安全合同范文合集10篇
在不断进步的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的安全合同10篇，希望对大家有所帮助。
安全合同 篇1
甲方：
乙方：
经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：
一、 甲方指定乙方为广告施工、施工期： 年 月 日至 年 月日止，特殊情况(如遇不可抗力因影响，如暴风雨、雷电等)，施工期顺延。
二、双方权利和义务：
1、 甲方权利和义务
1) 对乙方工作进行检查，并及时指出错误;
2) 为加强联系，积极配合乙方施工;
3) 在服务项目验收合格后，按约定期限付清全部服务款;
2、 乙方权利和义务
1) 在规定的期限内，必须高质量完成工程;
2) 遵守甲方的有关规章制度和纪律;
3) 爱护建筑物及各种设施，因乙方造成的损坏应负责赔偿;
4) 乙方员工在工作期间，因安全责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。
5) 乙方在安装好后的'一年日期内，如广告牌出现破损等问题时要及时免费维护此广告牌。
三、违约责任
1) 在合同有效期内，任意一方未经对方同意不得随意中止合同;
2) 任意一方因为违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿，按工程总额的50%(百分之伍拾)。
四、本合同一式俩份，甲乙双方各执壹份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安全合同 篇2
甲方：
乙方：
为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保 期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：
第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
第二条：甲方承担的`安全责任、权利;
(一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚;
(三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
第四条：乙方的责任、权利;
(一) 乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;
(三) 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;
(四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。
第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：
(一) 高空悬空作业必须系好安全带;
(二) 班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟;
(三) 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;
(四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;
(五) 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;
(六) 不得在工程现场烧火;
(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;
(八) 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;
(九) 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;
(十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;
(十一) 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。
第四条：安全责任
(一) 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;
(二) 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。
工程安全生产协议书
第五条：本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各二份。
甲方： (签章) 乙方： (签章)
甲方施工负责人(签章)： 乙方负责人(签章)：
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇3
甲方：_____________
乙方：_____________
为保证施工安全，加快施工进度，乙方愿与甲方履行以下合同条款：
1、甲方要为乙方提供尽可能安全的施工环境，因为存在安全隐患，确实不能作业的场面，乙方有权拒绝参与施工。
2、由于甲方保管不妥，造成乙方机械配件被盗或其他被损坏的损失，甲方负全责。
3、乙方在施工过程中由于操作失误等因素造成自己或他人伤亡事故的，乙方负全责。
4、乙方在施工过程中由于疏忽大意等人为因素造成国家或地方通信、电力、水利等设施损坏的损失，乙方负全责。
5、乙方在机械停放及机械检修过程中，无其他人为影响造成自己或他人伤亡事故的，乙方负全责。
6、由于不可抗拒的'自然灾害（冰雹、地震等）造成乙方损失的，甲、乙双方协商解决。
7、乙方要服从甲方内部各项安全制度。
以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方负责人：___________ 乙方负责人：_____________
日期：_________________ 日期：___________________
安全合同 篇4
房主人(甲方)：
承建人(乙方)：
甲方委托乙方承建民房一幢，为明确双方在承建过程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。
一、建筑项: 私人住宅主体工程。
二、承建方式：
1、甲方将其住宅主体工程以包工不包料的方式承包给乙方承建
2、甲方负责提供施工用的水源、钢材、水泥、砖、沙、石、石灰等建筑材料。甲方应及时提供以上建筑材料，以免影响乙方正常施工进度。
3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的`竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。
三、建房工期：建房工期为 天，自挖地基，标高正负零零线开始施工算起。
四、承建工程价格：
五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。
六、工期延误：乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可相应顺延。
1、因停电、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意给予顺延的其它情况。
七、付款方式：乙方进场后，甲方将预付工程款 元，以后将按工程进度付款。每层浇注封顶后，若无质量问题，甲方即向乙方支付该楼层的部分预付工程款 元。余下的人工钱待整个工程竣工并经验收合格，乙方将工程全部交给甲方使用后3月内全部付清。
八，违约责任和争议的解决办法：
1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因因其违约给甲方造成的一切损失。
2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，辞退乙方，并只需支付按照已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。
3、在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付人工钱，则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。
4、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
以上合同，双方共同遵守执行。
甲方：
乙方：
__年__月__日
安全合同 篇5
甲方： 平桥乡安全生产管理办公室 （以下简称甲方）
乙方： 身份证号码： （以下简称乙方）
为了确保森林资源采伐工作安全、有序顺利进行，在坚持以人为本、安全第一、预防为主的大前提下，根据中华人民共和国《森林法》《安全生产法》的有关规定并结合我乡有关《加强森林资源管理的通知》精神，特签订本安全合同，具体条款如下：
一、乙方必须具有完备、合法的森林资源采伐审批证件及相关手续，并在乡政府划规定的.区域（王政胜：7、8、9、10、11、12、13村；张来海：1、2、3、4、5、6村）内按照审批有数量和树种开展采伐工作。
二、在本乡采伐有效期内，乙方每年年初必须与乡安办签订采伐安全合同，同时依照安全生产法规中有关实行安全抵押金制度的规定，向乡安办交纳5000-10000元的安全抵押金；采伐业主必须为采伐工人购买相关的商业安全保险，并将商业安全保险单的复印件交乡安办和生态林办公室各一份备案。
三、乙方依法对林木采伐的安全工作全面负责。在进入采伐区作业前，必须对相关工作人员进行安全教育培训，在培训合格后方可进入采伐区作业。严禁聘用不适任此工作性质的老弱病残参与采伐和运输等体力工作。凡进入作业区的乙方人员，甲方均视为安全培训合格。
四、乙方应制定切实可行的安全施工措施，消除安全隐患；并配备专职安全生产的现场管理人员。施工前必须划定好安全作业警戒线，设置明显的安全警示标志，禁止一切闲杂人员进入警戒线内。
五、乙方在采伐区施工作业时，必须严格遵守中华人民共和国《森林法》《安全生产法》的相关规定，加强现场工作人员的安全管理。在采伐、运输等施工过程中，若发生人身、车辆、牲畜等相关安全事故并造成经济等一切损失的，乙方无条件依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定由相关单位追究刑事责任。
六、甲方必须定期和不定期地对乙方进行安全生产的指导和检查，发现存在安全隐患的，必须按照有关规定立即提出整改意见或者停工通知书，并可根据情况按照规定给予乙方一定数额的经济处罚。乙方必须无条件地接受甲方的指导和检查，并按照甲方提出的意见及时整改到位，方可继续进行作业。
七、本安全合同一年一签订，当年内有效。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方签章：平桥乡安全生产管理办公室
乙方签章（授权代表）：
20xx年10月 11日
安全合同 篇6
合同编号：
安全评价咨询项目：
委托方（甲方）：
法定代表人：
法定地址：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
联系电话：
受托方（乙方）：
法定地址：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
联系电话：
鉴于甲方（委托方，以下简称甲方）需要就＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目向乙方（受托方，以下简称乙方）咨询，鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供评价报告，根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，经双方友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。
第一条安全评价咨询项目名称：
第二条安全评价咨询内容：
第三条甲方按本合同的约定向乙方提供真实完整的技术资料、数据和工作条件，乙方应依据相关法律、法规、规程和技术标准对项目进行调查、分析，客观、公正的作出评价；乙方应按照安全评价的有关规定，针对其受委托的评价项目的系统安全进行危险、有害因素辨识和危害程度的评价，提出具有针对性、可操作性的安全对策措施，按约定期限向甲方提交《评价报告》，并对评价结果负责。
第四条甲方应在本合同生效后＿＿＿＿＿＿日内向乙方提供有关技术资料、数据和工作条件，乙方在本合同生效后＿＿＿＿＿＿日内向甲方提交《评价报告》。
第五条为使乙方顺利开展工作，在本合同生效后，甲方应向乙方提供必要的工作条件和真实完整的技术资料、数据。
1、甲方应向乙方提供的`工作条件：
2、甲方应向乙方提供的技术资料、数据：
3、甲方应提供的其它协作事项：
第六条乙方应对甲方提供的技术资料、数据妥善保管，甲方所提供的技术资料、数据和涉及甲方的商业机密乙方不得引用、发表和向第三者提供。合同变更、解除或者终止，乙方均应继续承担约定的保密义务。
第七条评价报告如果需要专家评审，应由评审专家组出具书面评审意见。
第八条根据国家有关规定，经甲、乙双方协商确定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目的评价咨询报酬为＿＿＿＿＿＿＿＿元人民币（大写： ）；本合同生效后，甲方一次性或分两次性向乙方支付评价咨询报酬，甲方首期付款不低于全部报酬的＿＿＿%，乙方交付评价报告时，甲方需付清余款。
第九条违约的责任
1、甲方未按照合同约定提供必要的真实完整的技术资料、数据和工作条件，影响乙方工作进度和质量，甲方所支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当如数支付。
2、甲方逾期两个月不提供或者不补充有关技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同，甲方应当支付违约金或者赔偿损失。
3、乙方未按期提交评价咨询报告或提出的报告不符合合同规定，应当减收或免收报酬。
4、乙方在接到甲方提供的技术资料和数据之日起两个月内不进行评价咨询的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收的报酬，并支付违约金或者赔偿损失。
第十条本合同在履行的过程中如出现争议，双方应本着平等自愿的原则，按照合同的约定分清各自的责任，采用协商的办法解决争议；协商不成的，按下列第＿＿＿＿＿ 种方式解决（注：只能选择一种方式）
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
第十一条附则
1、本合同经双方签字、盖章后生效，本合同履行完毕后自动终止。
2、因不可归责于双方的原因影响合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。
3、本合同未尽事宜，由双方协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
日 期： 日 期：
安全合同 篇7
委托人(甲方)：
身份证号：
联系地址：
联系电话：
法定代表人或代理人：
身份证号：
联系地址：
联系电话：
担保人(乙方)：
法定代表人或代理人：杨友竹
甲方的委托，同意向上述法院出具诉讼财产保全担保的相关手续。甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条
定义
本合同所称财产保全担保是指甲方向法院申请财产保全时，乙方接受甲方委托，向法院提供财产保全保函，并按法律规定和甲、乙双方约定收取相应担保费用并承担担保义务的民事法律行为。
第二条
担保的范围、金额和责任承担
1、乙方为甲方提供的担保范围是甲方申请财产保全后经人民法
2、乙方在出具的财产保全担保函约定的担保金额内承担相应的担保责任。
第三条
担保期间
乙方的担保期间为甲方依照本合同约定支付相应费用后，乙方向人民法院出具保函之日起至下列情形之一出现之日为止：
1、甲方与被申请人的纠纷一审终结(终结方式包括但不限于判决、调解、裁定、当事人自行和解等)，且人民法院依法解除对被申请人的财产保全;
2、人民法院依法对被申请人的财产进行保全后，甲方未在法律规定的时限内起诉，人民法院依法解除对被申请人的财产保全;
3、人民法院依法对被申请人的财产进行保全后，被申请人提供相应的担保，人民法院依法解除对被申请人的财产保全;
4、不可抗力出现导致本合同无法继续履行或者合同目的已经无法实现;
5、我国法律、法规规定的其他应当解除乙方担保责任的情形出现。
第四条
担保费及支付方式
息资料(包括：财产保全及解封裁定书复印件、案件开庭传票复印件、案件判决书、调解书、裁定书复印件)。以便乙方了解案件的进展情况，保证担保财产的及时解封。保证金在被申请人的财产解封后三个工作日内无息退还给甲方。
4、上述费用甲方应在本合同签定之日全额支付给乙方或乙方指定的收款人。乙方收到款后向甲方出具收款凭证。若乙方提供的的担保法院未认可，乙方应自甲方通知之日起三个工作日内向甲方无息退还上述费用。
5、乙方的收款账户为：
户名：
账号：
开户行：
第五条
甲、乙双方的权利义务
1、甲方可以监督、查询乙方就本合同事项提供的担保服务的相关情况。
2、甲方对所提供的全部文件资料的真实性，完整性及有效性负全部责任。甲方应向乙方提供的资料包括民事起诉状、财产保全申请书、拟查封标的与本案关联性的证据材料(提供原件供乙方核实并由乙方保留复印件备查)。担保发生之后由人民法院出具的开庭传票、判决书、调解书、裁定书(提供原件供乙方核实并由乙方保留复印件备查)。
3、甲方应按照本合同约定及时、足额向乙方支付相应费用。
4、甲方在本合同约定范围内对乙方的委托事项不可撤销。
5、甲方与被申请人订立的`合同符合法律生效要件，甲方不得与被申请人恶意串通骗取乙方承担担保责任。
6、甲方具备本合同要求的履行能力，有充分和法定的权利签署和执行与乙方签定的本合同。
7、乙方应当按照法律规定和本合同约定及时、全面的履行担保责任。
第六条
特别约定
1、如果甲方申请财产保全错误或者诉讼请求未能得到人民法院全部支持或者其他法定事宜，导致被申请人向乙方索赔，乙方对甲方有追偿权，甲方应无条件全部承担乙方因履行本担保合同而发生的一切经济损失(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、对被申请人的损失赔偿款等)。
2、本合同生效且乙方向人民法院出具保函后，乙方不退回已经收取的担保费、财产评估费(包括但不限于甲方未在法定期限内起诉等情形)，因乙方原因导致乙方提供的的担保未被人民法院认可的除外。
3、甲方未按照本合同约定向乙方支付全部费用的，乙方有权行使先履约抗辩权，拒绝向人民法院出具保函。甲方每逾期缴纳费用一日，应当按照应支付但未支付费用金额的百分之一向乙方支付违约金，甲方逾期缴纳费用超过15日的，乙方有权单方解除本合同。
4、若甲方变更保全财产标的物应及时通知乙方并征得乙方书面同意，否则法院实际查封的对象与本合同约定的保全标的物不一致时，乙方有权单方面解除本合同，已收取的费用不予退回。
5、甲方在具备申请执行条件后三日内应当向人民法院申请强制执行,每逾期申请强制执行一日，应当按照本合同约定的担保费的百分之一向乙方支付违约金，甲方逾期申请强制执行超过30日的，乙方有权单方解除本合同，已收取的费用不予退回。
6、甲方在债权得到偿付之日起三日内应当向人民法院申请解除乙方的财产保全担保,每逾期申请解除一日，应当按照本合同约定的担保费的百分之一向乙方支付违约金，甲方逾期申请解除财产保全超过15日的，乙方有权单方解除本合同，已收取的费用不予退回。
7、如果本合同涉及的纠纷在二审中甲方仍需乙方提供担保的，在征得乙方书面同意后，本合同的条款仍然有效。担保费的支付按照本合同第四条的约定执行。
第七条
争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决,协商不成可向本合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条
合同生效
本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，由甲、乙双方或其委托代理人签字或盖章之日起生效。
甲方(签字或盖章)：
法定代表人或委托代理人：
乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人：
签约地点： 签约日期： 年 月 日
安全合同 篇8
外墙涂刷施工合同
甲方：
乙方：
甲方现有 需要外墙漆施工，现将“施工”单包承包给乙方，施工面积计算方式，工价单价为：元/平方米。
一、 施工时间：乙方必须保证在（雨
天除外）
二、 付款方式：工程施工结束，工程验收合格后甲方收到工程全
款后一次性付清乙方施工工费。
三、 义务与责任：施工期间乙方的施工工具由乙方自备，甲方有
义务负责提供乙方施工必需的水、电等，乙方施工人员的'安全责任与甲方无任何关系，由乙方负责人负全责。
四、 违约处罚：如有乙方单方面终止本合同或工程不能按期完成
即为违约行为，乙方须向甲方赔偿违约金五千元和全部经济损失。
五、 本合同若甲、乙双方无异议，签字按手印即产生法律效力，甲
乙双方各保存一份，工程完工后本合同作废。
甲方：乙方：
安全合同 篇9
为了进一步落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，建立以企业为主体、以人为本、标本兼治、综合治理的安全管理机制，全面落实各级领导安全责任制，强化安全生产管理和全员安全生产意识，杜绝重、特大事故的发生，防止一般事故的`发生，保障和促进科实信息城项目正常生产经营秩序和经济效益的提高，根据公司有关精神和项目部具体情况，特制订塔吊作业安全生产责任状。
一、安全作业规定
1. 塔吊使用前必须取得建设行政主管部门颁发的《使用证》。
2. 塔吊的操作人员和指挥人员必须持证上岗，作业时服从指挥人员的信号指挥，当信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。
3. 每月定时对塔吊进行维修保养，保证塔吊上所有装置灵敏有效，如发现失灵的装置，应及时修复或更换，并填写《机械运行记录》表08—04、《交接班记录》表08—02、《施工机械维护保养记录》表08—03等表格，整理归档。
4. 每月或大风、大雨天气过后，应及时对塔吊进行全面检查，检查内容包括：塔吊基础沉降，塔身垂直度，并形成记录整理归档。
5. 作业中如遇六级及以上大风或阵风，应立即停止作业，将回转机构的制动器完全松开，起重臂应能随风转动。
6. 塔吊作业时严格按照《塔式起重机操作规程》施工。不准“带病”运转，不准超负荷作业，不准运转中维修保养。
7. 群塔共同作业时严格执行《相互邻近塔同时作业安全协议》。
8. 必须执行公司十不吊规定。
附：十不吊内容
（1）信号传递不灵通不吊。
（2）斜挂斜牵不吊。
（3）吊物重量不明或超过负荷不准吊。
（4）散物捆扎不牢或物料装施过满不准吊。
（5）吊物上有人不吊。
（6）埋在地下物不准吊。
（7）机械安全装置失灵或塔司带病时不吊。
（8）现场光线阴暗看不清吊物起落点不吊。
（9）棱物与钢丝绳直接接触无保护不吊。
（10） 六级风以上不准吊。
以上规定请遵照执行，违者按照项目部有关规定重罚。
塔吊司机： 项目部
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇10
甲方：
乙方：
乙方因与 发生经济纠纷，向 人民法院申请诉讼财产保全，金额为 元。根据人民法院的要求，乙方请求甲方为其诉讼财产保全提供担保，乙方经与甲方协商，在平等互利的基础上，达成如下协议：
一、甲方同意为乙方向人民法院提供的诉讼财产保全（诉前、诉中）提供担保，担保金额为 元，担保的方式为 （一般保证或连带责任保证）。
二、乙方同意在签定合同后五日内按诉讼财产保全金额的 %向甲方一次付清财产保全担保费，甲方同意乙方交纳担保费后三日内向乙方出具诉讼财产保全担保书。
三、甲方出具诉讼财产保全担保书后，在乙方不违反本协议的情况下，不得撤保，否则，应退回所收担保费，如因此给乙方造成经济损失的，还应赔偿乙方损失。
四、甲方为乙方出具诉讼财产保全担保书后，无论人民法院采取财产保全措施的效果如何，甲方均不退所收的担保费。乙方经法院裁定准许撤诉的或甲方为乙方出具诉前财产保全担保后，未及时起诉造成法院解除财产保全措施的，乙方可持相关证明文件，甲方退回一半担保费。
五、针对甲方的诉讼保全担保，乙方承诺履行以下义务：
1、如实提供起诉状、财产保全申请书、能够证实其诉讼主张的证据等诉讼材料的复印峻。
2、及时反馈财产保全措施的执行情况，并将取得的人民法院的保全裁定，冻结、扣押、查封清单复印峻送给乙方备存。
3、如诉讼保全申请错误给甲方造成经济损失的，乙方同意对甲方的经济损失承担全部赔偿责任。
4、及时向甲方反馈乙方诉讼的进展情况，及时将对方的答辩状和相关证据、人民法院的判决、裁定、调解书等法律文书的'复印峻提供给甲方。
5、如出现对方反诉的情况，及时将获取对方的反诉状、相关证据的复印峻提供给甲方。
五、如乙方违反本协议第四条的约定或提供虚假证据或恶意诉讼的，可能造成甲方损失的，甲方有权与法院协商撤回财产保全担保，申请法院撤消财产保全措施，由此造成的经济损失由乙方自负，且所收担保费不再退回，并应按财产保全担保金额的10%支付违约金。
六、本协议一式二份，双方各执一份，双方签字或盖章生效。
甲方：南阳市中小企业信用担保中心 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
【安全合同】相关文章：
安全协议合同03-09
施工安全的合同04-30
安全施工的合同05-06
承包安全合同01-19
机械安全合同01-12
租赁安全合同01-23
2023安全合同03-17
运输安全合同03-16
关于安全合同04-07
班组安全合同03-28