【热门】安装承包合同
随着人们法律意识的加强,合同的法律效力与日俱增,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编帮大家整理的安装承包合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
安装承包合同1
发包方 : 驻马店金诚设备安装公司
承包方 :
依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。
1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。
2. 承包方式:包清工的方式。
3. 承包价格:一次性包死价人民币壹拾捌万元整(180000.00元)
4. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐,以免造成工期延误。
5. 甲方需负责所有安装人员的`食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。
6. 在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。
7. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。
8. 付款方式:在乙方施工人员进厂后,甲方需先付人民壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币柒万元整,剩余拾万元整在设备安装调试完毕后,甲方应在一周内结清余款。
9. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责,甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。
10. 违约责任:如乙方因自身施工技术不足,不能胜任该安装工程,中途退场,乙方不得结算任何工程款,甲方有权索赔。
11. 本合同未尽事宜,经双方协商一致可订立补充条款,本合同甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方 :
乙方:
年月 日
安装承包合同2
发包方(以下简称甲方):_______
承包方(以下简称乙方):_______
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其它法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,甲、乙双方就安装钢结构厂房事宜达成一致,订立本合同如下:_______
一、工程概况:_______
1、工程名称:_______
2、工程地点:_______
3、工程建筑面积:_______
4、钢结构安装 元/吨,共 吨钢结构。
5、工程承包范围:_______
a、承包方负责预埋件、钢梁、钢柱、檩条、顶檩、墙檩和小件的`安装; b、承包方提供安装工具,工具损坏由承包方负责;吊机由承包方提供,费用在安装费内。
5、承包工期:_______钢构件工期为 工作日 (如因工程土建原因、下雨天、甲方供材不到位,程工期顺延,其余不作工期顺延条件)。
二、付款及结算方式:_______
1、合同签订后,甲方付给乙方进场费_____ 元。
2、钢梁钢柱安装完甲方付给乙方安装工程款_____ 元。
3、钢构件安装完三日内甲方付给乙方安装工程款_____ 元。
4、安装总工程款 大写:人民币_______元整。
5、工程承包形式:包工不包料,包吊机,提供安装工具。
三、工程质量:按图纸要求及钢结构验收规范为标准【合格】
四、工程安全责任:乙方在施工过程中,必须对自己的施工队伍做好保险工作,对每位员工做好安全教育工作。如发生事故由乙方自行负责,甲方不负任何责任和经济赔偿责任。
五、甲方向乙方承诺:
1、所有钢构件,及时到达工地不影响乙方施工及进度。
2、甲方按照付款方式上所定的付款条件确保资金到位。(乙方必须确保付款方式上所定的工程量完成)
3、甲方钢结构件所制作误差或不符合图纸尺寸需要安装现场返工的,甲方自行安排人员返工或由委托乙方返工,所产生的返工费用由甲方承担。
六、违约责任:甲、乙双方经签字盖章后,此合同即生法律效力,如单方违约须支付对方违约金人民币 元整。
七、本合同一式两份,未尽事宜,双方友好协商。
八、经双方约定:_______
甲方:_______
乙方:_______
签订日期:_______
安装承包合同3
发包方(全称) (以下简称甲方)_____
施工方(全称) (以下简称乙方)_____
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,就 工程安装施工事宜,经双方友好协商,甲方同意由乙方安装施工,为明确双方的责任、权利及义务,签订本合同以资共同遵守。
一、承包内容及验收标准及质量等级:_______
1、承包内容:_______包清工,合同范围:_______墙面彩板安装。
2、验收标准:_______按钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-20xx)。
3、质量等级:_______合格。
二、工程量及合同总价:_______
1、按双方认可的设计施工图纸施工,工程面积暂定为 _______平方米,结算方法按实际面积计算;
2、工程价格:_______
墙面彩板单价:_______ 元/㎡,工程量(暂定):_______ ㎡,总价:_______ 元; 合同总价暂定为 _______元。
3、在合同执行过程中,如有工程量增加则工程款须按本合同第一条之约定按施工单位面积支付。
三、付款及结算方式:_______
1、施工过程中甲方支付总合同额的_______ % 的安装费,具体支付节点为钢柱安装完 毕付合同总价的_______ %,网架安装完毕付合同总价的_______ %,屋面安装完毕付合同总价的_______ %,具体支付时间按现场所需甲方调节。
2、墙面彩板安装完毕,通过单顶工程验收,验收合格后支付合同总额_______ 的工程款。
3、保修款为合同总额的 _______%,保修期为 _______年,保修期满后无质量问题甲方付清余款。
4、在施工过程中甲方可酌情支付部分生活费。
四、施工应具备的条件和施工工期:_______
1、乙方现场施工前,甲方必须具备施工条件:_______
A、甲方需提供施工所需的全部工作面。
B、甲方提供乙方可正常施工用的电源、水源,延伸装置由乙方负责,水电费由甲方负责。
C、施工场地:_______甲方提供安装设备堆放、生产、安装的场地,设备及材料的现场保管需甲方提供协助。
2、施工工期:______________
A、现场施工工期:现场施工工期为 _______天,由合同签订后_______ 日内乙方进场安装。
B、施工过程中如因甲方安装费没有支付到位或不可抗力的因素(大风,下雨等)异常导致乙方无法正常施工,不应计入工期。
C、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:_______
a、按施工准备规定要求,不能提供施工场地,电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工时。
b、较大设计变更。
c、在施工中因连续停电、停水8时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时,影响正常施工时。
d、因签证不及时而影响下一道工序施工时。
e、人力不可抗拒的因素而延误工期。
五、质量保证、保证期、安全责任:
1、乙方保证其安装的质量合格。如因乙方安装的工程质量与合同要求不符而影响工程质量目标的实现,乙方应承担相关返工费用。
2、乙方对该合同项目中提供 壹 年保修。乙方的维护期从合同内的单项工程验收合格后开始计算。保修期内因安装本身质量问题(非人为损坏)引起的维修所发生的所有维修费、材料费、差旅食宿费等均由乙方承担,非安装本身质量问题引起的维修费用全由责任方承担。
3、保修期满后,无论何种原因造成的'质量问题,乙方都必须配合建设单位或甲方进行修复,其费用由责任方承担。
4、乙方在保修期间接到质量投诉后必须在4小时内作出有效响应,七天内到达现场处理,如乙方未按时到达现场处理的,必要时甲方可自行维修,所有维修费用由乙方承担,同时乙方仍必须继续承担保修责任。
5、乙方施工人员必须自购工程意外保险。施工过程中,由于乙方原因造成伤亡事故,均由乙方负责。
六、验收
1、乙方施工完工后,书面通知甲方验收,甲方接到通知后在7天内组织单项工程验收,并于验收后3天内签具工程验收说明,否则视作验收合格。
2、如验收不合格,返工后的验收按本条第一款执行。
七、违约责任
1、甲方不能按时付款,每天按合同总额的1 %向乙方支付违约金,且工期顺延。
2、因乙方的安装质量不符合本合同要求,致使施工质量达不到设计要求和规范的要求,乙方必须按甲方要求重新施工。
八、争议解决
1、如发生与本合同的条款有关的一切争议,双方本着友好合作的态度,以协商方式解决。
2、如协商无效,双方均可就争议部分按法律法规提请合同签订地人民法院进行诉讼。
九、其他事项
1、本合同及本合同的所有附件经双方签字盖章认可后,任何一方都不得擅自对有关条款进行修改。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起即刻生效,至甲方支付所有安装费后失效。
3、本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份。
甲方:_______ 乙方:_______
代表签字:_______ 代表签字:_______
日期:_______日期:_______
安装承包合同4
甲方:(简称甲方)
乙方: (简称乙方)
甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方, 为了明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:
一、 工程概况:
工程名称:贵阳工程机械市场配件区工程
建筑面积:(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形 式:框剪。
二、承包方式:
包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、 工程承包范围:
承包范围:给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附 件1)。
四、工程承包费用及结算方式:
1、计价方法:
(1)、本工程计价单位以建筑面积计算,竣工后按乙方实际完成的`工程 量进行结算,(具体见附件1)。
(2)、付款方式:乙方进场垫资三个月,甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款,之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算),工程竣工验收合格后付足95%,留5%为工程质量维修金,两年内保 修完毕一次性付清。
五、其它:
1、如乙方延误工期,工程质量达不到要求,不服从甲方管理,则甲方有 权终止合同,并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。
2、乙方不提供相关资质,但需交纳1万元资质挂靠费用。
3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。
4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,合同双方签章。
5、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
安装承包合同5
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
现有家装工程,由甲方将其承包给乙方,经甲乙双方充分协商,达成如下协议,以共同曾守.
一. 承包范围及内容:
1. 水电:包括电线,线管,蜡管,弯头,直接,水管,弯头,直接等一期工程所须材料以及安装费(不包括开关,插座,配电箱,灯具,电器,龙头,阀门,洁具,挂件等.
2. 瓦工:包括水泥,沙子,打墙做墙抹灰,铺砖,找平及人工费(不包括瓷砖)
3. 木工:包括:主卧衣柜,衣帽间衣柜,次卧衣柜,酒柜,玄关,鞋柜,电视柜,客厅吊顶,餐厅吊顶,大阳台门套,小阳台门套,卫生间门套,储藏间包门做门,主卧包门做门,次卧包门做门,书房包门做门,厨房包门做门,所须的木工材料及人工费(不包括门锁,五金件).
4. 油漆:包括清水漆,强面漆,所须材料及人工费.
二. 工期要求:
1. 必须保证在开工后两个半月内完工.
2. 如因人力不可抗拒的原因(停电,停水,及其它原因)而影响工程进度,经甲乙双方签订合同,工期给予顺延.
三. 工程造价及费用:
1. 预算价格:
四. 工程款的支付与结算:
1. 分期结算,第一期,在开工1天付整个工程款的40%,第二期,木工进厂时付到80%,第三期全部完工验收后一次付清余款.
五.甲乙双方的'责任:
1. 甲方应积极准备应备材料,确保乙方正常施工.
2. 乙方在开工前积极做好施工前的项准备工作,作好施工人员安全教育工作,作到安全文明施工.
3. 如因质量,工期达不到要求,其损失由乙方负责赔偿。因甲方资金不到位而影响工程进度,其损失由甲方负责。
六.其它:
1. 本合同未尽事宜按有关规定甲乙双方协商解决。
2. 本合同双方签字生效,验收合格结清工程款后自动失效。 甲方: 乙方:
签字: 签字: 年 月 日 年 月 日
安装承包合同6
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为确保甲方承建的xxxx世纪王城5#楼顺利完工,根据施工安排,甲方将xxxx世纪王城5#楼水、强电、弱电及暖气安装工程承包给乙方施工。根据《合同法》、《建筑法》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时为了明确甲乙双方在施工过程中的权力、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下:
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程概况:拟建地上二十九层,地下二层框剪结构,总建筑面积23422.81平方(不含地下室),建筑高度约为92.6米。
四、工期开工——______年______月______日随土建。
第二条承包方式与范围
一、劳务承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包工期的承包方式。
二、劳务承包单价:按甲方和xxxx置业有限公司签订的xxxx世纪王城5#楼大合同、强电、弱电和暖气工程造价为基准,材料价格上涨和下浮以业主认价单为准,结算以图纸加签证按xxxx置业有限公司审核部门审定后,最终以决算价为准。甲方计取审定后造价的15%,乙方计取审定后造价的85%(其他款项乙方不承担)。
三、乙方在签合同是必须向甲方交履约保证金30万元整。
四、劳务承包工作内容:图纸范围内及变更单所涉及的水、强电、弱电和暖气安装所需材料供应,并负责现场临建、安全设施搭设和文明施工用工等均包括在内。
五、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,以及明示或暗示与本工程有关的责任、义务和一切风险等的费用。
第三条付款办法及结算
一、工程竣工,按照甲乙双方合同规定的比例和进度款付款,乙方把主体工程预埋预留部分垫资至十层以下,已完成工程量按合同约定付款比例付给乙方,从十一层开始按已完成工程量经监理业主批复拨付后按合同约定的比例付给乙方。
二、工程进度款拨付资金量按业主审定后资金额付给乙方80%,余20%作为甲方税、管理费等。
三、安装工程全部完工达到初验条件,甲方付给安装部分合同约定乙方应得工程总款的85%。
四、工程全部竣工经有关单位验收合格,并和业主单位决算后一个月内,甲方应将合同范围内安装工程款扣除甲方总额的15%外,付给剩余总款的97%,余3%为质保金,待规范规定保修期满后全部付清。
五、履约保证金退还时间:待主楼建至十层后,甲方无条件无息退还乙方全部履约保证金。
六、工程竣工结算以设计图纸及变更签证单为依据,按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经业主有关部门审核后的最终涉及本合同乙方应得安装部分的工程造价为准。
第四条工程质量
一、乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系,并设立专职施工员、质检员、安全员负责工程质量的管理和检查,服从甲方在质量方面的统一管理。
二、乙方必须严格按照工程设计文件、现行规范及相关工程规范组织施工,并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。
三、乙方所承包的工程,按本工程技术规范检查验收,工程质量保证合格率100%,优良率达到98%以上,并达到国家规定的优质工程等级标准。
四、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,因返工造成甲方材料损耗及损失应由甲方管理人员根据情节追究乙方补偿相应损失并给予相应处罚,直至达到工程质量验收标准。若返工仍达不到工程质量验收标准的',由乙方承担违约责任,同时甲方有权给予300~20xx元/次的罚款。
五、严格现场管理,做好文明施工,积极配合甲方,接受甲方、监理、业主等组织的各种检查,项目施工结束以后,及时对施工现场进行清理和环境保护。由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承担。
第五条安全生产、
一、甲方对乙方承包的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格后方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,造成一切责任及费用全部由乙方负责承担。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第六条生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由乙方自行安排。
二、生活需用之主要炊事用具、粮食、油类等,由乙方自理、
第七条材料供应管理
一、所需材料全部由乙方自购,但必须经业主、监理及甲方认可。
二、经监理和业主认定后材料,乙方不得随意更换品牌和材质,否则一经发现乙方须无条件把所用非认定材料全部退场,并接受甲方相应罚款,若因此造成其它工种停工影响工期或成品破坏,一切经济损失全部由乙方承担。
三、乙方按合同规定采购的材料必须满足设计和规范的要求,并提供产品合格证明及检验报告。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,用后堆设整齐,做到人走场清,活完料净,保持现场整洁。
第八条施工机具工具
一、甲方负责提供总配电盘及施工电梯,保证工程使用需要。
二、除甲方负责供应的机具外其他机具工具由乙方自负。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应妥善保管使用,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
第九条甲方的责任和义务
一、甲方负责向乙方提供所需要的施工图一套,对乙方进行施工技术交底,并对乙方的工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
二、甲方负责向乙方下达施工生产作业计划、检查和监督乙方的工程进度和施工质量。
三、甲方负责施工过程中的技术资料汇总,质量、安全监督和检查,以及工程的竣工验收。
第十条乙方的责任和义务
一、乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各项管理制度及《施工管理细则》。签订合同时,必须编制施工人员花名册(一式三份)附后,提供身份证复印件,配合办理劳务许可证、暂住证、计生证等有关手续。
二、乙方管理人员及工种负责人必须在现场跟班作业,并严格按施工图纸负责水、强电、弱电、暖气安装及质量、安全、文明施工、质检工作,不准私自离岗、脱岗,把好质量关,如特殊原因需离开工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责现场工地工作。中途如发现私自换人或无管理人员管理每人次罚款500元。
三、乙方应自备常用工具,遵守机械操作规定,严禁违章作业,乙方人员从事特殊岗位工作人员(电焊、机械、架子)必须持有特殊工作操作证,禁止无证上岗。否则处以500元以内罚款并承担相应责任。
四、乙方应根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力,确保工程需要,并随时随地和土建配合预、预留,因乙方原因无按要求预埋预留的后果由乙方自负。
五、乙方应保证农忙期间和和节假日施工的劳动力需求,保证连续施工,因劳动力缺少而影响施工进度给予5000以上的罚款,并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方禁止使用老弱病残孕、智障、癫痫及未成年。杜绝施工现场饮酒,凡发现有酗酒闹事者,每人次罚款200元,现场所有人员不得随意将建筑材料、机具、设备私自带出施工现场,一经发现,按盗窃论处,并按其价值的10倍处罚。施工现场临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20xx执行。
六、乙方应服从甲方现场管理人员的管理,听从指挥,严格遵守现场各项管理制度,按照甲方的施工图纸和技术交底施工,如违反以上条例甲方有权给予相应的经济处罚,做到安全生产,文明施工。
七、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的工作。如验收达不到质量目标的,应无条件返工,返工损失由乙方自理,并甲方给予100~20xx元的罚款,直接损失在10000元以上的,乙方自行离场。
八、乙方负责施工过程中半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的,照价赔偿或无条件返修。
九、乙方应设有专职安全员,对乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产。乙方人员因违章作业、野蛮施工发生的安全事故,甲方视情节给予500~3000元的罚款,并自行承担相应责任及费用。
十、乙方每月25日前报已完工程量清单,每周六前报上周已完工程量及下周进度计划,并附下周所需材料量,若推迟不报后果自负。十一、所需认质认价的材料必须提前一月内报甲方、业主、监理认证,否则造成误工由乙方自负。
第十一条违约责任
一.乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到合同约定的验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
二.合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,私自中途停工视乙方违约,应有乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此遭受的经济损失。
三.乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成。否则每逾期一天,应偿付甲方元的逾期违约金,逾期10天后,每逾期一天,应偿付甲方5000元的逾期违约金,因甲方原因或不可抗拒的因素(以甲方签证为准)造成工期顺延乙方不承担责任。
第十二条奖与罚
一、乙方必须无条件保质保量完成项目下达的生产计划(周计划和月计划)任务,定期完成不奖不罚。
二、如果乙方不能定期完成甲方制定的生产计划(月计划),按月计划生产值总额20%罚款(直接从财务结算账户中扣除)。
第十三条合同的解除
一、乙方在试用期间,不符合录用条件的。
二、乙方不服从甲方的管理和安排,不能保证施工质量、施工进度,不能保证安全生产,无视文明施工的。
三、乙方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律的。
四、甲方宣告破产或濒临破产处于法定整顿期间的。具有以下情况之一的,乙方可以解除合同:
一、甲方不履行合同或违反国家法律、法规,侵犯乙方合法权益的。
二、甲方无视安全防护措施,劳动安全卫生条件恶劣和严重危害乙方人身安全健康的。任何一方解除合同时,必须提前七天通知对方。
第十四条其他
一、本合同未尽事宜经双方协商签订的补充协议和本合同具同等法律效力,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
二、本合同双方在履行中发生争议,双方应友好解决,解决不成任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
三、本合同一式四份,甲乙双方各持一份。自双方签字之日起即生法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
______年______月______日______年______月______日
安装承包合同7
甲方:(以上简称甲方)
乙方:(以上简称甲方)
为确保宜居春水湾小区工程按时、保质顺利完成,甲方将本工程安装部分工作量以包工方式承包给乙方施工,为进一步明确双方权利和义务,本着通力协作,互相配合,平等互利,协商一致的原则,结合工程具体情况,特制定一下条款,双方共同遵守。
一、承包内容
1、工程名称:
2、承包范围:
(1)本工程施工图纸范围内所有的安装,包括屋面、阳台、空调等排(气)水管道及临时水电安装。
(2)施工所需的一切机械、机具、工具、用具。
(3)所有预留孔洞的堵塞(包括烟道等需要二次浇堵)。
(4)涉及安全和实用功能的一切检验、检验合格、如不合格二次费用由乙方承担。
(5)在清地面前发生垃圾由他人清理,如在地面清理完后再发生垃圾自行清理,如不清理重罚。
(6)如发生点工,大工按元/工日,小工按元/工日计算。
二、材料管理
1、在施工过程中如发现材料浪费第一次给予警告,屡教不改将于每次500—5000元罚款。
2、在施工过程中如发现偷盗材料现象将于每次500—5000元罚款,情节严重者将于清除场外,工程款不予结算。
三、工程质量
按施工图纸设计文件(含变更、核定)要求施工,符合国家现行的验评标准,确保达到优良标准。乙方必须严格按施工图及施工规范施工,各分项、检验批确保一次验收合格,如出现质量问题和质量缺陷,甲方将处300—3000元/次的罚款,乙方并负责承担因此而造成的一切返工(整改处理)的工、料费及相关费用,造成延误工期的将承担甲方与建设单位签订的工期罚款。材料及相关费用由现场管理人员折算金额,在工程款中扣除,乙方没有任何理由及借口。
四、工期要求
按项目部现场工程的整体进度乙方必须听建设单位及项目部的统一安排,统一调动,不折不扣地完成每一阶段下达的工程计划任务,如不能完工,乙方延误工期项目部有权调动人员插入,一切费用由乙方负责承担,并根据情况给予罚款20xx—5000元。
五、双方权利和义务
1、甲方的权利和义务:
(1)积极的为乙方创造必要的施工条件,按计划及时提供材料到施工现场。
(2)进行施工技术、安全、质量交底及现场施工进度计划交底。
(3)协助乙方施工过程中的'质量及安全监督,发现乙方在施工过程中存在质量及安全问题,甲方有权责令乙方返工整改。乙方所有人员必须无条件服从指挥,不得威胁和阻碍管理人员的正常工作。
(4)甲方应按时支付工程款,否则造成影响乙方不承担一切责任。
2、乙方职责和义务:
具体事宜参照与本协议起同等效力的《公约》。
(1)进入工地的所有人员必须按照有关安全文明施工的相关操作规程、规范施工,必须按甲方的施工计划组织生产,确保计划进度按时完成。
(2)乙方必须保证经常性工作人员的人数满足施工进度要求,协议签字人必须常驻现场,按时向甲方相关人员报到。
(3)在施工过程中严格执行施工现场标准化管理,接受甲方监督和检查,做到工完料尽场地清,材料整堆整齐。
(4)服从甲方统一管理、调配。做好现场综合治理工作,不许打架群殴,严禁酒后施工,严禁盗窃现象发生。
(5)乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,做好现场安全教育工作,因此安全问题一切后果由乙方负责。
(6)乙方必须保证足够的劳动力来达到甲方要求的进度,否则甲方有权单方面终止协议(变换班组)并按乙方所完成验收合格工作量50%结算,未完成的工作量,及不合格的工作量不给予结算。
(7)如乙方施工工程质量达不到甲方质量要求,除罚款外同时甲方有权单方面终止协议(更换班组)并按乙方所完成验收合格工程量的40%结算。
(8)如乙方不服从甲方管理人员的指挥和工作安排,甲方有权单方面终止协议,乙方所完成验收工程量不予结算。
(9)如乙方单方终止协议,中途敲价等行为,所完成工程量不予以结算,如无故停工未得到项目部的同意将处贰万元罚款。
(10)如乙方不能按进度的情况完成,甲方有权将本工程承包给其他班组施工,乙方无条件服从。
(11)甲方按协议向甲方付款,乙方必须按时发放民工工资,因乙方拖欠民工工资而造成社会影响,甲方将不给乙方任何结算,乙方自负一切责任。
(12)乙方无偿派专业水电工在施工现场配合项目部对施工临时用水电的设置、维护、维修等且跟踪服务。
六、安全文明施工管理
由于乙方为独立法人承包,所以乙方的施工安全所产生的经济费用由乙方独自承担,任何情况下与甲方无关,乙方施工严格执行相关的法律、法规和施工操作规程。
(一)、乙方工人进场必须按规定进行三级安全教育和身体体检。未经教育和体检人员不得上岗,私自上岗的发生任何安全事故由乙方负责。
(二)、乙方人员上岗严格按本工种的操作规程和甲方下发的安全技术交底操作,严禁有违反的现象,违规操作发生的安全事故由乙方承担事故责任和经济责任。
(三)、乙方施工人员在操作中严禁私自拆除或移动现场任何的安全措施、防护和安全标志,违者根据所造成后果的轻重给予经济处罚。每天施工前班组长应向每一位工人进行安全注意事项和施工作业内容交底,乙方在施工中发现安全隐患时应及时向甲方提出整改要求,在未整改前不得施工若擅自作业发生安全事故由乙方承担全部责任,安全隐患整改期间,工期顺延;如甲方施工人员违规要求施工,发生的安全事故由甲方承担责任。
(五)、班组人员操作必须合理正确使用各项安全防护用品。进入现场必须正确配戴好安全帽,登高作业必须系好安全带等。违反的每发现一次甲方有权给予50—100元的处罚。
七、承包工程价款及结算方法
结算执行方式:以图纸面积计算,如洁具安装甲乙双方各置一半,11#楼按每平方00元包干价。
八、价款支付方式
气安装结束20%。水电盒全部安装结束
九、其他事项
1、未尽事宜,双方协商解决,或向芜湖仲裁部门申请仲裁。
2、本协议一式两份,甲方乙方双方各执一份,双方签字之日起生效,工程竣工验收合格后本合同自动终止。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
安装承包合同8
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工现场条件:以目前现场实际情况为准。
二、工程承包方式
采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责,吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买,如果因甲方材料原因耽误工期及验收,则由甲方自己负责。
三、工程承包内部
包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格,旧变压器的检修、维护及安装、调试,维修也为乙方负责,配件归甲方自购。
四、合同工期
本合同约定本工程总工期为天。从年月
日起至年月日止。
五、工程价款
本工程实行固定单价包干,总价款为人民币万元整,在本合同执行期间,合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。(不含税)
六、质量标准
工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定,必须达到合格标准。
七、工程款支付
本合资工程款自工程验收合格后一次性支付__%,留__%作质量保证金,壹年后无质量问题支付。土建完工后,乙方设备进场可预支付伙食费__万元。
八、合同各方义务
1、甲方义务
1.1负责提供吊车
1.2土建工程由乙方负责指导,甲方负责施工;
1.3按合同及时支付工程款;
1.4土建部分的施工安全;
1.5负责工农矛盾处理及材料看守。
1.6甲方己取得相关电力部门的`批准;
1.7甲方厂内变压器的定位由甲方负责。
2、乙方义务
2.1乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责;
2.2乙方必须具有承包本工程的资质;
2.3乙方负责与电力部门的协调(甲方协助),验收伙食费及电力部门以外人员的补助由甲方负责;
2.4在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责;
2.5乙方必须为所有施工人员参加工伤保险;
2.6食宿由乙方负责;
2.7乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。
九、违约责任
任何一方违反本合同任何条款,必须赔偿对方损失并支付合同总价款___%的违约金。
十、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
十一、本协议甲、乙双方盖章生效。
甲方:乙方:
年月日
安装承包合同9
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)___________________
为了明确工程内容和双方责任,本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则,现经双方友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定,根据本工程的具体情况,签订本施工合同。
一、定义
1.1甲方:是发包人,华鼎伟业石家庄办事处
1.2乙方:是承包人,________________________
1.3本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案
1.4合同价款:指甲乙双方在本合同中约定,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项
1.5方案:经过甲方确认,且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.6不可抗力:指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;
二、合同文件解释次序
1、构成合同文件的内容,即:协议书及其附件
2、法律、法规、标准、规范
本工程施工及验收依据的规范和国家标准:国家、地方及行业规范和标准。
3、工程内容和承包范围
工程地点:石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)
工程名称:金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程
承包范围:甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。
4、工程工期及质量要求:
本工程工期要求:工期按日历 天数计算,以合同签订付工程款之日起开始计算工期,总工期__天,____年__月__日开始计算工期,竣工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。
五、合同价款及承包方式
1.本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价:¥______元(大写人民币:___________).
2.综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。
3.综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分了解,合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项因素并计算了全部费用,保证按合同要求完成全部内容。
4.如果按合同图纸及方案在实际施
工中取消某部分的'施工,该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加金额,并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。
六、工程款支付与结算
施工验收完成后一次性结算
七、甲乙双方权利和义务:
甲方权利和义务:
1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。
2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点,及10米升降机一台费用由甲方承担。
3、按合同规定支付工程款。
4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工,并保质保量。
5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时,甲方发出书面通知,要求乙方整改。
乙方权利和义务:
1、未经甲方同意,乙方不得将本工程转给第三方。
2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装
3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。
4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定,做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故,一切责任由乙方承担。
5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资,不得拖欠或克扣。
6、乙方成品保护及其它
1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护,以防止损坏,若有损坏则要复原或赔偿。
2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担
八、进度、工期的管理及施工配合:
1、合同签订之日起,开始计算工期,__天内全部完工。
2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求,并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。
3、由于乙方原因导致工期延长损失,其返工损失等费用由乙方承担,并承担工期延误的违约责任。
4、如果出于以下不可抗力事件原因:指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后,乙方有权延长工期。
九、保险
乙方应在工程开工前,以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效,费用由乙方承担:
a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;
b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害,包括乙方对除工程外发包人财产的损害责任;
c)双方和任何发
包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任,但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。
保险单应由保险人按甲方批准的条件发出,乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有,用于修复这些损失或损害,或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。
十、争端的解决
合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决,由甲方所在地的人民法院裁定。
十一、双方承诺
1、乙方向甲方承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并履行本合同所约定的全部义。
2、甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
十二、合同份数
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
十三、未尽事宜
十四、合同生效
1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。
2、合同订立时间:_____年__月__日
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装承包合同10
小区、公路、学校、公司几乎处处都能看到路灯,路灯一般都会承包给路灯公司来维护,那么与路灯公司签订的合同范本怎么写呢?下面为你介绍:
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
一、工程项目
1、 工程名称:
2、 交货及安装工程地点:
二、项目总造价
1、本路灯项目含税总造价为人民币:
2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款项支付
1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。
2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;
3、工程全部完工,通过甲方及有关部门验收合格后,再付总工程款的`95%。
4、预留质量保证金5%,一年期满后在 5日内付清工程质保金。
四、供货及安装:
1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
3、在安装过程中,因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的,甲乙双方可协商解决。
五、安全责任
乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方自行承担法律责任,甲方不承担任何法律责任。
五、维修保养
本路灯项目保修期为_壹_年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如路灯发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;
六、违约责任
甲乙双方互相协商解决。
七、本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
八、其他约定事项:无。
供 方
供方(章)
单位地址:
法定代表人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
年 月 日需 方
需方(章)
单位地址:
法定代表人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
年 月 日
安装承包合同11
需方(甲方):______________________
供方(乙方):______________________
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同
一、工程项目
1、工程名称:______________________
2、交货及安装工程地点:______________________
二、项目总造价
1、本路灯项目含税总造价为人民币:
2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的'功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款项支付
1、签订合同之日起3日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。
2、货到施工现场后3日内甲方付总工程款的85%;
3、工程全部完工,通过甲方及有关部门验收合格后,再付总工程款的95%。
4、预留质量保证金5%,一年期满后在某日内付清工程质保金。
四、供货及安装:
1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
3、在安装过程中,因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的,甲乙双方可协商解决。
五、安全责任
乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方自行承担法律责任,甲方不承担任何法律责任。
六、维修保养
本路灯项目保修期为壹年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如路灯发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;
七、违约责任
甲乙双方互相协商解决。
八、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
发包人(公章):______________________承包人(公章):______________________
住所:______________________住所:______________________
法定代表人:______________________法定代表人:______________________
委托法定代表人:______________________委托法定代表人:______________________
电话:______________________电话:______________________
传真:______________________传真:______________________
日期:______________________日期:______________________
安装承包合同12
发包人:(甲方)
承包方:(乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》原则,经双方协商一致,签订全合同:
一、工程名称:个人住户
二、工程地点:新郑市龙湖镇李垌村
三、工程内容:主次钢构、屋面、隔断、楼层板、预埋螺栓、檀条
四、合同单价:主次钢构(含现场焊接)25元/m2,原有柱体以外18元,以上价格,含自攻钉、焊条、吊车、挖柱坑。
五、合同工期:7天
六、承包方式:乙方自带工具、设备。
七、工程款结算
1、乙方主钢构进场先支付进场费贰仟元整(20xx元)一次付清所有材料费用。
2、主钢构封顶前支付除材料费用以外贰万元整(20000元)。
3、所有工程结束,甲方验收合格后,甲方支付乙方全部费用。
八、甲方责任和义务
1、协调乙方的安装施工环境;
2、因甲方原因造成安装无法进行,工期相应推迟;
3、保证电路畅通、电费甲方承担以及脚手架。
4、负责租赁氧气、乙炔(费用乙方承担);
九、乙方责任和义务
1、负责施工现场管理;
2、配合甲方解决现场协调工作;
3、构件进场安装;
4、乙方必须严格执行行规及甲方的现场管理要求,在施工当中出现任何事故或人身伤亡,一切都有乙方承担,甲方不承担任何责任。
十、工程质量及材料要求:
1、柱子200mmx100mm工字梁;
2、次梁150mmx75mm工字梁;
3、方管(檀条)4cmx8cmx0.6mm;
4、顶板(单板)0.2mm厚;
5、隔断板(单板)0.2mm厚;
十一、合同期限,本合同自双方签订之日起生效,至办完竣工结算工程结算完毕,双方结清一切手续后失效。
甲方:
乙方:
负责人:
负责人:
日期:
安装承包合同13
建设单位: (甲方)
施工单位: (乙方)
签定地点:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为明确双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商同意签订本合同,共同遵守。
第一条:工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
第二条:承包范围和内容
一、承包范围:
二、承包内容:
1、 搭设脚手架(满堂红)。
2、 上部制作安装。
3、 加强焊接。
4、 下料,组对,焊接。
5、 骨架下料,组对,焊接。
6、 除锈、喷漆。
7、 内部聚乙烯衬板安装。
第三条:承包方式、工程造价及结算方式
一、本工程所用全部主材由甲方负责,乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等),甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备,费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目一一制作安装总造价:依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式:施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年,质保金为 %合同总价款,质保期内出现质量问题,乙方应无条件无偿返修,并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金,利息由乙方自行承但。
第四条:施工准备:
一、发包方:
1、 施工中发生的设计变更,由甲方负责提供变更手续,并备齐施工所用的全部主材。
2、 组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作,并保证按期开工。
3、 配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
4、 防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方:
1、 负责编制施工组织设计,按甲方要求制定工期及相关措施。
2、 组织人员、设备、机械等进入施工现场。
3、 乙方施工人员的'住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决,费用乙方自行承担,乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
4、 乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
第五条:工程期限
一、开工时间 20__年 月 日
二、竣工时间 20__年 月 日
三、本合同工期总日历天数 0 天
四、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。
1、不属包干系数范围内的重工程量变更,使施工工程量增加。
2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
第六条:施工质量及安全施工
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导,严格执行《电力建设施工及验收规范》。
二、施工中要确保工程质量,达到优质工程施工标准。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定:
1、 乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
2、 乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题,及时向甲方反映,共同解决。
3、 乙方进现场前,应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定,施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度,按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工,不得野蛮施工,施工中发生一切设备损坏和人身伤亡,其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
第七条:材料的供应及验收
一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外,材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点,必要时应梆材质复检,复检合格后方可使用。
二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划,并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。
第八条:施工与设计变更
一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件,乙方按修改或变更的文件施工。
第九条:工程验收
工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
第十条:违约责任
乙方责任:
一、若乙方工程质量验收不合格,按结算款的____%处以罚款,并负责返修达到合同约定的质量标准。
二、若乙方原因工程不能按期完工,乙方承担违约责任,工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。
甲方责任:
一、未按合同的规定履行自己应负的责任,工期得以顺延并承担由此造成的损失。
二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时,导致工程不能正常进行而延误工期,其责任由甲方负责。
第十一条:合纠纷解决
合同发生纠纷,应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
第十二条:附则
一、本合同一式四份,双方各持一份,未尽事宜双方协商解决。
二、本合同自双方代表签定,加盖公章或合同专用章即生效,合同保修期满,结清工程款后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装承包合同14
甲方:xxxxx有限公司
签约地点:__________
乙方:__________
签约时间:xxxx年xx月xx日
经甲乙双方友好协商就“XXX”项目事项达成如下协议:
一、项目名称:“XXX”项目电力安装子项目
二、数量:以该项目实际工程量为准备。
三、施工要求:按施工设计图要求施工。
四、质量标准:按设计图的质量要求。
五、检测方式:经质量监督部门验收合格为准。
六、付款方式:预付货款64万,差额按最后工程量结算金额为准,多退少补。以转账结算(XXX:工行6222XXX)
七、价格:350元/平方米确定
八、安全责任问题:施工安全由甲方负责
九、其他约定事项:
1、本合同一式两份,双方各执一份均具法律效力。
2、供需双方签字本合同生效。
3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成时,通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方:xxxxx有限公司
乙方:__________
联系电话:__________联系电话:__________
委托代表人:__________委托代表人:__________
安装承包合同15
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
现有家装工程,由甲方将其承包给乙方,经甲乙双方充分协商,达成如下协议,以共同曾守、
一、承包范围及内容:
1、水电:包括电线,线管,蜡管,弯头,直接,水管,弯头,直接等一期工程所须材料以及安装费(不包括开关,插座,配电箱,灯具,电器,龙头,阀门,洁具,挂件等;
2、瓦工:包括水泥,沙子,打墙做墙抹灰,铺砖,找平及人工费(不包括瓷砖);
3、木工:包括:主卧衣柜,衣帽间衣柜,次卧衣柜,酒柜,玄关,鞋柜,电视柜,客厅吊顶,餐厅吊顶,大阳台门套,小阳台门套,卫生间门套,储藏间包门做门,主卧包门做门,次卧包门做门,书房包门做门,厨房包门做门,所须的木工材料及人工费(不包括门锁,五金件);
4、油漆:包括清水漆,强面漆,所须材料及人工费。
二、工期要求:
1、必须保证在开工后两个半月内完工、
2、如因人力不可抗拒的'原因(停电,停水,及其它原因)而影响工程进度,经甲乙双方签订合同,工期给予顺延。
三、工程造价及费用:
预算价格:
四、工程款的支付与结算:
分期结算,第一期,在开工1天付整个工程款的40%,第二期,木工进厂时付到80%,第三期全部完工验收后一次付清余款。
五、甲乙双方的责任:
1、甲方应积极准备应备材料,确保乙方正常施工、
2、乙方在开工前积极做好施工前的项准备工作,作好施工人员安全教育工作,作到安全文明施工、
3、如因质量,工期达不到要求,其损失由乙方负责赔偿。因甲方资金不到位而影响工程进度,其损失由甲方负责。
六、其它:
1、本合同未尽事宜按有关规定甲乙双方协商解决。
2、本合同双方签字生效,验收合格结清工程款后自动失效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
【安装承包合同】相关文章:
安装承包合同12-12
安装承包合同【热门】03-07
工程安装承包合同03-07
【推荐】安装承包合同02-26
安装承包合同【热】03-10
安装承包合同【精】03-03
安装承包合同【荐】03-03
【精】安装承包合同03-21
安装承包合同【推荐】03-24