有关采购合同范文集合5篇
随着时间的推移，合同对我们的约束力越来越不可忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的采购合同5篇，欢迎阅读与收藏。
采购合同 篇1
1.定义
本合同下列术语应解释为：
a."合同"系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
b."合同价"系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应付给卖方的.价格。
c."货物"系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和域其材料。
采购合同 篇2
采购方:
供应方:
第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间：
注：1、济钢代表河南济源钢铁(集团)有限公司;安钢代表安阳钢铁股份有限公司。
2、本表提供的所需钢筋数量及品牌仅代表±0.000以下。
第二条、质量标准：供应方供应的钢筋其质量必须符合现行国家标准。各项技术性能指标经平顶山市建设工程检测技术中心检验必须合乎国标要求。
第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。
第四条、交(提)货方式、地点：
供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的'卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。
第五条、包装要求：钢筋应捆扎且每捆钢筋应挂有不少于二个标牌，注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。
第六条、定尺要求：所供螺纹钢筋要 9米 定尺。
第七条、技术文件要求：供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。
第八条、验收标准、方法、地点及期限：
1、数量验收 ：
可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。
2、质量验收：
(1)表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
(2)检测中心检测：采购方及时按规定取样送平顶山市建设工程检测技术中心进行检测，各项性能指标必须符合现行国家标准，视为最终合格。
第九条、结算方式及期限: 采购方在收到开发商每次拨款(±0.000拨款后每四层拨款一次)后立即付给供应方当次所供应钢筋款项的70%，待主体完工开发商拨款后付清全部所欠钢筋款项。
第十条、本合同解除的条件：
1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。
2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。
第十一条、违约责任
1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。
2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。
3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。
第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁;
2人民法院起诉。
第十三条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。
第十四条、合同份数：本合同共4份，双方各执二份。
第十五条、其他约定事项： 。
采购方(章)： 供应方(章)：
地 址： 地 址：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
采购合同 篇3
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确供需双方的权利、义务和责任，特订立本合同，双方共同遵守。
采购方：______________(以下简称甲方)
供货方：______________(以下简称乙方)
1.采购要素：
2.交货时间：___________年_____月_____日
3.交货地点：
4.交货方式
由乙方一次性将工作服送至广西南宁甲方指定地点，并承担运费及相关费用。
5.验收方法
5.1工作服按照甲方要求的样衣的规格、型号、数量、面料、颜色、制作质量以及约定的辅料等规定进行原产地预验收和送达交付地点终验。终验时，甲、乙方双方代表共同验收，并签收验货单。
5.2甲方收到服装后，验收异议期限为7个工作日。若甲方逾期未提出异议，视为已完成验收。
6.合约价款及付款方式
合约总价：______________________(大写)，______________________元(小写)。
签订合同后7个工作日向乙方支付60%的合同价款，乙方收到首付款项之后在7个工作日内将货物运送至甲方指定地点，在甲方签收7个工作日内，向乙方支付剩余40%的合同价款。
7.甲方权利、义务和责任
7.1甲方有权监督乙方进度
7.2甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款的10%的违约金。
7.3甲方逾期支付合约款项，每天应向乙方偿付逾期支付款项的0.5%的`逾期支付违约金。8.乙方权利、义务和责任
8.1乙方承诺所提供的防静电工作服的技术质量达到其设计及相关标准的要求。
8.2乙方必须如期交货，如不能如期交货，应支付甲方因此造成的损失。
9.争议
本合约在履行过程中如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成的，向当地仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。
10.合同自双方签字盖章之日起生效
11.本供货合约一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
单位名称(公章)：单位名称(公章)：
地址：地址：
代表人：代表人：
电话：电话：
传真：传真：
邮编：邮编：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
______年___月___日______年___月___日
采购合同 篇4
对环境的影响：_________
对使用、加工人的影响：_________
安全标识：_________
……
7．包装方式
防潮要求：_________
防晒要求：_________
抗震要求：_________
防灰尘要求：_________
防霉要求：_________
防锈要求：_________
防腐蚀要求：_________
外包装标识要要求：_________
……
第二条 运输
运输办理方：_________
运输费用负担方：_________
运输方式：_________
始发地点：_________
到货地点：_________
承运人：_________
第三条 交付
双方按照以下第_________种方式完成交付
1．甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。
2．乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。
3．乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。
4．除以上方式外的其他方式，约定为：甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。
第四条 风险转移
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。
第五条 所有权的转移
所有权的转移遵照以下第_________项执行
1．货物交付后所有权即转移至乙方
2．货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商。
第六条 检验
自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。
检验人：_________
检验技术手段：_________
检验方法：_________
检验合格的标准：_________
第七条 产品不合要求的补救措施
经检验，若产品质量合格率为_________%以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求更换，费用由_________方负担；经检验，若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。
第八条 货款支付
支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式）
支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）
支付时间或者期限：_________
支付地点：_________
第九条 担保
乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。
其他担保另立合同
……
第十条 责任
甲方履行不能应当承担的责任：_________
甲方迟延交货应当承担的责任：_________
甲方履行瑕疵应当承担的'责任：_________
其他违约责任。
乙方履行不能承担的责任：_________
乙方迟延受领应当承担的责任：_________
乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________
乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________
其他违约责任。
因产品引起的侵权责任的承担依法律规定
第十一条 免责条款
当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任
情形a_________免除责任：_________
情形b_________免除责任：_________
……
当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任
情形a_________免除责任：_________
情形b_________免除责任：_________
……
第十二条
本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。
第十三条
本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。
第十四条
由_________方于_________前对产品向_________保险公司办理_________保险，保险费由方负担。
第十五条
依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：
1．抵押人和甲方签字盖章则生效。
2．本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。
3．本合同自_________年_________月_________日生效。
4．本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。
本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。
第十六条
甲方应于_________提交以下单据：
1．提货单
2．发票（VAT）
3．出厂检验合格证明
4．其他单据
乙方应于_________提交以下单据：
1．汇票本票支票信用证\转帐凭单
2．……
第十七条 保护商业秘密约定
……
第十八条
若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。
1．向_________仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由_________负担。
2．向_________人民法院起诉。
第十九条 本合同签订地点是：_________
甲方（公章或者私章、手印）：_________ 乙方（公章或者私章、手印）：_________
住所：_________ 住所：_________
开户行：_________ 开户行：_________
开户行帐号：_________ 开户行帐号：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
授权代理人：_________ 授权代理人：_________
身份证号码：_________ 身份证号码：_________
签约时间（以最后签字盖章的为准）：_________
采购合同 篇5
采购方（以下简称“甲方”）：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范采购行为，保护双方的合法权益，保证建设工程的顺利进行，经甲乙双方协商一致，同意签订本合同，以便共同遵照执行。
一、货物清单
序号
货物名称
品牌或型号
质量要求
数量
单价
总价
1
2
金额总计
以上价格是到甲方施工现场全路段的交货价，含材料采购费、运输费、自然损耗、装卸费、过桥过路费、所有税费及可能的涨价因素等一切费用采购单价，合同执行过程中不做任何调整。
二、质量要求
块状石灰含量不低于_____%，杂志不超过______%。
三、交付要求
1、合同货物的包装：_______方负责合同货物的包装。
2、合同货物的交货
乙方交货时间：__________________。
乙方交货地点：__________________。
3、合同货物交付要求：方根据甲方要求的数量、型号规格为包装单位，在规定的时间内将货物送达甲方指定的交货地点，货物至交货地点前的运输、保管风险由乙方承担。
四、验收标准
1、质量验收：以第二条的标准为准，若乙方供应的`材料不符合质量要求，甲方有权拒收，所造成的一切责任和损失由乙方承担。对于甲方料场的不合格材料甲方不承担装车费用。乙方如不处理，方拥有自选处置权。
2、数量验收：按现场数量进行数量验收。
五、付款方式
1、乙方自行垫支材料的采集费、运杂费等一切费用。
2、待甲方从业主处计量，计量款到后一个星期内支付______%的余款，剩余的______%待下次计量款到后支付，余留_______%作为履约保证金。
六、违约责任
1、乙方供应的材料没有按约定的时间保质保量到达甲方现场，延误施工生产，造成甲方的经济损失，由乙方负责按合同价款的_______%赔偿，甲方有权减少乙方的供应数量直至解除合同。
2、乙方供应的材料质量不符合工程需要，影响工程质量造成甲方的经济损失，由乙方负责赔偿甲方工程返工、修补及相关生产的所有费用。
七、合同终止
如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在______天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。
八、争议解决方法
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
九、其他
本合同正本______份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执______份。合同自签字之日起即时生效。
本合同未尽事宜，由双方协商处理。
补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
签约代表：
签约时间：_______年______月______日
乙方（盖章）：
签约代表：
签约时间：_______年______月______日
【采购合同】相关文章：
关于水果采购合同采购合同11-25
采购合同采购合同简洁版05-15
采购的合同11-19
采购合同经典12-09
采购合同..10-25
工程采购合同 工程采购合同范本05-22
采购纸箱合同_采购纸箱合同范本11-27
材料采购合同 工程材料采购合同简单11-15
有关采购合同 采购合同的条款有哪些03-21
采购协议书和采购合同04-11