建筑施工合同参考

建筑施工合同参考

　　在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的建筑施工合同参考，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　发包方：_________(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国民法典》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间，建筑平方面积218㎡，四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。

　　二、承包方式

　　1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备;

　　2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元(大写：陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);

　　3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修;

　　4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

　　三、工程工期

　　1、甲方规定动工时间为_______年____月____日至_______年____月____日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。

　　四、工程质量

　　1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;

　　2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

　　五、施工费结算方式

　　1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款50%，竣工验收后付清余款;

　　2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款30%付款。

　　六、安全生产

　　在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

　　七、劳动争议处理及其他

　　双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。

　　八、其他

　　1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的，按照有关规定执行;

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

【建筑施工合同参考】相关文章：

建筑施工机械施工合同11-24

施工建筑合同04-22

建筑施工合同09-01

建筑施工的合同04-25

公司建筑施工合同01-14

建筑围墙施工合同06-14

新版建筑施工合同03-01

通用建筑施工合同02-28

建筑施工劳务合同03-29