关于安全合同范文汇编5篇
随着法律知识的普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家收集的安全合同5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
安全合同 篇1
总包人(全称): 江苏顺通建设集团有限公司无锡分公司
分包人(全称):
江苏顺通建设集团有限公司无锡分公司 (总包人)作为 江阴瑞和置业发展有限公司 (发包人)的 江阴长晟豪生大酒店 (项目名称)的项目总包单位,承担着项目管理的总承包职责。而
(分包人)也与江阴瑞和置业发展有限公司(发包人)单独签订了相应的 (指定分包项目)的专业工程施工合同(指定分包合同)。根据建筑业总包管理要求,指定分包也应纳入总包管理。
为在项目实施中统一管理,进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,确保施工现场各参建单位严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,文明作业,促进工程实施顺利健康进行。依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现总包人和分包人双方就专业分包工程的安全生产、文明施工事项达成一致,特订立本协议书,供双方共同遵照执行。
本协议书为工程总包管理的一部分,具有相应的法律约束效力。
一、工程安全生产、文明施工标准
结合发包人要求,本分包工程安全生产、文明施工标准双方约定为:
1、本工程安全生产,必须确保通过 安全合格 工地验收,事故负伤频率为 ‰内 ;
2、确保本工程达到省级文明工地。
二、组成本协议书的文件包括:
1、本协议书第一部分:协议书;
2、本协议书规定条款;
3、其他管理规定补充条款;
4、处罚条款;
5、协议书履行过程中,总包人和分包人协商一致的其他书面文件。
三、总包人是工程施工的总执行和组织人,其除了完成自己承担的施工任务外,还应负责组织和管理发包人指定分包人的施工,并为分包人提供和创造必要的施工条件。
四、总包人向分包人承诺,根据总包人与发包人“工程施工合同”要求,向分包人提供施工现场已有设施,并确保安全、有效、合格。
五、总包人向分包人承诺,总包人可根据分包人请求,在现有基础上加固、补充已有设施。其所产生的`费用,总包人酌情向分包人收取。
六、分包人向总包人承诺,履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。
七、分包人向总包人承诺,在履行本协议书的过程中,分包人违反本协议书约定,总包人对分包人根据本协议书约定所进行的一切处罚和处理,分包人均无异议。并在接到“处罚通知书”后三天内缴清罚金。
八、分包人向发包人/总包人和监理单位提交的施工组织设计、施工方案、施工措施、风险评估报告以及有关证件等所有材料的审核批准并不代表分包人无须承担责任。
九、履行本协议书的过程中,总包人对分包人已处罚款项,不等同于分包人可不承担应进行整改/改善/消除安全隐患/缺陷/事故;也不由于分包人已经进行安全隐患/缺陷/事故的整改/改善/消除而予以退还已处罚款项。
十、协议书的份数:
十一、协议有效期:
十二、协议书的生效
1、协议书订立时间: 年 月 日;
2、协议书订立地点:
3、本协议书自双方签字盖章起生效。
总包人(公章): 江苏顺通建设集团
分包人(公章):
有限公司无锡分公司
法定代表人:
法定代表人:
日期:
日期:
安全合同 篇2
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
⒈ 工程名称:
⒉ 工程地点:
⒊ 工程范围和内容: ⒋ 质量要求:
第二条 工程期限
⒈ 本工程合同总工期为 天,( 年 月 日至 年 月 日)。 ⒉如遇下列情况,由乙方提出工程顺延报告,在24小时内经甲方代表或现场监理代表签证盖章后,工期作相应顺延,用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方在合同规定开工日期前三天,不能交乙方施工场地,进场道路,施工用水,或电源未按规定接通,影响乙方进场施工者。
(2)不属包干系数范围内的设计变更;
(3)在施工中因停水,停电连续影响4小时以上者。
(4)未按合同规定拨付工程进度款,而影响施工进度者。
(5)因遇人力不可抗拒的自然现象(如雨、雪天气,大风、水灾,自然原因发生的火灾,地震等)而影响施工时度者。
第三条 工程合同总价和单价
⒈ 工 程 造 价:
⒉ 材料,设备供应:
第四条 双方责任
(一)甲方
⒈做到三通一平,现场提供水电。
⒉按合同规定向乙方拨付工程款。
⒊确定乙方材料、部件及施工设备在施工现场内的存放位置,提供材料堆放仓库。
⒋及时办理工程有关资料的签收手续,及时办理现场签证。
⒌因停水停电,下雨下雪等而影响工程进度,由乙方向甲方提出工期延期申请,经甲方办理延期签证后工期相应顺延。
(二)乙方
⒈乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查,确保工程质量,保证按期完工。
⒉乙方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后,方可使用,否则代用材料由乙方更换,相应费用及给甲方造成的相关经济损失由乙方承担。
⒊乙方必须遵纪守法,做到文明施工,服从甲方管理,安全文明施工应符合济南市安全文明施工的有关规定,否则由此造成的有关费用及罚款由乙方完全承担。
第五条 工程质量和检查验收
⒈工程完工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
⒉已完工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。由于乙方原因,应交工验收而不交不验的工程,乙方承担相应责任。
3、质量保修:保修期限为 年,质量、范围按照《建设工程管理条例》及其他有关规定执行,在保修期满后视工程保修状况予以返还。
第六条 施工设计变更
⒈甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,甲方、乙方均不得擅自修改。
⒉施工图的重大修改变更,必须经原设计单位同意,并于修改前3天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方确认后,乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同的补充文件。
⒊当修改图纸、结构改变、标准过高、工艺变化,其增加的费用(包括反工损失、停工、窝工、人员和机构设备调迁,材料、构配件积压的实际损失等)由责任方负责并调整合同造价。
⒋乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。确认的事实必须在48小时内解决,不能如期解决而造成停工的,工期相应顺延。
第七条 安全责任
乙方应严格按相关安全文明施工的有关规定、文件组织施工,乙方进入施工现场应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照现场安全管理制度的规定进行操作,如发生施工安全事故,乙方承担。甲方不得要求乙方违返安全管理规定进行施工。
第八条工程价款的支付与结算
1、结算办法:按施工图纸及现场鉴证所实际发生的工程量,套用《山西省20xx年定额》和山西省建设厅有关文件,材差按长治市建设工程造价管理信息届时材料差价进行找差。税前综合费率按中标时,所定的费率以直接费为计算基础的 进行结算,以人工费为计算基础的 进行结算。
2、竣工验收及结算:竣工后经承包方验收并达到合同要求,进行工程决算。双方按照第一条结算办法进行工程竣工结算。
3、付款方法:工程造价以实际决算为准,工程进行中,乙方向甲方报送工程量,经甲方验收核定后,按核定的工程量向乙方拨付工程进度款;竣工后经甲方验收并达到合同要求,进行工程决算,并将工程决算交由第三方工程审计公司审核,审核后的审定金额作为本工程最后的工程造价,甲方向乙方付至总工程造价的90%,保留质保金10%,待保修期满后付清余款。
4、其他:施工过程中的`现场鉴证和图纸变更,按实际发生的工程量,套用《山西省20xx年定额》和山西省建设厅有关文件,材差按长治市建设工程造价管理信息届时材料差价进行调整。按中标时的税前综合费率进行结算到总工程造价内。
第九条 违约责任
甲方:
⒈甲方未能按合同规定履行自己应负责任的,乙方应及时向甲方提出延期签证的办理,经甲方签证同意后竣工日期顺延。
⒉甲方应按时足额支付乙方工程款。
乙方:
⒈乙方对施工质量、施工安全负全部责任。
⒉乙方应严格按照合同约定的时间完成。
⒊工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,甲乙方应采取措施弥补或减少损失,实际损失由责任方承担。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时友好协商解决,协商不成的,向 屯留县 人民法院诉讼。
第十一条 附则
其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。
发包方(盖章): 承包方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
法定代表人: 委托代理人:
签约日期:
安全合同 篇3
公司为了保护职工在施工过程中的生命安全,促使集体与个人利益不受损失,树立“安全第一,预防为主”的方针。严禁违章作业,杜绝事故发生,确保安全生产,特订如下安全合同:
一、职工的自主权益:
1、公司违反劳动保护法规,违章指挥作业时可拒绝施工。
2、特殊工作无安全防范措施,强令作业时可拒绝施工。
3、发现不安全隐患,没有排除时可拒绝施工。
4、机械设备无安全防范措施,带病强行操作时可拒绝施工。
5、工种交接时,应办理交接班手续及安全交底,如无时可拒绝施工。
二、施工安全要求:
1、上班前不准吃酒。
2、进入施工现场要戴好安全帽,并扣好帽带。
3、高空作业要戴好安全带。
4、操作磨石子机要穿好绝缘鞋和绝缘手套。
5、未培训人员不准操作机械。
6、脚手架上不铺设脚手板及竹垫不准作业。
7、高空作业不准乱丢乱抛各种物件。
8、上高空作业首先要检查设备的.牢固程度,严禁多人一处超荷载作业。
9、严禁井字架吊篮乘人。
10、严禁风力五级以上吊装及高处焊接作业。
11、木工间严禁吸烟,宿舍内禁止生火及用电炉烧水煮饭。
12、严禁乱拉乱接电线。
13、脚手架上作业时严禁嬉闹。
说明:违反上述安全要求,发生事故不作工伤事故处理,一切责任和经济损失及后果全部由本人负责。
姓名:
班组:
家庭住址: 省 县 乡
村工地代表:
班组代表:
年 月 日
备注:
1、不戴安全帽每人罚款10元,不扣帽带每人罚款5元。
2、井架吊篮严禁乘人,如违反者每人罚款100元。
3、机械设备无安全防护措施,强行操作罚款50元。
4、宿舍内施用电炉烧水煮饭者,每次罚款50元,并没收器具。
5、高空作业乱丢乱掷物件,每人每次罚款20元。
6、施工现场发生打架,每人每次罚款500元。
7、工地上发现偷窃者,按赃物价值的十倍处以罚款。
安全合同 篇4
甲方(出租方):
乙方(承租方):
签订地点:长沙市天心区
乙方因承建 工程需要,向甲方租用提升机楼层安全防护门_张,为明确双方责任,经双方协商一致,在平等互利的基础上按国家《合同法》订立以下合同,双方自愿共同遵照执行。
一、基本情况
1、楼层安全防护门安装地点:
2、乙方租用的`楼层安全防护门型号为:。
二、计费起止日期:
防护门从甲方仓库发出之日开始计算租金,中途不报停直至工程完工,使用期间不需再签收租金单,直到安全防护门由乙方送回甲方仓库就停止计算租金。
三、租赁价格及付款方式:租赁费及其它费用为税前价。
1.防护门租赁时间为1个月,租金合计伍佰元整,超过1个月以1元/张/天计算,使用完后将防护门送回甲方仓库。
四、甲方职责
甲方对出租的防护门发货前做好检查,不能有脱焊,不能严重变形,并为乙方代叫搬运车辆,运费由乙方承担。
五、乙方责任
1.乙方指定________为提货人,身份证号:______________________,代表乙方在本合同中行使一切权力与义务,并承担本合同中乙方应尽的权责。乙方必须保护好防护门,保证退租时防护门完好无损,如有毁损均由乙方负责赔偿150元/张。
2.租赁期内,未经甲方书面许可,乙方不得在所租赁防护门上增加或拆除任何附件或配件;不得擅自转移使用地点或转让给第三者;不得将防护门作为自家财产进行抵押。违反此款规定,甲方有权立即解除合同,收回设备,乙方所交定金不退且应赔偿甲方因此而造成的一切损失。
六、争议的解决:
有关合同的一切争议,首先应友好协商解决,若协商不成,则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼,因违约行为导致对方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用概由违约方承担。
七、合同生效后,双方均不得擅自修改或废止;如有特殊情况需要修改或有未尽事宜,一律按《合同法》的相关规定,双方协商一致,做出书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、本合同壹式两份,双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
电话号码: 身份证号码:
维修电话: 电话号码:
投诉电话:
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇5
甲方(学校):
乙方(班主任):
为了进一步健全我校学生安全管理制度,加强学校安全管理工作,确保学生在校内外的活动安全,避免意外事故意的发生,保证学校教育教学活动在正常进行。根据 “谁主管、谁负责”的安全工作原则,现确定 班的学生安全责任由乙方负责,乙方为该班学生安全责任人。责任人必须履行如下职责:
1. 高度重视本班的安全工作,把安全工作放在班工作的首位来抓。
2. 对本班学生经常进行安全教育,不断增强学生的安全意识,让学生充分意识到自身与他人安全的重要意义,积极支持班的安全工作。
3. 成立班级安全管理队伍,协助自己搞好本班安全工作。
4. 做好安全管理工作,确保本班学生的课堂安全 (谁上课,谁负责)、课间安全、劳动安全、集会安全、上下楼梯安全、集体外出活动安全、交通安全(教育责任)。
5. 加强学生日常道德行为规范教育和管理,做好学生的思想工作,进行法制教育。防止学生中拉帮结派,防止学生与社会上不法分子联系,导致打架、斗殴危及人身安全。
6. 发生事故时,及时认真处理并向学校报告,负责或协助学校做好事故善后工作。
7. 定期检查、总结本班的安全工作,经常检查课室内灯、风扇、门窗等设施,对存在的安全隐患及时报告,督促整改、消除隐患。
8. 加强课室财物保管,各班主任要落实班级管理人员,每天关锁好课室门窗,避免财产损失。
9. 上、下午最后一节课教学结束时,按时放学,不拖堂、不留堂,有责任组织学生排队放学,有秩序地离校。
10. 严禁体罚和变相体罚学生,严禁履行职责过程中违反工作要求、操作规程、职业道德,否则,后果自负。
11. 留心班级学生的健康状况,对生病学生要跟踪病情,发现传染性疾病要立即向主管领导报告,并及时采取预防、隔离措施。
12. 安全工作列为责任人年终考核、评先、评优的.必达条件,并把安全工作的达标情况作为发放奖金的重要依据。若出现安全事故,学校将对责任人进行通报批评,责令限期整改。若发生重大责任事故的,除依法追究相关法律责任外,将对责任人进行调岗或解除聘任合约。
本责任合同书一经签订,乙方需要采取有力措施,加强贯彻落实,认真完成责任目标。
本责任合同书一式两份,甲乙双方各执一份。本责任合同书自签定之日起执行、有效期为一年。
甲方: 学校 乙方(签名):
安全直接责任人 (签名):
【安全合同】相关文章:
吊车安全合同09-15
承包安全合同01-19
建房安全合同12-21
保洁安全合同06-25
施工安全合同07-05
用工安全合同11-04
安全运输合同11-03
旅游安全合同12-22
安全雇佣合同12-16
机械安全合同01-12