保证金承诺书

保证金承诺书（精选23篇）

　　在现在的社会生活中，我们都跟承诺书有着直接或间接的联系，承诺书是把口头承诺书面化规范化的一种产物。相信写承诺书是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编帮大家整理的保证金承诺书，希望对大家有所帮助。

　　保证金承诺书 篇1

　　本人xx，性别xx，年龄xx，曾于xx年xx月至xx年xx月在宾阳县镇担任（民办或代课）教师。根据桂政办发〔20xx〕16号文件精神，本人符合购买养老保险条件，但由于个人原因，本人自愿放弃参加养老保险，由此产生的一切后果，由本人自行承担。本人现承诺：

　　一、放弃参加养老保险而引起的一切法律责任由本人承担；

　　二、本人保证以后不以诉讼或其它非诉讼方式就参加养老保险问题政府和单位提出任何权利主张；

　　三、本人承诺以上内容是本人真实意愿，本人有能力承担相应法律后果。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇2

　　我方于报名时已了解计价格[20xx]1980号文和发改办价格[20xx]857号文规定的内容，经充分考虑自身实际后，我方自愿与工程的'招标人及招标代理机构做如下约定：

　　如我方有幸中标，我方将按招标文件本须知第4.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费做为我方投标费用的组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇3

海安县住房和城乡建设局：

　　鉴于我单位在xx镇(园区)投资xx万元，新建xx项目，为缓解建设资金紧张等问题，我公司承诺在农民工工资足额发放过程中，我公司将根据江苏省《关于20xx年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的通知》精神，具体抓好以下几项工作：

　　1、加强施工各班组的'日常管理，并和各施工班组签定劳动分包合同。

　　2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。

　　3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上，并建立台账。

　　4、如因为农民工工资未足额发放而引起的信访事件，其一切后果由我公司负责。

　　承诺单位（盖章）

　　xx年xx月xx日

　　保证金承诺书 篇4

致：xx

　　我在贵单位招标中，做出如下郑重承诺：

　　如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。

　　承诺单位：

　　xx年xx月xx日

　　保证金承诺书 篇5

　　在xx(招标编号：xx)招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇6

　　本履约保证金合同由双方于xx年xx月xx日在市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的'资金证明。

　　第七条争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇7

　　为切实保护矿山地质环境，做好矿山地质环境恢复治理工作，作出如下承诺：

　　1、在依法批准的矿区范围内，严格按照批准的矿区资源开发利用方案进行开采活动，并采取有效的措施，保护矿产资源，减轻对矿山地质环境的破坏程度。

　　2、依照广东省矿山地质环境恢复治理保证金管理办法缴存矿山地质环境治理恢复保证金。

　　3、采矿许可证到期后进行延续或变更时，按国土资源厅行政主管部门重新核定的'标准继续缴存保证金。

　　4、若转让采矿权时，已缴保证金一并转让，并由手转让人承担所有治理义务。

　　5、在矿山停办，关闭或闭坑前，按照《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》的要求，完成矿山地质环境恢复与治理，并经验收合格。

　　6、如未按规定期限缴存保证金，经国土资源行政主管部门责令限期缴存，逾期仍不缴存的，同意采矿许可证机关终止采矿人的采矿权，注销采矿许可证。收回采矿权后，并不免除采矿权人的矿山在、地质环境治理恢复义务。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇8

xxx公司：

　　兹有xx，身份证号：xx，郑重承诺如下：

　　一、于xx年xx月xx日从xx打入贵公司账户的资金xx，是用于xx工程项目的投标。

　　二、该资金属自愿打入贵公司的，如果有违法违纪行为或其他风险因素，致使xx公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险，由我单位(或个人)承担所有损失，不得以任何理由向贵公司主张权利索取该笔资金。

　　三、如果是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目，所有损失与贵公司无关。由我单位(或个人)承担保证金的`损失及相关的全部费用。

　　承诺单位(人)：

　　xx年xx月xx日

　　保证金承诺书 篇9

福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人)：

　　福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位)：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号：(20xx)建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

　　本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的.投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇10

xx公司：

　　本保证金作为承包人就xx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。

　　1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的.修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；

　　2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；

　　3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；

　　4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。

　　6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。

　　xx

　　20xx年xx月xx日

　　保证金承诺书 篇11

马鞍山市公共资源交易中心：

　　我单位xx(单位名称)于xx年xx月xx日参加xx投标，为第xx中标候选人，现对该评标结果无异议，并保证不投诉，且继续履行第xx中标候选人的相关权利和义务，特申请该项目投标保证金xx万元整(小写：xx万元)退还至我单位基本账户。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇12

舟山市招投标中心：

　　本单位xx，现自愿放弃参加xx投标活动中，由本单位交纳的投标保证金所产生的同期银行存款利息。

　　特此承诺

　　承诺单位（公章）：

　　保证金承诺书 篇13

北京市丰台区旅游局：

　　根据《旅行社条例》第十三条的规定，投资人承诺，在取得《旅行社业务经营许可证》之日起3个工作日内，向北京市旅游局指定的银行开设专门的质量保证金账户，存入质量保证金三十万元，或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保。

　　并根据《旅行社条例实施细则》第十五条的规定，在存入质量保证金，或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的'银行担保后7个工作日内，向旅游行政管理部门提交存入质量保证金的证明文件，以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇14

　　清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，

　　在工程建设中，我们承诺：

　　一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

　　1、本工程建设资金到位率符合规定要求；

　　2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；

　　3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；

　　4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；

　　5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

　　二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

　　1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；

　　2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；

　　3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的'履约保证金先行垫付。

　　三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违

　　反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

　　承诺人：

　　二0xx年xx月xx日

　　保证金承诺书 篇15

致：广西机电设备招标有限公司：

　　我单位参加了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为xx的投标保证金xx元，在此我方承诺如下：

　　1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。

　　我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的.投标保证金xx内扣除该笔款项。

　　2、如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保证金请按下表账户信息退还。

　　3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇16

xx旅游局：

　　根据《旅行社条例》规定，xx旅行社(经营许可号xx)须依法缴纳xx万元人民币(金额大写：xx)的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为xxx)，我行作出如下承诺，保证申请人支付：

　　1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。

　　2、申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

　　3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的`损失。

　　4、如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

　　本担保承诺书有效期自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。

　　承诺人：xx

　　xx年x月x日

　　保证金承诺书 篇17

　　在xx(招标编号：xxx)招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇18

　　经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，

　　在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民政府缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为人民币1亿元。

　　如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的.要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。

　　特此承诺。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇19

陕西建工集团第十建筑工程有限公司：

　　为承建工程，我公司自愿向贵公司交纳保证金xx元（￥xx），由贵公司代向建设单位交纳。此保证金如发生建设单位（或招投标代理机构）扣款或不予退回等风险，由我公司承担，与贵公司无关。

　　特此承诺！

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇20

中国东方资产管理公司：

　　我本人自愿参与嵩明县圆山水泥厂债权的`公开竞争性出售竞价会，特向贵公司作出如下承诺：

　　若我本人被宣布为中标人后，我本人未与贵公司签订相关资产转让合同或未支付拟收购债权的转让价款，则由贵公司全额没收本人已交纳的竞价保证金￥50000.00元(人民币伍万元整)。对此，我本人无任何异议。

　　特此承诺！

　　承诺人：

　　xx年xx月xx日

　　保证金承诺书 篇21

本保证金作为xx就项目(招标编号：xx)所签定合同的履约保证金。履约保证金额xx(大写xx)。

　　1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的'并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。

　　2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；

　　3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；

　　4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

　　5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。

　　6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇22

惠山区建设局建管处：

　　无锡市宝丰电力设备厂投资建设的新厂区新建车间工程由我公司总承包承建，新建车间工程一幢，排架结构、单层、建筑面积5472.23m2，计划开工日期为20xx-5-18，计划竣工日期为20xx-10-28，项目经理唐啟忠。

　　我公司郑重承诺：严格按照合同协议全部足额发放农民工工资，决不拖欠农民工单包工资款，绝不发生农民工因工资问题引发的群体性及个体性上访事件，如有上述事件发生，均由我公司承担一切经济责任及法律责任。

　　承诺人：

　　日期：

　　保证金承诺书 篇23

致投标人公司：

　　我公司决定参加贵方工程招标编号：工程的竞标，并完全接受贵方招标件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺：

　　1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的原则以及《上海市建设工程施工合同》示本、招标件合同专用条款及补充条款的.约定，于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标件的要求)与贵方签订固定综合单价的"工程施工合同。

　　2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。

　　3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规合格标准的要求。

　　4、一旦我公司中标，我公司保证严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和明施工。

　　5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规性件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。

　　6、一旦我公司中标，我公司保证对于工程施工中(因设计变更、修改等)增减项目，严格按照投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

　　7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。

　　8、我公司若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。

　　承诺人(盖章)：

　　20xx年2月16日