工程款承诺书
在学习、工作生活中,承诺书对我们的作用越来越大,承诺书是承诺人对要约人的要约完全同意的意思,表示以书面形式。在写之前,可以先参考范文,下面是小编帮大家整理的工程款承诺书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程款承诺书1
我单位投资修建的广元市第三人民医院门诊综合楼工程项目,应付工程款均按合同约定支付到位,没有拖欠的情况。现承诺,如因拖欠工程款而引发拖欠农民工工资投诉、上访,由我单位承担责任并及时处理到位。
特此承诺。
承诺人(签章)
年 月 日
工程款承诺书2
致江苏坤龙建设工程有限公司:
施工班组负责人:
身份证号:我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部分包作业,今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用,全部发放给本项目施工班组员工,今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。
本人承诺:已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资,决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为,造成民工上访罢工或闹事,造成的不良后果全部由本人负责处理,并承担由此引起的'一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的,我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。
特此承诺!
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
工程款承诺书3
致xxxxx:
我单位在工程施工招标中,如有幸中标在这项工程的实施过程中,我们除响应本项目资格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外,并郑重承诺:
为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设,确保本项目资金不外流,我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议,遵守合同条款关于资金使用的各项规定,同意业主及银行对银行账户资金的`管理、监督和检查,绝不挪用、挤占工程建设资金,并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间,不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等,以确保工程建设资金专款专用。
若我单位违背以上承诺,非法挪用工程建设资金,则以全部履约保证金作为违约金交予业主,同时,我单位将自动退场,并放弃在贵公司的投标资格。
承诺单位(盖章):
法人代表(签字):
日期:年 月 日
工程款承诺书4
我公司已按合同约定,按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项,至今未拖欠任何建设工程项目的工程款,若有隐瞒,我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的.××工程,我公司已备足建设资金,并承诺按合同约定支付工程款。
特此承诺。
xxx
20xx年xx月xx日
工程款承诺书5
******公司:
我方 所承包的 现已结算完毕,经与公司协商本次支付 元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的'材料款等,保证款项支付到位不出现拖欠情况,并保证工人、材料供应商等不因任何原因上访或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关,每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元,并且我方承担由此产生的一切后果。
承诺方(签字或盖章):
时 间:
年 月 日
工程款承诺书6
XXX:
我公司负责开发建设的 工程进入投标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的'规定组织投标工作,并在此郑重承诺:
我公司承诺对于本工程的工程承实施过程中,愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺,合同进度付款条件相应修改。
特此承诺。
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
工程款承诺书7
致: 招标人
我单位向贵公司郑重承诺:如果我单位中标本项目由我单位组织施工,绝不分包、不转包。如发现我单位有分包现象,招标人可立即终止合同,且责任与损失由我单位负责。
投 标 人: 圳昌装饰集团有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
时 间: 20xx年11月11日
工程款承诺书8
文昌市住房和城乡建设局:
为了保障农民工的合法权益,维护社会稳定,本单位在工程建设中,郑重承诺:
1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款,不拖欠工程款。
2、施工单位保证按时足额支付农民工工资,不拖欠农民工工资。
3、若出现拖欠农民工工资时,可从我单位交存的'工资保证金中先予支付。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本单位愿意接受市人力资源和社会保障行政部门和市住房和城乡建设局主管部门依照有关规定作出的任何处理(处罚)决定。
建设单位(盖章):
施工单位(盖章):
单位负责人(签字):
单位负责人(签字):
日 期:
工程款承诺书9
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司 乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):XXX (小写:XXX )。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款 ,下欠工程款 。经双方协商确定甲方于20xx年 月 日付给乙方工程款 ,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的`十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0。02%/月的利息外,并按所欠工程款的0。5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司
乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
甲方代表签字:XXX
20xx年XX月XX日
乙方代表签字:XXX
20xx年XX月XX日
工程款承诺书10
珠海市建设工程招标投标管理中心:
我公司负责开发建设的_______工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的`合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称(盖章)
年月日
工程款承诺书11
XXX住建局:
由我公司开发建设的建设项目施工进入施工阶段,在施工过程中我单位承诺一定按照施工合同和施工进度进行拨付该工程款,绝不拖欠和挪用该工程款,如有上诉违规现象,一切后果自行承担。特此承诺
_____________________________(签章)20___年___月___日
工程款承诺书12
建设单位名称:____________________________
工程项目名称:____________________________
施工单位名称:____________________________
开工时间:___年___月___日
竣工时间:___年___月___日
工程内容:____________________________________________ _______________________________________________________我单位郑重申明:截至上述项目施工许可证申请之日,我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的.工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款,或存在我单位违法发包工程业务等行为,导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的,我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理,并承担相应的法律责任。
承诺单位(建设单位):__________________ (盖章)
法定代表人:___________________
(签字)_____年_____月_____日
工程款承诺书13
致:XX(招标人)
我公司XX对XX(项目名称)招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的'条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标,我公司郑重承诺如下:
(一)、如果我公司中标,我们保证保质保量完成工程。
(二)、施工中,我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。
(三)、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失,由我方承担。
全权代表(签字):XX
XX年XX月XX日
工程款承诺书14
xxxxxx公司:
鉴于我公司是贵公司的供应商,为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定,同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权,现我公司就供应贵公司之产品,做出以下承诺:
1、我公司承诺向贵公司供应的所有产品,包括之前已经供应的产品和未来将要供应的产品,不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形,包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。
2、我公司承诺供应的产品,如含有商标、专利或著作权等内容,我公司为合法的权利人或授权许可人。
3、我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的`,我公司承担贵公司因此遭受的全部损失,包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等,同时,贵公司有权退回侵权产品,并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。
4、本承诺书适用于签署前和签署后,所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止,本承诺书仍然有效。
5、如双方因此发生纠纷,有权管辖法院为深圳市xxx区人民法院。
6、本承诺书签署于_____年___月___日。
承诺人:____________________
(盖章)
法定代表人
(签字):____________
工程款承诺书15
建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的 项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺:
一、截止申请之日,我单位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。
二、对本次申报项目,我单位将认真履行施工总包合同,及时按照合同约定支付施工总包单位工程款;同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管,确保农民工工资按时支付。三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的,我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的'农民工工资,并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份,建设单位留存一份,一份报建设主管部门。
本承诺自签字盖章之日起生效。
法定代表人(签字):
建设单位项目负责人(签字):
建设单位(公章)年 月 日
【工程款承诺书】相关文章:
工程款付款承诺书07-14
工程款支付承诺书11-30
工程款支付承诺书11-24
无拖欠工程款的承诺书06-09
工程款支付承诺书(集合)08-10
无拖欠工程款的承诺书06-08
工程款承诺书(精选24篇)01-12
无拖欠工程款承诺书01-07
工程款支付承诺书范文11-12