工程合同[优选]
随着人们法律意识的建立,人们运用到合同的场合不断增多,它可以保护民事法律关系。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编收集整理的工程合同8篇,希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
甲方(购方):
乙方(供方):
工程名称:
综合楼工程
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜,经双方协商特签订如下合同:
一、供货材料名称、规格、数量:
材料名称:钢材(四种):萍钢、南钢、新钢、鄂钢
规 格:按工程要求配备
数 量:按工程进度进购钢材
价 格:按德安县、永修、共青三个县区当日市场批发价格计算,而不是零售价格,乙方不得随意提高价格,由乙方将货包运到施工现场甲方指定地点,并负责运输及卸货费用。
二、供货地点、期限、要求:
1、供货地点:江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园工地。
2、甲方根据工程进度,提前3天将所需材料名称、数量、规格、使用日期等通知给乙方,乙方收到通知并确认后及时将材料送到甲方工地内,堆放地点由甲方在现场指定(并保障道路畅通)。
三、结算方式及付款方式:
1、乙方先垫付100吨钢材款,送完100吨后每车货到经甲方检测验收合格后货款付清。如货到二天以后仍未付款,每吨加付20元成本费,依此类推。余款在本工程经业主验收合格后一次性付清。
2、乙方货到后由业主监理和甲方检测员检测送检,检测合格后甲方方能过磅验收,过磅费用甲乙双方各承担一半,产品质量不合格的,甲方可以拒收,所造成的.一切费用由乙方自理。
3、钢材必须从正规厂家进购,要提供产品合格证、质检证书等证件,保证产品质量,(线材必须是高线)。
四、违约责任
1、乙方如不履行合同条款,不按时送货,产品不合规格要求,弄需作假,以假乱真,以次充好,质量不达标等情况,累计超过二次以上,甲方有权终止与乙方的承包供货合同,并不付任何补偿费用。
2、如因乙方产品质量原因,而影响甲方工程质量、工程进度和安全等,乙方应承担一切责任和赔偿给甲方造成的一切损失。
五、其他事项
1、本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商无效时可向工程所在地有关部门申请仲裁和共青城人民法院起诉。
2、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
电话: 电话:
签订时间: 签订时间:
工程合同 篇2
委托方(以下简称甲方)
承包方(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实守信的原则,经双方友好协商,就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上,达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
5、质量标准:
二、工期
计划开工日期:______年_____月_____日,竣工日期:______年_____月_____日,总_____天。(日历天)
三、材料的调差与使用
1、乙方须按施工图纸指定的产品购买,材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用,乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格,乙方所进材料自动清出场地,并处罚金________________元/次。
2、材料调差:按照工程所在地当时季度的信息价,如信息价和实际购买价存在较大差异的,以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格,经认定后办理认证手续为准,进行决算。
四、工程变更
工程施工中如经建设单位确认需变更项目,以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在______%内不调整。
五、工程量与造价
1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮______%为承包价。
2、按所承包的施工图纸施工的工作量据实决算。
3、支付方式:
六、工程施工及验收标准
1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。
2、乙方须保证安全生产、文明施工,遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。
3、不得酒后作业,无关人员不得进入施工场地。
2、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。
七、保修承诺
1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,自工程竣工验收之日起,为期_____年。
2、保修期间,由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。
3、保修内容均采用修复形式,只对油漆涂料负责,不承担其他连带责任。
4、在保修期内,乙方应在接到通知后,确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。
5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修,则材料和人工费用均由甲方负责并承担。
八、双方责任
1、甲方职责:
(1)甲方应给承包方人员办理进场施工手续(出入证等)、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分,甲方应负责协调好,做好交叉作业的施工环境。
(2)甲方有对乙方监督管理的.权力,应按合同约定向乙方拨付工程款。
2、乙方职责:
(1)乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。
(2)乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求,乙方配有专职安全员负责施工安全,若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。
(3)乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度,必须做到文明施工,乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。
九、违约条款
合同生效后,在合同履行期间,因履行有瑕疵或擅自解除合同方,给守约方造成的损失,应进行赔偿。
十、附则
1、合同履行期间双方发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,均可向合同履行地的法院起诉。
2、本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
3、本合同壹式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。
甲方:
住所:
代表人:
联系电话:
签订地点:
_______年_____月_____日
乙方:
住所:
责任人:
联系电话:
签订地点:
_______年_____月_____日
工程合同 篇3
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商, 由乙方承担 探矿工程, 为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议:
一、工程项目:单孔孔深<200m(如果超过200m应由甲乙双方协议再定)
二、钻孔直径:钻孔Φ75mm,如果遇到特殊情况不得<Φ60mm
三、单价: (不含税)。
四、总工程量 m。
五、甲方责任和义务:
1、甲方责任钻孔设计,孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。
2、甲方责任负责三通一平(电、水、路)场地平整及外部协调。
3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题,如搬家人力不够由甲方给予协调。
4、甲方提供乙方人员住宿(伙食、日常生活等自理)。
5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失,由甲方赔偿乙方的`误工费(按实际标准计算),如当地百姓阻挠施工等,不可抗拒力除外。
六、乙方责任和义务
1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。
2、乙方负责钻孔质量,严格按照六大指标执行。
七、工程验收及付款方式:
1、工程验收:单孔完工后,由甲方进行验收, 验收合格后,以实际进尺计算工程费。
2、付款方式:用现金支付,甲方预付给乙方材料、运输费等相关的
费用元 , 乙方来回往返车费由甲方承担( 元 )。 全部工程结束后, 甲方扣除乙方进场费用, 一周内结算清。
3、甲方支付给乙方工程费用(单孔结算),不得超过一周。
八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下, 甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。
九、其它:本协议未及事宜, 由甲乙双方协商解决。
十、本合同一式四份, 甲乙双方各执两份, 本合同由双方代表签字之日起生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇4
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
1.1塔机型号:QZT-63
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明:
(二)、安装塔机时间地点
2.1地点:
2.2时间:20xx年4月26日
(三)、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的`整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五)乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
5.3安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。
5.4编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六)其它
6.1合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。
6.2合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
发包方:
承包方:
日期:
工程合同 篇5
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方向乙方购入停车场系统设备。为明确双方的权利和义务、加强协作,保证质量,按期完成本工程,一致同意签订本工程合同。双方除遵守规定外,再根据本工程之具体情况,拟定以下条款,以供双方执行。
第一条、工程范围和方法
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程内容:
第二条、合同价款、结算与付款方式
2.1 本工程合同总造价人民币¥: 元(大写 圆整)。甲方如变更设计、工作量增减,则按本协议确认的单价增减造价。
2.2 付款方式:设备款由甲方直接付至乙方帐户。
合同生效后甲方需支付乙方总设备款的 30%作为预付款即人民币¥: 元(大写: 圆整)。
设备进场当日内甲方需支付乙方总工程款的 30%即人民币¥:元(大写:圆整)。
设备安装验收合格后当日内甲方结清乙方余款的35 %即人民币¥:元。(大写: 圆整)。质量保证金即人民币¥: 元。(大写: 圆整 ), 一年后结清。
2.3 产品安装时间;20xx年 月 日,地点:
第三条、设备清单及双方责任
3.1 设备清单详见附表一。
3.2 乙方负责设备安装调试及一年上门维护。
第四条、产品保质保养
4.1 使用产品之前,请严格按照使用说明书及产品的接线要求操作,否则因此损坏产品乙方概不负责;
4.2 产品自销售出货之日起保修期限一年;
4.3 产品保修期内如出现质量问题,[不包括人为破坏(含无意摔坏)、电源接反或电压过高于产品的要求烧坏产品或不可抗力引起的问题],乙方负责维修并承担元器件费用;
第五条、 产品售后服务
5.1 乙方负责提供产品的`技术咨询、指导;
5.2 乙方负责操作使用培训;
5.3 设备在使用过程中出现故障,确需乙方派技术人员处理时、乙方人员应及时到场;
第六条、违约责任
6.1 本合同履行过程中发生争议,由双方友好协商处理,如协商不成,提交甲方所在地人民法院解决。
6.2 甲乙双方必须严格遵守本合同的约定,违约方必须承担责任,并赔偿对方损失。
6.3 如甲方发现不按提供的产品清单进行安装,甲方有权停止乙方施工,经济损失由乙方承担。
6.4 甲方应按照合同及时支付工程进度款项,否则乙方有条件终止合同。
第七条、其它事项
本合同正本两份,双方各执一份。合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收达到合同要求,款项结清失效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
签约日期:20xx 年 月 日 签约日期:20xx年 月 日
工程合同 篇6
一、工程承包的类型
工程承包主要有三种类型:
(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。
(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。
二、承包合同分类
工程承包合同可分为总承包、分项承包、分包、转包、劳务承包和设计-施工合同等方式。总承包合同项目法人与承包商直接签订的关于某一工程项目的全部工作的协议。签订总承包合同需要经过一系列程序,包括招标、投标、评标和谈判协商,最终由项目法人与承包商协商一致、签订合同。总承包合同的当事人是总承包商和项目法人。项目中所涉及的权利和义务关系,只能在项目法人与总承包商之间发生。分项承包合同项目法人与各分项工程承包商分别签订的某一分项工程的协议。
各个承包商分别对项目法人负责。整个工程可以约定由项目法人或其中一个主要承包商管理协调。分项承包合同的优点在于给项目法人充分的灵活性,获得最好的`专业承包商以及缩短工期、节省由总承包商再分包的费用等。但若缺乏管理能力,就会带来严重困难和复杂问题。分包合同总承包商在与项目法人签订某工程项目总承包合同之后,总承包商将该工程项目的某一部分工程或某一单项工程分包给分包商完成而与其签订的承包合同。分包合同的当事人是总承包商与分承包商。
工程项目所涉及的权利义务关系,只能在总承包商与分承包商之间发生;项目法人与分承包商之间不直接发生合同法律关系。但是,分承包商要间接地承担总承包商对项目法人承担的相关工程项目的义务。转包合同承包商甲向项目法人承包了某一工程项目之后,又将该工程项目转包给承包商乙,并与其签订的工程承包合同。
转包合同与分包合同不同,它的特点是由承包商甲与项目法人签订的承包合同所规定的权利和义务,全部转与承包商乙,即合同当事人的权利和义务在项目法人与承包商乙之间发生效力。签订转包合同时,承包商乙应向承包商甲给付一定数额的酬金。中国禁止这种转包行为。劳务合同又称雇佣合同。它是项目法人、承包商或分包商(甲方)为建设工程项目,与雇佣劳务提供者(乙方)就雇佣劳务者参与施工活动所签订的协议。当事人双方在商定的各项条件基础上,以各个被雇佣人员的劳动量为单位,由甲方付给乙方人员相应的报酬。
其特点是乙方只取得相应的酬金,而不承担甲方的风险,也不分享利润。设计-施工合同项目法人将设计任务和施工任务都授予一个承包商完成,又称为总体合同或一揽子合同。设计-施工合同的特点是节省费用和时间,并有利于设计和施工技术的结合以及设计与施工的配合。
建设—经营—转让,是指政府通过契约授予私营企业(包括外国企业)以一定期限的特许专营权,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;特许权期限届满时,该基础设施无偿移交给政府。
工程合同 篇7
出租方(甲方):
承租方(乙方):
一、乙方因施工需要租用甲方脚手架套,每套每天3元,轮子另计每只每天1元,租用时间自年月日天。
二、运费及力资均由承租方承担,出租方可代为联系车辆,费用按实由承租方支付。
三、甲方有权拉回租赁脚手架。
四、租赁时间
五、乙方不得转租或转移工地,如需转租或转移工地必须与甲方结清租赁款后重新签订租赁合同。
六、一切施工安全责任由乙方责任自负,甲方概不承担。
七、安全注意事项:
1、三层以上必须先固定后施工,或多搭组合,确保安全。
2、移动脚手架时人员必须从作业平台上下到地面后方可移动,且移动速度应小于1米/分;移动后作业时,必须将轮子刹车踩下;不可在作业平台上架设梯子。
3、应尽量避免使脚手架受到突如其来的水平冲击及撞击。严禁在脚手架外悬挂重物,防止脚手就爱偏载而翻倒。万向轮的承载能力为100kg/个,切勿超载,应避免两人同时由一边上下,以防侧翻。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):xxxxxxxxx乙方(公章):xxxxxxxxx
法定代表人(签字):xxxxxxxxx法定代表人(签字):xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
工程合同 篇8
发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行,土方工程承包合同。
一、承包项目:
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:
包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求:
按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施,合同范本《土方工程承包合同》。
七、结算方式:
采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):____________承包班组长(乙方):______________
联系电话:联系电话:
年月日年月日
发包人(以下简称甲方)
承包人(以下简称乙方),
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:
包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求:
按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的`密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施。
七、结算方式:
采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):
联系电话:联系电话:
年月日年月日
【工程合同】相关文章:
工程工程合同08-31
工程工程合同03-04
工程合同关于工程合同03-09
工程合同介绍工程合同11-15
工程工程热门合同07-04
新版工程工程合同05-02
工程合同 工程合同范本11-15
实用工程工程合同06-07
通用工程工程合同02-09
工程工程合同15篇03-04