橱柜合同

精选橱柜合同4篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的橱柜合同4篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

橱柜合同 篇1

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南充市九龙富和佳园商住楼项目的所有安装工程及弱电安装工程 工程承包给乙方施

　　工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一.工程概况

　　工程名称： 工程地点：

　　施工内容：

　　结构类型：

　　二、乙方进场人数(附名册)

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　(一)开工日期： 20xx年 月 日

　　(二)总(日历)工期： 个月

　　(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　(二)承包范围：

　　1. 图纸范围内的所有安装工程及弱电安装工程(包工包料)。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。

　　(三)计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《20xx年四川省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年四川省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年四川省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20xx年四川省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中南充地区对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮8%支付给乙方。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

　　6、材料送检费用由乙方负责。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　(一)质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　(二)工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;

　　(3)如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　(三)成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，由乙方负责赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　(四)安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按一标三规范要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　六、付款方式

　　进度款支付按照月进度实施

　　1、地面工程修建至二层之前(包括地下室)，由乙方自行垫资;地面工程修建至二层时，由甲方在15天之内支付乙方所有已完工程量的80%。

　　2、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的80%的`工程款。

　　3、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。

　　3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。

　　4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。

　　七、违约责任处理

　　(一)凡出现以下情况均视为违约：

　　1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

　　2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;

　　3.其他造成工程各种损失的过失行为;

　　4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

　　5.不服从甲方的管理。

　　(二)违约处罚

　　1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

　　2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

　　3.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

　　4.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx～5000元的。

　　(三)其他奖惩约定

　　发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

　　九、附则：

　　(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。

　　(二)班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

　　(三)本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。

　　甲方负责人： (签字) 乙方负责人： (签字) 签 章：

　　签订日期： 年 月 日 身份证号码：

橱柜合同 篇2

　　甲方:美丰装饰有限公司 (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)

　　甲乙双方依据公平、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，特签定如下合作协议：

　　一、 合作协议标的：甲方承揽工程中整体橱柜的制作安装（工程业主指定其他品牌的'除外）。

　　二、 合作期限:＿＿＿年＿月＿日至＿＿＿年＿月＿日。

　　三、 协议价格：合作期间，甲方向业主推荐订购乙方之橱柜。乙方按市场最低零售折扣价给业主。但不得低于给甲方的最低价格、并保证甲方利润的存在（详细价格见附件-价格表）。遇有乙方的重大销售政策调整或市场促销等优惠活动，乙方应提前通知甲方协调市场价格。

　　四、 货款结算：

　　1、 结算方式：现金或转帐支票；

　　2、 结算时间：整体橱柜验收合格后三日内；

　　3、 结算金额：验收合格后三日内支付乙方整体橱柜总价款的＿％，甲方扣留＿％作为质量保证金，质量保证金待保修期满无质量问题后支付给乙方。

　　五、 乙方义务：

　　1、 乙方接到甲方委托加工通知后＿日内，去甲方指定地点量尺，量尺后＿日内完成设计方案，并通过甲方认可。

　　2、 乙方方案被确定后，乙方＿日内制安完成，每逾期一天，罚款＿＿元；

　　3、 乙方制安之整体橱柜应符合＿＿＿＿＿＿＿的标准要求，采用材料符合国家环保规定；

　　4、 乙方对其成品保修＿＿年，终身维修；

　　5、 乙方接到甲方维修通知后，＿＿天内维修完毕，每逾期一天，罚款＿＿元．

　　6、 乙方制安施工中，应做好安全防护措施，给甲方造成损失的照价赔偿，乙方施工中应注意人身安全，如有事故发生，自负全责，与甲方无关．

　　六、 甲方义务：乙方成品验收合格后，甲方应根据货款结算条款给乙方结算，不得无故拖欠。

　　七、 违约责任与仲裁：

　　1、 乙方施工质量达不到设计和标准要求的，乙方无偿进行返工，并承担因返工造成的工料损失及工期拖延给甲方造成的损失。

　　2、 因乙方施工质量原因，造成合同无法继续履行的，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿甲方相应的经济损失；

　　3、 甲方无故终止合同的，乙方有权要求甲方偿付违约金，金额为橱柜总造价的3%；

　　4、 本协议发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决；协商不成的，向人民法院起诉解决。

　　5、 本协议自双方签字、盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　年 日年 日 甲方签字：乙方签字： 月 月

橱柜合同 篇3

　　第一条商品名称（请您认真阅读以下内容，确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。）

　　橱柜主体及配件品牌

　　品名产地材质颜色规格数量单价总价

　　地柜

　　吊柜

　　台面

　　燃气灶

　　抽烟机

　　水槽

　　龙头

　　配件

　　其他

　　备注

　　合计人民币（大写）拾万仟佰拾元角分（小写）：￥元

　　第二条设计及设计更改：

　　（一）卖方需要实地测量的，测量时间为：_________；

　　（二）卖方设计方案及相关尺寸经买方签字确认后，作为本合同附件及双方履行合同的依据；

　　（三）设计方案确认后不得单方更改，更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

　　第三条交货及安装：

　　交货方式：（送货／送货安装／买方自提）；送货时间：_________；交货地点：_________；选择送货安装方式的，买方应为卖方提供安装条件。

　　第四条验收及三包责任：

　　对于商品的数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件换货或补足；对于其他质量问题要求三包的，按国家有关三包规定执行；国家无三包规定的，对于内在质量问题的包修期限为________年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检验不符合（约定质量标准／国家标准／行业标准）的，自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第_________种方式支付价款。

　　（一）签订本合同时，买方支付（定金／预付款）_________元（定金不得超过总价款的20％），设计出图认可后一次性支付余款；

　　（二）_________。

　　第六条违约责任：

　　（一）一方迟延交货或提货的`，每超过一日向对方支付迟延部分价款_________％的违约金；

　　（二）卖方迟延交货超过____日的，除按前款规定支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还；已支付的定金，买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还；

　　（三）买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

　　第七条卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任；市场主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。

　　第八条争议解决方式：

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向_________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第九条其他约定事项：

　　第十条双方可以书面形式对本合同予以变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的，仍以本合同为准。

　　买方（盖章）：_________卖方（盖章）：_________

　　住所：_________住所：_________

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　主办单位（盖章）：_________

　　住所：_________

　　联系电话：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　签订地点：_________

橱柜合同 篇4

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条 所购建材基本情况：

　　第二条 质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》

　　第三条 设计：

　　(一)卖方需要实地测量的

　　(二)卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力;

　　(三)设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

　　第四条 交货：交货方式为(卖方送货 / 买方取货);交货时间;交货地点

　　第五条 安装：安装方式为(卖方安装/ 买方自装);选择卖方安装的，安装标准为 《**市家庭居室装饰工程质量验收标准》/ 《**市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由卖方承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。

　　第六条 验收：对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件换货或补足;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后*日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

　　第七条 付款方式及时间：双方约定以第*种方式支付价款。

　　签订本合同时，买方支付预付款****元，设计出图认可后一次性支付余款;

　　第八条 违约责任

　　(1)卖方违约责任：

　　1、对于橱柜的质量问题，国家有三包规定的`按三包规定执行;国家无三包规定的包修期限为*年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款**%的违约金;迟延交货超过*日的，除支付违约金外，买方有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。

　　(2)买方违约责任：

　　1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款**%的违约金;2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。

　　第九条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向***人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第十条 其他约定事项

　　第十一条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　买方(章)： 卖方(章)：住所： 住所：联系电话： 联系电话：委托代理人： 法定代表人：委托代理人：

　　签订时间

【橱柜合同】相关文章：

橱柜定制合同_橱柜定制合同范本12-08

橱柜的合同04-12

橱柜购销合同01-09

橱柜定制合同02-24

橱柜安装合同09-26

橱柜订购合同09-05

橱柜买卖合同06-27

橱柜合同九篇09-22

橱柜合同（精选14篇）03-27

橱柜买卖合同03-02