____97_______%,计人民币____________万元,余款___3___%,计人民币____________万元作为质保金留滞,质保期为一年,待质保期满后三日内付清全部质保金。

  五、如因发包方原因造成难以支付的情况发生,即逾期三天仍不付款,承包方将限期发包方提供有效经济担保,若发包方不能在承包方书面通知的期限内提供承包方认可的有效担保,承包方有权单方中止合同的履行。

  六、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方的停工,窝工损失的,应由发包方承担相关经济损失,对延误的工期作双倍延长。

  七、发包方不能按合同规定支付工程进度款的,且又不能在承包方限定时间内提供承包方认可的经济担保时,承包方有权停工并将限定合理时间内由发包方将工程抵押给承包方,不办理抵押或不按时办理的,承包方将申请人民法院对在建工程强制留置拍卖并在拍卖后取得优先受偿。受偿全部工程款后,承包方恢复施工,期间发包方不得转包未完工程。

  八、本合同结算方式:银行即期汇票,结算币种为人民币。

  九、本工程发票,发包方同意承包方技术服务及现场安装部分开具发票,承包方所属公司内制造的构件材料由所属公司开具发票。

  第十一条 施工与设计变更

  一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方履行组织设计交底和三方会审作出纪要的义务,作为施工的补充依据,承、发包方双方均不得擅自修改。

  二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方,发现方应及时以书面形式通知对方,由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由责任方负责,并调整合同造价,修改变更期间工期中断。

  三、承包方在保证工程质量和不降低发包方技术要求及设计标准的前提下,优化设计、修改工艺、其节约的价值归承包方。

  四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,界时,工期中断,重大修改或增加造价和工期时,必须另行协商,承包方在取得投资证明落实,技术资料设计图纸齐全时,承包方工期继续予以实施。

  五、如由承包方提供设计图纸及有关技术资料的,如发包方需变更设计时,应由发包方正式以书面通知承包方进行设计变更,办法与上相同。

  第十二条 工程验收

  一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出《进场开工通知》前交承包方复验。

  二、钢结构工程验收:按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行中间验收,验收应在竣工通知发出后五天内开始,工期自验收通知发出后中断,逾期不进行中间验收的,视为验收合格。

  三、发包方应对整体完工工程作最终验收,最终验收应在收到整体竣工通知十天内开始,逾期不验收的,不影响支付工程款。

  四、工程竣工验收后,发包方方可使用,如未经验收,发包方擅自使用或提前使用,则视为工程验收合格。

  五、在规定的保修期内,凡因承包方原因造成屋面、墙体渗漏等质量缺陷由承包方无偿保修。在规定的保修期内,由于发包方的基础质量原因或不合理使用以及超设计规范的自然力破坏造成的构件门窗变形和屋面、墙体的渗漏,其费用由发包方承担。

  第十三条 奖励及违约责任

  承包方责任:

  一、工程质量不符合设计规定的,负责无偿修理。

  二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的,每天按工程总价的万分之五偿付逾期违约金。

  三、承包方负责提供设计图纸的,因设计错误而造成的各种费用增加的结果自负,延误工期的,向发包方支付设计错误部分的逾期违约金,越权代理设计的,承担越权代理之责任。

  四、如发包方未按合同规定支付工程进度款,承包方有权停止施工,并在工程进度款收到十日后再开工,工期双倍顺延,停工造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的损失由发包方承担。

  发包方的责任:

  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,开竣工日期可以顺延外,还应赔偿承包方由此造成承包方的实际停工损失每日的机械租赁费及全体工人的工资并材料库存费。

  二、工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,工期作中断并赔偿承包方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而失去工程质量异议权并工期异议权,依法视为验收合格。

  四、承包方验收通知书送达10天后发包方不组织验收的,按全部工程造价自通知送达之日起偿付每日万分之五逾期违约金,并视为工程已验收合格。

  五、不按合同规定拨付工程进度款,按银行有关逾期付款办法的规定其所延付金额每天按万分之五偿付给承包方,并允许承包方停工,工期相应双倍延期。

  六、工程提前交付使用时,发包方应给予承包方工程总价的每天万分之五的奖励,在承包方通知竣工验收发出十日内付清。

  七、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的,违约金按总造价每日万分之十支付违约金。

  第十四条 安 全

  一、承包方在工程施工至交付之前的过程中,发包方人员除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则,造成其人身安全或引起其他安全事故均由发包方负责。

  二、在施工过程中,由于承包方违章施工,违反操作规程,造成人员安全或在建工程损坏,其责任由承包方承担。

  三、承包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。

  四、未尽事宜,按国家安全生产条例执行。

  第十五条 纠纷解决办法

  任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项的方式解决:

  一、向_____________________仲裁委员会申请仲裁;

  二、向_____________________人民法院起诉。

  第十六条 附 则

  一、本合同一式__________份,合同附件________________份。甲已双方各执________份,本工程合同所属合同条款、协议条款、方案图纸、施工图纸、招标文件、投标书、招标会议记录、中标通知书,履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等都具有法律效力,但本合同具有最高效力。

  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后成立,收到定金后合同即生效;工程竣工验收符合要求,保修期满结算工程款支付完毕后终止。

  三、本合同签定后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充合同或协议作为本合同的补充合同,并与合同一并具有法律效力。

  发包方:(全名)

  (盖章)

  法定代表人(签章):

  委托代理人(签章):

  经 办 人:

  单位地址:

  开户银行:

  帐 号:

  电 话:

  传 真:

  邮政编码:

  年 月

  (盖章):

  法定代表人(签章):

  委托代理人(签章):

  经 办 人:

  单位地址:

  开户银行:

  帐 号:

  电 话:

  传 真:

  邮政编码:

  年 月 日

  承包方:(全名) 日

2023单位工程承包合同通用3

  发包方:(以下简称甲方)

  联系电话: (以下简称乙方)

  随着通信事业的发展,竞争日趋激烈,为进一步强化管理,提高工程质量,促进经济效益,增强企业声誉,经双方友好协商,一致同意,共同遵守下列条款:

  一、工程质量标准:按邮电部部颁标准和建设单位有关要求执行。

  二、结算编制及定额:按邮电部(20xx)75号文件《通信工程建设概、预算编制办法及定额》、中国补充定额和相关的管理办法及标准要求执行。

  三、建设单位名称:

  四、工程名称及地点:

  工程名称:。

  工程地点:

  五、挂靠期限:__年__月__日至__年__月__日

  六、工程款结算、支付:

  1、工程费以建设单位的审计结果为准;

  2、管理费收取形式:

  1)、管理费为 %(含甲方向建设单位开票的营业税);乙方需提供乙方所得工程款发票。

  2)、管理费为 %(含甲方向建设单位开票的营业税);乙方不提供乙方所得工程款发票。

  3)、管理费为(甲方向建设单位开票的营业税由乙方缴纳);乙方需提供乙方所得工程款发票。

  4)、管理费为 %(甲方向建设单位开票的营业税由乙方缴纳);乙方不提供乙方所得工程款发票。

  3、若工程审计后发生审减费,此费用由乙方自行承担并缴纳。

  4、工程款支付:

  甲方收到建设单位的结算款并收取 管理费用[管理费用=(审定金额-材料采管费)× %+材料采管费]后 天内与乙方结算清(因乙方须向他人承担经济或法律责任的.,在事情尚未了结或者由于乙方的原因可能导致甲方对外先行赔付,甲方有权暂扣此款)。

  七、工程施工中所需要的车辆工器具、生产管理费用由乙方自行解决,甲方不负担任何费用;

  八、双方责任:

  甲方:

  1、负责与建设单位签订合同。

  2、负责向建设单位开具发票。

  3、在收到建设单位工程款后向乙方支付相应工程款。

  4、指定工程项目负责人,对工程安全、工程质量、施工工艺、工程进度、客户意见及客户满意度等进行跟踪与监督,发现问题有权要求乙方及时整改或改进。

  乙方:

  1、负责编制甲方指定项目负责人认可的施工方案及进度计划,解决施工人员的生产、生活设施。

  2、由建设方(或甲、乙方)提供的主要材料、设备构配件等,必须在检查合格后,方可用于工程中。

  3、及时向甲方提供施工进度、初验终验通知。

  4、服从甲方项目负责人的指挥及调度,接受甲方质量检查小组的检查,不合格的地方,需立即返工或整改。

  5、施工按规范工序分步进行,隐蔽工程须及时进行质量鉴证,及时向甲方上报施工进度。

  6、至少配专职技术员一名,工程完工并出版竣工文件后,直接通知建设单位验收并承担验收费用。

  7、需配专职监督安全员,在每个工程实施前必须对施工范围的所有路由进行安全查勘,对有可能危及施工安全的地方(如电力线、广播线、高压线、跨越公路、复杂地段等)应制订经甲方指定的工程项目负责人认可的安全措施和相应的施工方案,施工中严格执行制订的安全措施和施工方案。

  8、需配专职材料管理员,做好各种材料的日常登记和管理工作,严格实行“一缴一领”制度,杜绝各种材料的偷卖和浪费。

  9、一切伤亡事故自行负责处理,甲方不承担任何责任及费用。

  10、工程竣工验收通知之日起,一年内由于施工原因而发生的质量问题,应立即按照建设单位的要求无偿返工修理。

  11、负责处理施工中发生的质量事故。

  12、应随时保持与甲方的联系,确保通信畅通无阻。

  13、负责向甲方提供建设单位认可的开票依据。

  14、结算工程款前,提供符合要求的全额发票及承担所得费用的税金。

  九、为了甲乙双方的长远利益,共同商定:

  1、双方必须遵守国家的各种法律法规,如任何一方发生违法违规事件,由发生方自行承担各种责任及费用。

  2、乙方偷窃盗卖甲方(建设方)材料,则甲方对该单项工程款不予结算。

  3、发生安全事故或质量事故,甲方有权扣罚该工程款的20%。

  4、工程验收未能通过,乙方应立即在甲方(建设单位)规定时间内返工、整改,在规定时间内乙方不进行返工、整改的,甲方有权指定其它施工队进场返修或整改,其费用按工作量的二倍在乙方工程款中扣除。

  5、乙方负责工程项目的全过程管理,包括工程业务承接、工程进场施工、管理、验收、审计、回款等所有工作及所发生的相应费用由乙方负责,与甲方无关。

  6、乙方承诺:乙方在履行本合同以及以甲方名义与建设单位签订的相关合同中,由于乙方的原因或过错造成一切损失和责任,均由乙方承担;如果造成甲方损失或对外赔付,甲方有权向乙方进行追索,乙方应赔偿甲方的一切损失。

  十、以上未尽事宜,经双方共同协商解决,如有必要补签的协议书均为本合同的组成部分,享有同等效力。

  十一、本合同经双方签字盖章后生效,款项结清后自动失效。本合同共四份,双方各执二份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

2023单位工程承包合同通用4

  甲方: 乙方:

  资质等级及证书号:法人代表姓名 法人代表姓名

  身份证号码: 身份证号码:

  因工程需要,甲方决定将工程承包给乙方施工,甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上,根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,经协商一致,达成如下协议。

  第1条 工程概况

  1.1、工程名称:

  1.2、工程地点:

  1.3、工程规模:

  1.4、工程数量: 以设计文件提供的工程量为基础

  第2条 承包范围、工期、质量

  2.1、承包范围:本标段设计图纸规定的全部工程内容

  2.2、工期:

  开工日期:

  竣工日期:

  2.3、质量目标:本工程必须达到的工程质量等级为优良,承包范围内的单位工程完工后必须达到一次验收合格,合格率100%,优良率达到100%。

  2.4、质量标准:招标文件及相关项目的技术规范和验收标准。

  2.5、质量管理:乙方在合同实施过程中应加强全面质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,严格按照施工图纸和本项目所采用的技术规范及有关合同文件要求施工。乙方必须设专人负责质检工作,在施工过程中严格进行质量自检;认真接受和配合甲方质量检查人员和监理工程师进行施工监理和检查,执行《监理实施细则》。对隐蔽工程及必检项目必须自检合格后向甲方派驻人员报检,未经甲方质检人员和监理工程师共同检查合格签证不得进行下道工序施工。因乙方违反施工操作程序、规程,导致工程质量不合格所造成一切经济损失和责任均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  第3条 协作方式及提取管理费率

  3.1、乙方必须组织自己的基本队伍施工,未经甲方同意,严禁将工程分包或转包,私自分包、转包视为违约。

  3.2、甲方根据乙方施工的工程项目,按工程结算价的×%提取管理费(不含税金,税金由乙方按有关规定缴纳)。该管理费由乙方交纳给甲方的履约保证金中扣除。

  3.3、合同价款:以监理工程师签认、业主审批工程数量按甲乙双方约定的工程量清单单价计算(本清单单价应扣除业主提取的×%管理费),以人民币支付,单位至元。附本标段工程量清单。

  3.4、变更设计:如发生变更设计,则以变更后经监理工程师签认、业主审批确认的工程数量计算支付合同价款。

  3.5、其它地方规定费用的支付,按业主及地方主管部门的文件(或补充文件)规定办理,如由甲方统一缴纳后,由甲方在乙方的合同价款中扣回。

  3.6、甲乙双方之间对于工程质量、工期、安全及债务不负连带责任。

  第4条 适用的法律法规和工程采用的标准、规范

  4.1、适用的法律法规:《中华人民共和国劳动法》

  4.2、工程采用的标准、规范:业主与甲方签订的'《公路工程施工合同协议书》中规定的全部内容。

  第5条 图纸

  5.1、甲方根据乙方承担工程施工需要提供施工图设计复印件壹份,单位工程相关的技术规范、技术标准复印件壹份。

  5.2、乙方必须爱护图纸、资料,妥善保管,不得遗失。

  第6条 甲方责任

  6.1、按照合同要求施工进度及时向乙方交付施工资料、设计文件。

  6.2、向乙方派驻施管理人员,进行技术、安全、质量的监督,实施监督检查,有权制止和处罚一切违反操作规程的行为。

  6.3、配合监理工程师对工程实施全过程的监理工作。

  6.4、按业主对进入工程项目的主要材料工艺的相关要求,甲方负责检验乙方

  提供工程所需的主要材料,即:钢筋、水泥、钢绞线、桥梁支座、锚具等。但不能就此免除乙方对上述材料的自检责任。

  第7条 乙方责任

  7.1、保证同甲方共同遵守业主与甲方签订的合同协议书。

  7.2、乙方必须配齐强有力的现场管理机构,对工程实施有效管理。

  7.3、自行解决施工生产中所需的一切生产和生活设施。按合同工期要求配置满足附件所列本工程施工所需的施工机械设备,作为发行本合同的强制性条款且必须满足,否则视为违约。

  7.4、各作业面工程进度必须满足业主或甲方总体工程进度要求,如不能满足,在收到业主或甲方指令后,应及时调整力量,满足进度要求,甲方将有权调整乙方承担工程量并组织人员设备抢赶拖后工期,所发生的赶工费用在乙方履约保证金中扣除,不足部分在甲方支付乙方的任何款项中扣除。

  7.5、按照甲方提供的设计文件和施工要求,在确保安全和质量的前提下,组织施工生产。

  7.6、接受和配合甲方及监理工程师对工程的监督检查。

  7.7、施工现场材料堆码整齐,场地整洁有序,文明施工。

  7.8、乙方必须提供合格的各类工程原始文件资料,负责竣工资料的编制、整理和报送。

  7.9、工程完工后,向甲方提交完工报告并进行交验。

  7.10、工程验收后应负责场地清理恢复工作。

  7.11、负责组织验收和保管业主提供的工程所需主要材料,运输及装卸费用由乙方负责。

  7.12、负责缴纳所得税。

  7.13、乙方必须及时结清民工工资,并代为缴纳人身保险。甲方有权监督此项工作的落实情况。

  第8条 履约保证金和履约责任处罚

  8.1合同签订,乙方必须向甲方一次性缴纳人民币 的劳务协作履约保证金,待本段工程项目按合同要求全部完成,并扣除了甲方应提的管理费后再根据业主的返还规定予以退还。该款项利息由乙方自行承担。

  8.2凡达不到第7条7.1、7.2款和第14条14.4款约定者均视为违约,甲方将书面通知乙方违约责任,并在履约保证金中扣除乙方违约承担金额,不足部分在甲方支付乙方的任何款项中扣除。

  第9条 计量与支付

  9.1甲方每月按时对乙方该月完成且质量达到验收标准、验收资料齐全的工程进行计量。业主计量批复后,乙方凭甲方开据的工程计价单及相关机械(租赁费)、材料费、工程质保金、优良工程保证金扣款清单一式六份交甲方财务部门办理付款手续。

  9.2业主提供给乙方的主材单价按业主确定的单价执行。

  9.3税金由乙方自行缴纳,税率按规定执行。

  9.4业主对甲方实行支付后,甲方随之支付乙方工程进度款。

  第10条 材料及设备供应

  10.1除另有约定外,用于工程实体的主要设备(指设计文件和招标文件要求由施工单位安装的设备),主材(业主提供的材料除外)及其他材料由乙方自行提供。对有充分证据证明不符合质量标准的甲供材料及设备,乙方有权拒收且无须支付任何费用。

  10.2用于工程实体的材料必须经甲方有关部门检验合格后,方可进场使用。

  第11条 机械设备及料具的使用

  11.1除合同另有约定外,乙方应自行配备为完成本合同工程所需的基本料具。

  第12条 安全施工

  12.1乙方在施工过程中应按有关规定采取严格的安全措施,配备必要的安全设施,建立和健全各项安全规章制度,安全措施不落实不得进行施工。

  12.2乙方必须有专人负责安全工作,对日常施工生产进行安全检查,发现问题及时解决处理。

  12.3乙方对施工全过程的安全生产负全面责任,必须加强安全技术管理,切实做到安全生产,在施工中发生的安全事故均由乙方负责。

  12.4乙方必须严格按甲方管理制度使用火工产品及其他危险品。

  12.5乙方必须对生产和生活用电用火严格管理,并完善安全防护措施和设施,防止触电、火灾等事故的发生,由于乙方过失引发事故造成甲方或第三方损失的,乙方应予赔偿。

  12.6乙方发生安全事故应及时向甲方报告,并及时对事故进行妥善处理,甲方有义务对乙方处理事故的方法和程序进行指导,但这并不意味可减轻或免除乙方应承担的全部责任。

  12.7乙方如发生安全事故,应按“三不放过”的原则对事故进行处理,做好善后工作并应积极整改,如因整改不力有可能再次发生事故,或严重影响工程进度和甲方声誉时,甲方有权解除合同,由此给甲方造成的损失应由乙方承担。

  第13条 环境和文物保护

  13.1乙方在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件和甲方与当地环保部门签订的有关协议和要求妥善处理。

  13.2乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,避免和减少由于施工不当引起污染和破坏,一旦发生,其后果由乙方负责,并承担相关费用。

  13.3在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,乙方应采取有效防护措施,并尽快通知甲方,配合地方有关部门妥善处理。

  第14条 合同的生效与终止、仲裁与补充

  14.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效,在保修期满、所有款项结清后自行终止。

  14.2发生合同纠纷时,应尽量协商解决,协商不成时,可向合同仲裁机关申请仲裁或直接向甲方机关所在地人民法院起诉。

  14.3本合同未尽事宜,按甲方与业主签订的承包合同执行或按经双方协商同意签订的补充合同或协议执行。上述合同或协议与本合同有同等法律效力。

  14.4在实施过程中,乙方如出现工程质量问题、安全事故,不听指挥、违法乱纪等行为,甲方视情节轻重,给予警告、罚款、停工整顿,直到终止合同。

  第15条 合同附件

  15.1工程量清单。

  15.2甲方与业主签订的施工合同。

  第16条 合同份数

  16.1本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。

  甲方: 乙方:

  单位地址: 单位地址:

  甲方代表签字: 乙方代表签字: 电话: 电话: 邮编:

  开户银行:

2023单位工程承包合同通用5

  甲方:(建设单位)

  乙方:(施工单位)

  甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的.基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:

  第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

  第二条 工程造价决算方式:

  ..

  第三条 工程款支付:

  ...

  第四条 工期:

  1、本工程自接到甲方开工通知的x日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为x天x...

  第五条 施工组织管理:

  1、甲方委派?x为本工程管理负责人,委派x为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督x...

  第六条 工程质量监督

  ...

  第七条 施工现场管理责任

  乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任x...

  第八条 合同履约金及违约处罚

  合同签订时乙方向甲方交履约金x万元x...

  第九条 前期要求:

  乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》。

  第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。

  第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章) :

  代表人:

  代表人:

2023单位工程承包合同通用6

  一、承包项目:

  本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:

  包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:

  开挖、运输土方元/m3(石砂)。

  四、工期要求:

  按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的.平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。

  达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

  否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。

  保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:

  采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。

  八、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。

  本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。

  经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。

  单位工程负责人(甲方):

  承包班组长(乙方):

  联系电话:联系电话:

  _________年____月____日

【单位工程承包合同】相关文章:

单位工程施工方案05-23

建设单位工程工作总结02-06

单位工程施工合同12-19

建设单位工程部经理的述职报告03-12

单位工程施工方案2023通用02-21

单位工程分项承包协议书03-28

施工单位工程车辆租赁合同02-04

检测单位工程质量终身责任承诺书11-29

单位工程师的述职报告范文(通用18篇)12-01