木工劳务合同（通用14篇）
随着人们法律意识的加强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是非常有必要的行为。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的木工劳务合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
木工劳务合同 篇1
甲方：______________
乙方：______________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就木工单项工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务、权力和责任。
一、工程概况
1、工程名称：______________
2、工程地点：______________
3、工程结构：______________
4、工程价款：______________
二、承包方式
包工不包料，甲方只提供材料。
三、施工承包范围
本工程具体范围包括：防水圈及构造柱的模板支护。自用用材料的
四、工程文明管理
1、必须严格服从现场施工人员的管理，确保劳动力充足，保质保量按时完成任务。
2、乙方在甲方保管室领用的'材料，要妥善保管，做好防水、防火、防盗措施，否则照价赔偿；施工时要精确计划好实际的用料，不得造成浪费，否则赔偿所浪费的材料损失。
3、如果由于乙方技术力量或者劳动力不足，不能满足甲方施工要求，甲方有权责令乙方立即退场，并更换其他施工队伍，由此给甲方造成的一切损失和费用，均由乙方全部承担，甲方不付给乙方任何费用。
五、安全管理
1、乙方人员必须参加并接受三级安全教育，遵守《安全操作规范》，上报在现场人员花名册，附【身份证复印件】和接受安全教育的签字单一份。
2、乙方负责人承担劳务承包方的第一安全负责人，必须签订安全承包合同。
3、乙方未按操作规程施工或违规违章操作造成任何伤亡事故的均由
六、甲方权力、义务及责任
1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检查工作。
2、负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。
3、负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。
4、甲方负责解决施工中出现的各种技术问题。
5、甲方负责安排技术人员组织各级领导、监理，对分项工程的验收。
七、乙方权力、义务及责任
1、乙方要自觉服从甲方的管理，做到文明施工、安全施工。
2、负责强化安全生产意识，跟班检查存在安全隐患，杜绝不安全事故发生，落实甲方所发的书面安全要求措施，有权杜绝一切违章指挥和冒险作业。
3、乙方负责人是安全生产的第一负责人，严格执行职业健康，安全规范，提高安全生产效率对违纪人员应果断处理，并责令退场。
4、乙方严禁使用传染病、童工、老、弱、病、残及智力低下的人员。
八、违约责任及措施
1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过，并在规定的时间内完成施工各项任务。
2、因乙方原因中途退场或停工，甲方只按乙方所完成的工作量结算付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，具同等法律效力，合同条款履行完毕时，本合同自行终止。
十、补充协议：______________ 。
甲方（签章）：______________乙方（签章）：______________
____年_____月_____日____年_____月_____日
木工劳务合同 篇2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立合同。
一、工程概况：
工程名称：锦和新城二期一区6、8、10#楼。
二、承包方式
1、甲方只提供水电路三通机械以及设备和每一层流动电箱，乙方自带所有使用工具、生活用品、安全工具。
2、 乙方承包主体所有木工作业。
3、按图施工，容有变更按变更施工，工程量另行计算。
4、乙方自备铁丝、钉、胶带、密封条。
三、结算以及承包价格：
1、按粘模面积（ ）/元
2、完工支付完成工程量的80%工程款，每三层支付完成工程量的.80%工程款，粉刷完毕后付余款。
四、工程质量标准：
1、合格工程一次验收合格，否则一切费用由乙方负责。
五、施工安全及质量：
1、乙方必须按图施工，工程质量必须达到国家规定的验收标准，要求一次验收合格。
2、乙方必须安全文明施工，对员工及时进行安全文明教育，合理安排施工进度，积极组织员工学习安全和技术知识，食宿卫生定时检查，杜绝中毒事件，保证机械工具正常运转，避免安全事故。所有员工要遵纪守法，服从领导，施工现场及以外发生安全事故由乙方负责，甲方概不承担责任及费用。
3、如施工队伍不能按进度完成项目部下达的指标任务，甲方有权予以辞退，按乙方完成工程量的60%结算，乙方未经甲方同意而自动退场不予结算。
4、乙方必须向甲方缴纳 元质量进度保证金。 以上合同双方签字后生效，付款完毕后合同废止。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
木工劳务合同 篇3
发包方（甲方）：________________
承包方（乙方）：________________
一、承包范围：
___________________
二、安全责任：
在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任。
三、工期要求：
积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。____天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按____元罚款，在结算中扣除。
四、合同价款支付与结算：
约定单方造价____。计算方法：____________。支付方式：主体封顶后半月内付____%。结算：扣除质量保证金年底付清。中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工。
五、质量要求：
须符合建筑工程质量规范，达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的'不良后果，由乙方承担全部责任。并处以罚款。
六、材料运用：
施工期间乙方不得所以浪费材料，应尽可能的节俭用料，合理规范拆模，减少材料损失，每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。
七、甲方所供：
甲方为乙方提供所需材料，必要的生产工具，损毁或丢失后须按原价赔偿，为乙方提供食宿方便，相关费用由乙方承担。
注意：乙方应在甲方带领下积极配合，干好各自工作，争取早日拿到工程款。
八、本表一式两份甲乙双方各一方，签订之日起生效，合同价款付清后失效。
甲方：________________ 乙方：________________
负责人：______________ 负责人：______________
电话：________________ 电话：________________
签订日期：____________
木工劳务合同 篇4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，为了高效、优质、安全按时顺利的完成K-7食堂工程，经双方协商，甲方将该工程整个模板工程承包给乙方，具体条件如下：
一、承包范围：
本工程设计施工图范围内(包括本施工图纸内的所有变更部分)的模板制作、安装、拆除及扫尾工程和模板起钉、下车、归堆，内脚手架的搭拆及归堆;基础用旧模板转运上下车灯;基础、主体后浇带、屋面女儿墙、门窗边夹墙柱;圈梁等部位的二次结构，包括调运周边模板，膨模的砼修复处理，楼板预留洞口的防护等。铁丝、铁钉乙方购买，丝杆、镰刀卡甲方提供乙方保管，在施工过程中如有损失乙方赔偿。
二、责任范围：
1、安全要求：乙方施工人员必须服从甲方现场负责任管理，文明施工、安全生产，若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切安全事故都由乙方负责;若甲方达不到安全生产、文明施工条例设施的由甲方负责。
2、质量要求：乙方必须有一个技术人员配合甲方施工人员按规范施工放线、测量，在施工过程中若工程质量达不到要求，乙方无条件返工，工料损失全部由乙方负责。
3、每层主体结构强度达到要求才能拆模，拆模时模板必须清理干净，打脱模剂，不得四处散放或堆积于楼层上。
4、模板轴线的偏差及模板的垂直度、平整度必须在规范要求范围以内，如超出范围，每处扣100;有膨模的，每处扣100-500元;梁下口有飞机翅膀的，每处扣100元;如无上述现象的，达到要求的每层班组奖励100元。整栋楼完工无安全事故的，奖励班组500元。
5、乙方在承包期间各自施工的分部分项工程质量，综合评定为不合格的，由甲方罚乙方2000元，其罚款金额由甲方在乙方承包金额中扣除。
6、乙方必须严格按甲方编制的`施工进度计划施工，未完成的必须加班，因乙方责任每延误一天，罚款200元。以上罚款如初次违反，按上述标准的50%执行，再违反按此标准加倍。
7、乙方在施工中，梁、柱、板模板要保证横平竖直，木工完后报监理施工员验收合格后方可浇灌。
8、乙方不能履行合同，因进度、质量达不到要求甲方有权勒令乙方中途退场，甲方按完成工程量的70%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人造成的损失。因乙方自身原因中途退场，甲方按完成工程量的50%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人损失费。乙方停工待料，由甲方负责，由此引发的经济纠纷，由双方协商解决，或在地方法院及主管部门协商处理。
9、施工中所有机具、用具、安全帽及电线全部由乙方负责。甲方电源只提供二级配点箱。
三、工程期限：
从开工之日起必须按时完成每周工程量。主体结构进度计划编制好后，必须严格按此计划完成。如未完成，按本合同规定进行处罚。
四、结算方式：
K-7食堂工程总包干价 50元/m 元大写 每平方伍拾元整 。
五、付款方式：
工程施工至基础验收后，甲方按月支付当月完成工程量60%，主体结构封顶及二构工程完工支付合同总价的80%，余款年内付清。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签字) 乙方(签字)
年 月 日 年 月 日
木工劳务合同 篇5
发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)
依照中华人民共和国〈〈合同法〉〉〈〈建筑法〉〉、〈〈劳动法〉〉及其它有关法律法规，结合工程具体情况遵循平等、自愿、公平、公正、合作共赢、诚实信用原则，双方就本工程施工事项经多次协商达成一致，订立本合同，供双方共同遵照执行。
一、 工程概况
1、劳务清包
2、工程名称：原黄渠河工商所还建房
3、工程地点：黄渠河
4、结构形式：砖混结构
5、计算规则、按建筑面积计算规范计算
6、开工日期：
7、竣工日期：
8、质量标准：符合商品房验收规范
二、工程承包范围
1、模板工程：施工园范围内所有模板支护工程
2、具体内容：
①配合其它工种协同作业，文明施工、不允许出现暴办施工。
②所需各种机械设备，周转材料(包括钉子、铁丝)由甲方负责。
③工完场清：每一阶段工作完成及时整理剩余材料及垃圾掉落混凝土、保证施工面整洁。
④余料归仓：从仓库借出所有物品、用后及时归还，否则按物品现价扣除工程款。
⑤ 卫生问题：决不允许在本撞楼内大便，同时配合甲方搞好工地卫生情况。
二、 承包单价
1、承包单价为：
2、此单价包含工人、人工费、 费、工伤费用、生活费等
三、义务与责任
1、甲方责任和义务
①甲方保证现场三通一平：具备施工条件
②提供施工技术交底和相关文件，负责建筑物主轴线定位 ③负责解决施工中出现 疑难问题
④按合同约定、按时结算、乙方劳务、工费及退还保证金 ⑤协调业主及地方周边关系，并承担相关费用
⑥负责对乙方施工过程中安全教育，工程质量进行指导、验收
2、乙方责任和义务
①服从甲方管理和指挥，严格按照施工验收规范及有关技术要求，精心组织施工，提供本工程施工作业方案，科学安排计划，保证工期。
②合理组建施工所需足够劳动力，并保证农忙节假日照常施工。
③编制施工进度计划，作好工程成品保护工作，对施工人员进行三级安全教育，制订严格施工管理制度。
④保证现场清洁文明，搞好现场文明施工，做到文明工地标准，承担自身原因造成的质量缺陷 追工等费用，交保险金双方各50%。
⑤分内责任、在保证自己正常施工情况下，配合各工种协同施工，控制整体施工质量。
四、付款节点
①每层结已完成工程量80%。
②粉刷结束后付97%，剩余3%材料整理完成付清。
③各节点验收合格后一星期内支付相应款项。
④不能按时支付工程款、甲乙双方协商解决不能影响正常施工。
五、罚金与奖励方式
①以扣除保证金的'形式执行，保证金不足时，以工程款形式扣除。
②奖励形式有发包人承担且在当期工程中体现。
六、协议成立与竣工
本补充协议经双方代表签字并盖章后生效，双方承认该补充协议是《建筑工程施工合同》不可分割的补充与完善，与《建设工程施工合同》具有相同法律效力。
七、未尽事宜、双方协议解决
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
木工劳务合同 篇6
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方将111项目F地块1期模板工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定，结合工程的具体情况，双方本着平等、互利、讲求诚信的原则，经协商签订如下合同。供双方共同遵守：
一、工程名称：
111项目F地块1期商业楼
工程地点：1111西北面
二、承包范围
甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等”主体结构全部模板施工内容，具体承包内容如下：
1.甲方只提供二级配电箱和三级配电箱，从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等，材料的下车及堆码工作。
2.拆模后的现场清理，浇砼前模板上面的材料垃圾清理，现场周转材料的转运，归堆，必须堆放整齐。
3.由甲方控制主轴线，乙方配合放细部尺寸线
三、承包方式：
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，
2、施工工具、机具及主材、耗材(铁钉，铁丝等)
四、工程工期要求
具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，听从项目部安排。乙方必须根据甲方的具体进度要求，备足施工人员。
五、工程质量求
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收，且保证一次通过建设及监理单位验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
3、本工程要求为清水模板，浇砼时，乙方必须配专人跟班看护模板。每跑模一次罚款(04)300—1000元，项目部罚款由乙方承担。
六、承包价格
按展开面每平米叁拾玖元(39.00元/)。
七、结算方式
工人进场每人每月按照1000元生活费计算。按照甲方的付款节点支付，支付已完成工程量的90%，以此例推，佘款待模板工程全部完工后三个月内结清尾款。
八、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作，乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用。
九、甲方责任
1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，提供大型机具塔吊、电锯、锯片及工人住宿。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
十、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、按甲方审定的施工计划实施，确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成，每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20xx元，且由此耽误其它班组不能施工，由此造成的一切损失由乙方承担。
3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包，对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
十一、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的.停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金，并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求及时整改，整改后评定仍不合格者，则按贰仟元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按第1条执行。
3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天)，甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。
4、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款，超过15日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
5、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，不管双方谁对谁错，每方罚款3000-5000元，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。
6、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
十二、其它约定
1、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本合同一式叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
联系电话：联系电话：
合同签订时间：
合同签订地点：
木工劳务合同 篇7
甲方 (简称甲方)
乙方 (简称乙方)：
经甲乙双方共同协商，甲方愿将以包清工形式将祥和苑13#楼工程的施工任务承包给乙方完成施工任务。根据有关的法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，签订劳务合同，内容如下
一、工作内容
1. 本工程木工模板的全部主项工作内容，包括设计图纸及工程联系单变更单内的所有模板制作，塔吊基础模板支拆、内模钢管的搭拆工作，止水条安装，涂模剂，粘胶粘带等均由乙方自行负责。
2. 13#楼的所有木工工作(特注意：炸模、错位的混凝土面的凿着以及炸模流的'混凝土清理利用工作)。
二、小型工具
1.(包括电锯、手锯、电钻、铁钉、铁丝、步步紧、点钨灯、翘棍、锤子、钻子、脱模剂、胶粘带等木工一切用具全部乙方自行负责)。
1.三级配电(从二级配电厢到工具的线路)
2.承包价格按建筑面积计算/平方米。 元/平方米。
3.包括劳保福利、劳动用品、雨衣、雨鞋、防暑饮料、防冻取暖。
4.包括非生产用工、开会、学习、质量、安全培训、探亲等用工，临时停电停水，间隔用工短时间停工待料误工费及个人所得税。
5.包括人员组织用工，工地之间转移用工，二次搬运工，材料到场卸车。
6.本工程不再发生材料超过距离及二次搬运费用。
7.必须按项目部周、月部位及总施工进度进行计划，确保足够劳动力及时完成施工计划。
8.甲方如需用工，大工每小时元。
三、工作要求
1.按项目部计划，班长签字认可，推迟一天罚1000元/天。
2.本作业队进场后、队长(合同签字人)应经常在现场，并下设1名带班人员，每月在现场不少于28天，每缺勤一天罚款100元/天。
3.拆除材料堆放整齐，铁钉拆除，做好文明施工。
4.搞好宿舍卫生，禁止赌博偷盗、打架斗殴等不法行为发生，严禁带家属进入施工现场，严禁私自烧菜做饭，严禁乱拉接电线，乙方人员在施工现场或宿舍区发生斗殴、偷盗、火灾事件，甲方除交公安机关处理外，不论正确、错误按3000元/次罚款。
5.严禁在施工现场内随地大小便。
6施工现场每班组要求服装统一，必须戴安全帽。
7.按规范要求施工，严把质量关，杜绝质量事故发生。
8.质量事故处罚在500-5000元一次。
四、消防管理
1、班组内必须执行消防制度，对每个职工进行消防教育。
2、严格实行动火申报手续，木工车间严禁烟火，确保消防安全。
3、加强对易燃易爆的使用管理及工作。
4、消防器材不得挪作它用。
五、材料管理
1、班组必须做好材料领用、使用工作、不得随意浪费。
2、材料超支部分均由乙方承担。
3、木板、钢管等周转材料不得随意冲割、随意损坏，发生者按实际发的数量，以一罚十对乙方进行处罚。
4、乙方必须做好施工部位落手清工作，否则甲方有权另派人员管理、清理。费用每工按协议单价1.5倍计算从乙方中抵扣。
六、付款方式
1、±0.00以上完成七层后一周内付已完成工作量的 80% 结构封顶付已完成工程量的 90% ，结构验收通过后一周内付已完成工程量 9 0% ，余款在结构中级验收后一个月内一次性付清全部工程款。乙方必须确保本班组工人工资每月结清。
七、风险金额预交保证书
本工程缴纳保证金 捌万元 (其中质量30%，安全30%，文明施工40%)，如不按合同遵守条款，按相关制度处理罚款。
八、 乙方责任
1、乙方必须制定班组安全员，负责班组安全生产、治安、保卫工作，每天做好班前安全教育，并做好记录，每月底结账前交项目部检查，否则不予结账。
2、班组必须和工人签订劳动合同，交项目部壹分包括身份证复印件。
2、施工期间班组长必须每天都到位，特殊情况安排好班组人员工作，并向项目部施工人员请假。班组长必须参加项目部的周例会，如无故不参加周例会的罚款500/次。
3、周转材料服从项目部统一安排。
九、违约责任
1、乙方施工期间未按协议完成质量、安全、进度、成本等内容或出于自身原因不能完成甲方下达计划或工程质量低劣、安全事故频繁、班组管理混乱。甲方有权勒令退场，并结算实际工程量的70%，损失由乙方支付。乙方未归协议内容施工，甲方有权另组支队伍进场，发生点工按协议单价1.5倍计算，并相应从乙方工程款抵扣。
2、乙方施工人员若不服从项目部统一指挥，违章施工，看情节轻重50-500元不等的罚款，情节严重者，清退出场
十、劳务保护、事故责任处理费用
1、不允许强迫工人做没有安全保障的工作，若有发现，追究责任人，清退出场。
2、事故处理一般责任与轻伤处理费在陆仟元以内班组承担，责任分清，追究责任人。
十一、补充内容
未尽事宜，另协商解决。本协议和承诺书同时具有法律责任。
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，备项目部一份，双方签字后风险金交后当天生效，结清价款自行失效。
项目负责人： (盖章) 班组长： (盖章)
身份证编码： 身份证编码：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
木工劳务合同 篇8
甲方;
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和甲方与建设单位签订的本工程施工合同，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项及各自的权利、义务协商达成一致，订立本合同，甲、乙双方共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：远景时代广场
2. 工程地点：雪松路与天中山大道西北角
二、甲方责任
甲方负责协调一切与施工有关的事宜，确保工程顺利竣工。
三、承包方式及分包内容与责任
1.本工程以清包工承包给乙方(含木工所有的施工工程量内容)
2.乙方负责满堂架的搭设与模板工程的安装与拆除
3.乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方全面管理，协调安排，对于不服从甲方监管指挥的处于500元罚款，罚单上不需要乙方签字直接扣除。
4.乙方人员必须满足施工进度，工程质量，材料管理及安全文明施工的要求，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给与100-20xx元罚款，情节严重将于重罚，罚单上不需要乙方签字直接扣除。
5.乙方必须按照设计规范要求施工，否则增加的一切费用由乙方全部承担，现场各单位对乙方罚款，甲方将罚款直接从工程款中扣除。
6.乙方人员因劳动力不足，完不成公司制定的月计划，甲方将每延误一天处1000元罚款，乙方中途退场甲方将按完成工程量的50%结算。
7.乙方工人进入施工现场必须带好安全帽，上下班必须走安全通道，施工前要检查自己的施工工具是否完好，违者所产生的事故，由乙方自负，施工现场不戴安全帽者，发现一次罚款50元，此款从工程款结算中扣除。
8.乙方工人在施工期间所发生的安全事故须按责任划分，1000元以下的事故由乙方自负。
9.乙方要保证春节前后及秋收期间有足够的劳动力，不得以农忙为由拖延工期，如果因此达不到甲方工期要求，甲方有权临时增加劳动力，费用由乙方双倍承担。
10.主体封顶后乙方没有完成的工程量，在甲方不容许的情况下乙方不得丢弃不做，否则甲方有权将其剩余的工程量按双倍的价格转让他人施工，此费用从乙方工程款中扣除。
四、工程质量与要求
1.质量等级，按甲方与公司签订的.合同等级为标准，乙方施工的承包内容一次验收必须达到标准。
2.质量标准，按国家《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量验收评定标准》验收达到相应的等级。
3.甲方负责人员有权按照公司规定及质量要求，对乙方进行奖罚，所有奖罚单均不用乙方签字盖章。
4.甲方及现场各单位在验收时对相关的问题提出按时间整改要求，乙方不及时按要求整改落实时，甲方将处500-1000元罚款。
五、工程款结算方式
1.本工程按建筑面积单价每平方米( )元计算，屋顶造型没有面积，地上一层为付一次款，每六层付款一次，模板尚未拆除但已浇筑完毕且初验无质量缺陷的整层工程量，按80%结算，主楼完工一次性付工程量的97%,剩余3%待主体粉刷作为质量保证金。
六、安全生产，文明施工
1.乙方必须严格执行安全生产者、操作规程，遵守安全生产六大纪律
2.模板工程制作，安装与拆除后，钢管(不带扣件)、模板(不带方木)，长短分类，不起钉、不堆放。
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，以甲方补充条款为准，本合同一式二份，，双方各执一份，本合同双方签字后生效，待本工程结束自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
木工劳务合同 篇9
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、 工程名称和地址：
十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、 工程承包范围：
办公楼
1. 平顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。
3. 轻钢龙骨石膏板平顶。
4. 铝塑板平顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。
5. 铝塑板包柱子，按面积计算。
6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。
7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。
8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
10. 不锈钢包梁。
三、 承包方式、工程造价及付款方式：
包工不包料。
1. 平顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室，单价13元/m2。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。
3. 轻钢龙骨石膏板平顶，单价17元/m2。
4. 铝塑板平顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。
5. 铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。
6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。
7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。
8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。
10.不锈钢包梁，单价30元/m2。
11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆
12.平时按已完工作量的.70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、 工期及质量：
开工20xx年x月x日——竣工20xx年x月x日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、 双方责任：
1、 甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金xx元，待工程完工验收合格后返还。
4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、 本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
木工劳务合同 篇10
甲方：
乙方：
本工程为中庆财贸广场（地点：原财贸校），经甲、乙双方协商，乙方自愿来承包甲方该项目的木工劳务及部分小材工程。本着平等、互利、公平、自愿的原则。特订以下合同双方共同遵守。
一、承包内容及范围：
1、该项目栋楼的施工图纸及设计变更。具体部位（含如发生其它部位未在合同范围内的，都应属于承包范围）
2、工具：甲方只提供大型圆盘锯一台，乙方自带手电锯、电缆、电钻雨衣、撬棍、等木工所需使用工具。
3、安全文明施工：进入施工场地必须戴好安全帽，不允许饮酒赤背进入施工场地作业，严禁带小孩进入施工现场，违者罚款20元/次。施工场地不允许打架闹事、偷盗、高空吊物等行为，轻者每次罚款500元/次，重者交由公安机关处理。
4、乙方必须听从业主、监理、甲方施工人员的管理，遵守职业道德。方可进行作业（如：拆模板时间）。
5、如出现工伤事故，每次200元以内由乙方自行支付费用。
二、操作规程及质量：
1、架子、立杆间距不大于1.1m，应搭设扫地杆和支剪，梁底板、找平杆必须搭设在水平杆上，严禁与外架连接，交区梁必须打顶撑（转换层按甲方要求加固施工操作）。
2、底板位移不超过3mm，现浇板平整度不超过±5mm，阴、阳角必须垂直、顺直、方正，错位不超2mm。
3、柱子第一道箍不大于楼面25㎝，标准层其余按60㎝、70㎝、80㎝墙肢竖向，间距不大于45㎝，外墙、内墙、底模贴双面胶，外墙楼面下25㎝必须加设一道控杆箍，为下层老墙预埋服，确保质量。
4、一个月标准层完成7层。
5、边模、吊模高度大于实际尺寸2㎝下料，轴线偏差5㎜，大于40㎝的梁拉设丝杆，吊模不允许在钢筋上拉铁丝支撑，必须在现浇模板上拉铁丝支撑，厕所、厨房、阳台等部位吊模必须木方上加模板方可进行操作。
6、柱子、剪力墙高度按实际尺寸1㎝下料，大于1㎝的缝由乙方负责塞缝，小于1㎝的由甲方负责塞缝。
7、所有预埋件的孔洞由乙方制作支撑好（如：烟道、放线孔、槽钢洞、塔基等等）。
8、每层模板清理干净后方可安装，烂了的`必须更换。
9、所有模板爆模、塌模50元起价，乙方自行处理到位不计价。
10、每层业主、监理、甲方验收时，乙方必须到场。
11、浇砼时必须有人现场护模，否则每层300元/层，另请人护模。
12、乙方必须按业主监理甲方要求的质量进度进行施工，否则甲方有权终止乙方合同，乙方无条件退场，计价方式按四条条款付款。
三、单价表：每平方单价备注（按实际接着面积结算）
非标准层元/㎡
转换层元/㎡
标准层元/㎡
筒体（标准层）元/㎡
梯间元/㎡
支模部分按（已完合格）60%/㎡，拆模按40%/㎡。中途退场按已完合格工程的60%/㎡结算（一个月付清）。
四、付款方式：
每月30号扎帐，次月15日前付清上月工资，工程完毕后天付清。
五、材料：
1、甲方提供钉子、铁丝、成本费用从乙方当月工资中扣出。
2、乱锯木方、木模板发现者。木方罚款20元/条，木模板100元/条。在当月的工资中扣出。浇板。
3、封顶后应按甲方指定地方进行材料分类堆码整齐。
4、施工场地做到工完场清。
六、承包该项目工作，签订合同后交保证金500元（完成一层楼3、拆现浇板必须留架子操作，决对不允许架子拆完后拆现后，拿工资时退还保证金），如不按时进场，中途退场。保证金不退还。
七、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字生效，工程完工后，工资付清自然失效。
甲方：
乙方：
____年____月____日
木工劳务合同 篇11
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
根据工程需要，甲方将的模板及安装工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑管理条例》及有关法律和政策的规定，结合现场实际情况，经双方充分协商，明确责、权、利的关系，达成以下条款，双方共同遵守执行。
一、承包内容
乙方以包工包料的形式承包职工公寓和综合楼模板安装和拆除的全部工程。
二、承包价格
职工公寓和综合楼按图纸和变更图纸的实际操作的混凝土与模板接触面积计算，以每平方米元计算。
三、 模板及支撑
本工程模板职工公寓和综合楼乙方必须提供两套完整的模板，外围板及柱模新板，其它允许用旧板，甲方提供钢管、扣件，其余部分都由乙方自理。其中综合楼三套梁底。底层垫板不要求用槽钢，甲方需夯实整平，乙方用板垫钢管。
四、付款方式
每栋每层浇捣混凝土后付元生活费，二层后按已做工程量60%结算；主体结构结束付至70%的工程款（包括以前所做的
五、工期
乙方必须每月和甲方签订当月进度计划，必须保质保量完成，否则一切工期损失由乙方承担。（如工程款拖欠除外）
六、双方责任
甲方责任：
1、 提供本工程图纸及相应的设计变更。
2、 提供模板按章所需的'水平标高、轴线放样。
3、 提供施工现场所需的电、线、照明灯。
4、 提供住宿、食堂、床。
5、焊墙板定位钢筋、撬棍钢筋、水泥撑由甲方提供。
6、如钢管、扣件不能及时供应，应顺延工期和承担木工相应损失
7、如果甲方造成半月以上的停工（含半个月）允许乙方退场，
乙方责任：
1、乙方必须每天和甲方对当天的考勤表，每月底做工资表交给甲方。工人工资由甲方直接发放到工人手中，所有进场人员须提供身
2、质量要求：按图施工、施工规范、操作规范、国家质量检验评定标准组织施工。确保验收一次性合格，不合格每次1000元罚款。
3、班长必须对本班人员进行各项安全技术交底、三级安全教育，实行班前、班中、班后质量检查，杜绝质量问题。
4、必须遵守“安全第一，预防为主”的生产方针及安全生产操作规章，严禁违章指挥违章作业。否则，自身造成的安全事故乙方自理，三万元以内的甲方概不负责（超过三万元的情况下，甲方付50%，乙方付50%）。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须遵守公司和项目部各项规章制度，同时要积极配合其他班组工作，互相协议，搞好团结，维护甲方权益和做好产品保护等工作。
6、如有爆模，打爆乙方自理。处理过量问题，一切材料损失均由乙方按价支付。
7、乙方不提供材料发票机劳务费，不提供任何施工用料。
本承包合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效，在本合同有效期内双方均应遵守合同条款，单方违约应承担相应责任。
甲方代表签字：乙方代表签字：
____年____月____日
木工劳务合同 篇12
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积 元/平方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20x元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的`验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20x元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20x元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
木工劳务合同 篇13
发包单位：（简称甲方）
承包单位：（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及本行业法律、法规的有关规定。遵循平等、自愿、公平和诚实的原则、双方就朗香邸项目木工工程事宜，经双方协议，达成一致，特订立本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：朗香邸
2、工程地点：沈阳市于洪地区。
3、承包范围：木工工程及现场范围内附属工程中的木工工程，木工所用铁钉及铁线。（含各种予留洞口留置及封堵、其它工种的配合，止水板的安放，木材装卸车，木工所用材料装卸车、拆下来的模板、木方在甲方规定的位置分类堆放整齐。木工周转材料的修整、起钉。因涨模造成的凿毛。临时设施及文明施工的工作内容）
4、承包形式：人工费。负一层每平方米元。一层以上每平方米元。（吊车工、升降机工由甲方通一配备，费用按比例分摊）
第二条：单价与付款方式：
1、20__年付完成工程量的，主体六层封顶验收合格后付完成工程量的80%
2、主体全部封顶验收合格后付到90%。
3、竣工验收合格后付95%。
4、保修期满付至100%。
第三条：工程期限：
____年____月____日——____年____月____日。
第四条：甲方的责任范围
1、监督乙方按工期进入现场，按要求完成施工任务。
2、甲方负责向乙方提供施工过程中所使用的各种施工机械和使用工具、材料和图纸。做好施工前的施工技术交底和技术指导。
3、甲方派专人对施工过程中进行质量监督。
4、按合同付给工程款。
第五条：乙方的责任范围
1、乙方服从甲方统一管理。
2、乙方派工地代表、负责处理施工过程中的有关事宜，按甲方要求组建质量管理班子，严格执行甲方的施工计划，施工要求、按时完工。
3、乙方严格按照图纸和甲方的技术交底精心施工，派专职人员对每一天的工程质量进行检查验收。
4、乙方不得随意损坏和浪费甲方材料，木方、木支撑、模板等在甲方备有近似尺寸原料情况下，不得随意截断。违者每次罚款200元。卡具，拉墙螺栓等周转材料给予3%损耗量。超出部分按原价赔偿。特种工具用完及时交还，丢失按原价赔偿。维护好自己所使用的工具，保护好自己使用的材料，做到工完场清，文明施工。
5、乙方按甲方请款程序填表请款，如资料不齐责任由乙方负责（含请款单、现场工作人员已签名的实名工资表）
6、因乙方支模不严造成的跑浆，漏砼由乙方负责清理。如清理不及时造成损失由乙方赔偿。
第六条：工程质量要求：
1、本工程的`质量为优质。
2、在施工工程中，若乙方造成质量事故由乙方负责全部费用。甲方根据事故的轻重处以罚款。
3、本工程根据国家颁发的《施工验收规范》和《建筑安装质量检验标准》为依据进行工程验收。
第七条：工程维修
本工程保修期从工程办理交工手续之日起计算。期限为一年。在保修期内、由于施工原因造成的质量缺陷，乙方应及时修理。如不维修或维修不及时甲方将派人维修，所发生费用在保修金中扣除。
第八条：甲乙双方对安全生产应负的责任
一、甲方应负的责任
1、组织对进入现场的乙方施工人员进行遵章守纪、规章制度的安全教育。检查乙方的施工队长及特殊工种作业人员，必须经上级有关部门培训考试合格后持证上岗。
2、对新进场的乙方施工人员，进行“三级教育”，考试合格后方可上岗。
3、甲方提供一切安全设施和安全工具，委派专人检查安全设施，对各项分部工程进行交底。
4、对乙方职工的操作行为实施安全检查，对违章违纪人员进行查处。
二、乙方的责任
1、抓好安全生产文明施工、实行标准化、规范化施工现场，服从甲方人员管理，配合甲方管理人员对各项工作的检查监督。对违章作业主动接受处罚，发现隐患及时整改，对施工中遇到的安全问题及时向甲方人员汇报。如因自身的原因造成的安全事故由乙方负责，所发生的任何费用均由乙方自己承担。
2、乙方必须设一名安全员，负责对现场施工的安全生产管理，根据施工组织设计或施工方案做好分部位、分项目、分工种有针对性的具体工作，安全技术交底必须存查。
3、对于项目部或者甲方提供的生活、生产设施、设备，乙方不准擅自拆卸、改动。
4、施工人员合理使用安全帽、安全带等防护用品，否则由此造成的安全事故由乙方负责。
5、在施工现场、生活区严禁打架斗殴，尤其不准打群架。如有违反对双方班长及当事人各罚款1000元，情节严重移送当地公安部门处理。
6、加强防火、不准使用电炉等电热设备取暖，做饭、烧水、不准在楼内大小便。严格遵守治安规定，防火制度，交通法规，服从保卫人员检查管理。
7、现场内严禁偷盗，发现偷钢筋者罚款1000元，发现偷电线者罚款3000元，情节严重者送交当地公安机关。
第九条：违约责任和争议解决。
1、本合同从订立生效日起，甲、乙双方必须全面履行合同所规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2、甲、乙方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行，由责
3、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议时，按国家有关法规和规定解决。
第十条：合同份数
本合同为二份，甲、乙方各执一份。
第十一条：合同期限
本合同经双方签字后生效，保修期满工程款付清本合同失效
甲方：负责人签字：
乙方：负责人签字：
____年____月____日
木工劳务合同 篇14
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、平等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及内容：
1、工程范围：
纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
2、工作内容：
1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水平、垂直、斜撑等）及自身所需的上料平台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水平和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。
2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水平垂直）运输。
3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：
⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。
⑵按面积计算：
1#、2#厂房：每平方米元（按砼接触面积计算）；
3#厂房、4#办公及辅助用房：每平方米元（按砼接触面积计算）；
⑶其它计算约定：。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。
3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
4、工程结算以实际完成工程量为准。
5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。
6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。
四、工期要求：
按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以2000元/天的罚款。
五、双方责任与义务
（一）、乙方责任与义务
1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按2000元每次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。
4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。
6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。
8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。
9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以2000元/次的罚款。
10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。
11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。
（二）、甲方责任与义务
1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。
2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
六、工期
1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按2000元/天进行处罚。
2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。
3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。
4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
七、工程质量
1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。
2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。
5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。
6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。
八、安全要求
1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。
2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。
3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。
4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。
8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地公安机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的'罚款。
10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
九、违约责任：
1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款2000元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。
2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。
3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。
4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。
5、其它：/ 。
十、本协议的变更：
1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
十一、本合同的解除：
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：
（1）乙方严重违反甲方规章制度的。
（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。
（3）乙方被依法追究刑事责任的。
（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
（5）乙方不能胜任劳务工作的。
（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
（7）本合同约定的解除条件出现的。
3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
十二、合同争议：
若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。
十三、其它约定：
1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
2、合同订立时间：____年____月____日。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人委托代理人
身份证号：身份证号：
时间：____年____月____日时间：____年____月____日
【木工劳务合同】相关文章：
木工劳务合同12-12
木工劳务合同通用03-17
木工劳务合同15篇04-07
木工劳务承包合同02-21
建筑木工劳务合同范本09-09
装修木工劳务承包合同04-04
木工班组劳务承包合同03-01
木工劳务承包合同14篇03-22
木工劳务承包合同范本12-07