安装合同

时间：2023-09-16 09:13:50 合同大全我要投稿

【必备】安装合同9篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的安装合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【必备】安装合同9篇

安装合同篇1

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容及材料要求：

　　喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。

　　四、工程计价方式：

　　本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。

　　五、工程造价：小写：元（大写：）

　　六、工期：天，开工日期为20 年月日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。

　　七、验收方式及提出异议的期限：

　　工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。

　　八、结算方式及期限

　　预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。

　　九、违约责任：

　　1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。

　　2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的`百分之五（5%）。

　　3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。

　　十、质量保证

　　产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。

　　十一、解决合同纠纷的方式：

　　双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　20 年月日

安装合同篇2

　　甲方(全称): (以下简称甲方)

　　乙方(全称):(以下简称乙方)

　　为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及脚手架工程的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本分包合同。双方共同遵照执行，并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、工程简介

　　1、工程名称:

　　2、工程地点:

　　二、承包范围: 为本工程提供施工用的脚手架搭设，拆除及日常维护。

　　1、本工程施工用的脚手架施工范围包括：主体工程外立面脚手，防护棚{钢筋棚、木工棚、搅拌

　　机棚等}，防护通道、升降人货梯防护棚、防护栏杆、塔吊防护栏杆、塔吊搭台、四口五临边封闭、操作平台、电梯井操作架、垂直隔离、斜道、通道、楼梯间栏杆等脚手架的搭拆及维护。

　　2、挑架型钢的安装和拆除及预埋件的制作、安装和拆除及维护；含焊，割等。

　　3、安全网、挑网、隔离网、竹片，挡脚板的安装和拆除、维护等。

　　4、为甲方提供的本工程脚手架材料、型钢及挡脚板刷油漆。{油漆由甲方提供}

　　5、为保证文明工地的创建，乙方所提供的脚手架施工必须满足项目文明施工创建的要求。

　　三、合同价款的确定与结算:

　　1、乙方承担的工程量按甲方与项目部结算的'地上建筑面积计算。

　　2、本合同为固定单价合同，单价按地上施工建筑面积每平方米元/ m结算。重复搭设部位

　　3、甲方每月底按工程进度结算款的支付乙方发放员工生活费，余款工程完工结算后，个月内付清。

　　4、承包总价确定以后作为最终结算依据，如乙方中途未能按协议履行，所搭设的工程量不再结算给乙方，作为违约补偿。

　　四、质量要求:

　　1、严格按照国家现行发布的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-20xx ) .及施工验收标准规范和有关文件精神进行工程质量检验评测，遵循施工操作规程，按规范要求进行搭设。

　　2、严格按照定额规定及施工方案要求完成架子搭设的工作内容，乙方搭设物甲方按JGJ59-99标准检查，质量应达到要求。

　　3、方必须服从甲方管理人员的监管。

　　五、工期及进度:

　　1、本脚手架工程乙方须组织合理人员，工期如期按照项目部要求。如受工期限制，甲方有权限令乙方及时增加人员，如乙方不能增加，甲方有权自行增加，一切费用从乙方工程款减除。

　　2、乙方按甲方确定的施工进度计划，周密安排，配备足够的材料及人员，若乙方因人员的原因影响甲方的施工进度要求，进度拖延一天甲方将对乙方处以2000元/天?栋的罚款。。

　　六、材料管理:

　　1、乙方需用的材料必须提前48小时通知乙方，甲方接到乙方通知后必须在30个时内将材料运到施工现场。

　　2、施工所用材料每天施工后收集在相对集中处，并按甲方要求堆码整齐，扣件收回到扣件棚。因乙方乱堆乱放给甲方材料造成损失，甲方有权按损失大小做出相应处罚。

　　七、后勤及安全管理:

　　1、乙方进场施工人员必须接受现场施工管理人员的要求和规定。乙方进场时提供员工上岗证、操作证、照片、身份证复印件。甲方配合办理暂住证、安排住宿、食堂就餐。

　　2、乙方对员工日常生活和施工前做好安全交底工作，如造成安全事故由乙方全部承担。

　　3、在脚手架验收合格交付项目作业人员投入施工期间，乙方必须加强使用检查，经常维护保养，发现安全隐患并及时整改，以确保脚手架处于安全稳定状态。

　　4、乙方施工作业人员不得擅自拆除脚手架构件，不得随意改变其用途和超载使用。

　　5、乙方按项目部要求在不同部分张挂安全文明施工标语及标牌，创建安全文明施工氛围。

　　6、如有后勤及其他问题甲方全力配合乙方解决。

　　八、文明施工管理:

　　1、乙方必须按项目部施工方案和形象进度实施，严格执行国家现行发布的标准和操作规程。

　　2、为确保职工的身心健康，乙方作业人员必须严格遵守项目部的相关生活管理规章制度。

　　3、做好现场落手清工作，做到工完场清、材料尽。乙方的施工任务完成后，必须将使用过的钢管、扣件、竹片等材料清理干净，并在甲方指定地点内堆放整齐，如有乱放乱堆现象视情节轻重进行处罚。乙方及其下属施工人员所产生的罚款，由乙方承担，施工现场务必保持清洁、完好。

　　4、乙方自行招用务工人员，自主与务工人员签订务工协议，自管其下属人员的生活，正确处理好劳动报酬的发放;凡因乙方管理失责或履行义务不当而引起的责任由乙方承担。

　　九、甲、乙双方责任及义务:

　　乙方对甲方实行总负责，在合同履行过程中，无论是乙方未履行或未适当履行合同义务(停工待工、人员组织、劳动力不够等问题)给甲方造成的任何损失，甲方可对乙方进行罚款或索赔。

　　1、甲方责任及义务:

　　(1)、甲方委派全面履行甲方的权利和义务，确保施工质量、安全管理、施工进度、成果保护、工序交接、文明施工、以及合同的全面履行。

　　(2)、甲方配合乙方在施工前就经审批的脚手架搭拆方案进行交底。

　　( 3)、施工过程中甲方配合项目部合理制订施工作业周期，及时将工程进度计划，以利于乙方就材料、劳务储备安排做好充分的准备工作。

　　(4)、根据施工甲方配合乙方提供必要的施工条件，负责质量安全管理和监督。

　　( 5 )、对乙方施工的分包工程进行质量检查和验收。项目部有权对乙方施工中发生的质量安全问题提出整改意见，由乙方在限期内进行整改，如乙方拒不整改或未按期完成整改甲方有权对乙方进行经济处罚直至将乙方清除出场。

　　( 6 )甲方随时有权就乙方施工内容的质量和是否按照方案进行施工进行检查，发现有不符合要求的地方可随时要求乙方进行整改。

　　2、乙方责任及义务:

　　(1)乙方委派全面履行乙方的权利和义务，确保施工质量、安全管理、施工进度、成果保护、工序交接、文明施工、外架和安全防护搭设、以及合同的全面履行。

　　(2)施工时材料必须按照甲方指定位置进行堆放，脚手架拆除材料必须按照甲方要求堆码。 ( 4 )乙方必须接受项目部完成施工内容进行的安全技术交底。

　　( 5 )乙方必须严格按照制订的施工作业方案进行搭拆施工，搭设完毕需经相关部门验收合格挂上合格验收牌后方能投入使用，未挂合格验收牌严禁使用，否则谁使用谁负责。

　　( 6 )乙方在施工中应服从甲方安排，如乙方在搭设过程中不符合规范要求，所发生的一切损失由乙方全部承担。

　　( 7 )乙方必须严格执行项目部各项规定。

　　十:争议解决:

　　1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决。如协商无法解决争议，则在甲方所在地方人民法院依法解决，因诉讼产生的一切费用，由责任方承担。

　　2、由于不可抗拒力造成的不能履约或不能及时履约，按《中华人民共和国合同法》第117条、118

　　条执行。

　　十一、其它事项

　　1、合同中未约定情况由双方协商解决。

　　2、未尽事宜按合同法。

　　3、本合同共有3个合同附件，其合同附件与本合同具备同等效力。

　　十二、本协议一式肆份

　　甲、乙双方各执贰份，本协议签字之日起生效，工程款结清后失效。

　　甲方(签章):

　　甲方代表签名:

　　(签章): : 合同签定日期:年月日乙方乙方代表签名

安装合同篇3

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方将世纪华庭空调百叶窗安装工程承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名称：世纪华庭空调百叶窗安装工程

　　二、工程地点：潜江市园林二中旁

　　三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。

　　四、施工日期：

　　自年月日至年月日止，共计天。

　　五、工程价款：

　　工程实行固定单价170元/平方米，工程量以实际面积为准。工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量结算。

　　六、付款方式：

　　1、1、2号楼安装完毕付70%

　　2、验收完毕付97%

　　3、4、剩余3%质保金壹年以后付清

　　七、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。

　　甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。

　　八、工期保修：

　　该工程的保修期为壹年，保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。

　　九、甲方权利、义务：

　　1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

　　2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

　　3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

　　4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。

　　5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

　　6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。

　　十、乙方的权利、义务：

　　1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。

　　2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

　　3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的'安全保管的义务，且承担由此发生的费用。

　　4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。

　　十一、工程变更：

　　1、甲方有对百叶窗进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。

　　3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。

　　十二、违约与争议：

　　1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决，解决结果形成书面纪要。

　　2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。

　　本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

安装合同篇4

　　出租方：(甲方)：

　　承租方：(乙方)：

　　为了明确双方权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则，经双方协商，就乙方向甲方承租机电设备(周转料具)签订如下合同：

　　一、机械设备、周转料具的概况：

　　1、名称：2、规格：

　　3、型号：

　　4、数量：

　　5、使用地点及工程项目：变更使用的工程项目、地点或续租设备，乙方应提前5日通知甲方或续签合同。

　　二、租赁机电设备(周转料具)的所有权和使用权：

　　1、甲方对租赁物拥有所有权，拥有租赁机电设备(周转料具)的经营管理和租赁权。

　　2、乙方仅在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该租赁物的使用权。

　　三、租赁价：元/月(不含税款) ，大写：四、租赁期限和租金结算方式：

　　1、租赁期限：自年月日至自本协议签订之日起至乙方通知退场之日止，租赁期间如有特殊情况，甲乙双方需提前通知对方。租赁期满乙方将租赁物完好交给甲方并及时办理租费结算手续。

　　2、经甲乙双方商定，甲方收取乙方保证金作为履行本协议的保证金。

　　3、乙方自签订合同之日向甲方交纳保证金、办理提货手续后，每月月底(25日)必须提前交付本月租金，租赁期间不得以保证金做租金。租赁期满后甲方扣除应付租赁物缺损的赔偿金和租赁物后，将保证金余额退还乙方。

　　五、租赁机电设备(周转料具)的交货和验收：

　　1、租赁物在交货地点，由甲方向乙方(或代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁物延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应在收货时检查验收租赁的机电设备(周转料具)，同时将签字后的租赁物验收收据交给甲方。

　　六、租赁物的运输、使用、维修、保养、交接验收和费用：

　　1、租赁机电设备的进场费用、安装费由乙方全部承担。

　　2、乙方应负责租赁设备的日常油料、维修及保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。

　　3、租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。

　　八、甲方的权利和义务

　　1、甲方权利：

　　1)、甲方有权根据租赁物使用说明书提出维修、保养要求。

　　2)、甲方有权检查租赁物的使用和完好情况，乙方应提供一切便利。甲方有权对乙方在使用过程中出现的问题提出合理建议。

　　3)、当乙方不按时支付租金，经双方协商无果时，有权停止乙方使用该租赁物。

　　2、甲方的义务：

　　1)、为乙方提供性能良好的租赁物。

　　九、乙方的权利和义务：

　　1、乙方的权利：

　　1)、有权根据工程进度调节工作时间，并保证租赁物的维修、保养、上下班交接时间。

　　2)、有权进行租赁物的安全管理。

　　2、乙方的义务：

　　1)、按时支付租金。

　　2)、乙方操作手不得对租赁物违章或超负荷作业。

　　3)、租赁物租赁期间乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失(如甲方租赁物被第三方扣押等)，乙方仍应按协议约定支付停机期间的日租金。

　　4)、租赁期内，乙方不得以转让，抵押等形式将租赁物转给第三方使用，转租要经过甲方同意。

　　十、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方支付合同总租金额的违约金。

　　2、若乙方未按合同规定期限支付租金或延迟支付租金时，甲方有权终止合同调回租赁物，每超过一天乙方应向甲方正常交纳租金并支付月租金的5%作为违约金。如果付款后继续租(使)用，造成的`损失均由乙方负责。

　　3、乙方不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　1)、要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失。

　　2)、终止合同，收回或要求归还租赁物，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　4、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上随意增加和扣除部件和迁移安装地点，不得以租赁物进行转让、转租或抵押，否责由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如租赁物损坏、丢失除照收租金外还应按租赁物原价值的100%(即市场价格)给予甲方赔偿。

　　5、合同到期后，若乙方与其他方发生纠纷，租赁物被扣押、损坏、部件丢失，除上述条款赔偿外，造成的一切损失由乙方赔偿。十一、争议的解决：

　　有关合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成时应提交甲方所在地人民法院仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。

　　仲裁费或诉讼费及由此发生的差旅费、律师费应由责任方承担。

　　十二、其它：

　　1、租赁计划表、价格表、交接单，一同视为租赁合同的附件，与合同有同等效力，本合同未尽事宜甲、乙双方另行协商解决，签订补充协议。

　　2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。

　　出租方(甲方)：甘肃金辉达承租方(乙方)：

　　工贸有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：xx

　　电话：xx电话：

　　年月日

安装合同篇5

　　委托方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。

　　第一条、工程概况

　　1.1本工程是指：项目电梯安装工程。

　　1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

　　1.3工程地点：项目内。

　　第二条、承包方式及承包范围：

　　2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

　　2.2具体的承包范围如下：

　　本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

　　第三条、质量标准及乙方的质量保证

　　3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：

　　《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。

　　3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。

　　第四条、工期

　　4.1按以下第种方式确定工期：

　　a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

　　4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

　　4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。

　　第五条、合同大包干总价款

　　5.1本工程的大包干总价(含税)为：

　　5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。

　　5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。

　　第六条、付款方式

　　6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

　　乙方银行帐号为：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　6.2本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。

　　6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：

　　a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。

　　6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。

　　6.5 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

　　第七条、甲方责任

　　7.1甲方任命为甲方代表。

　　7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

　　7.3按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。

　　7.4甲方负责对乙方编制并提交的'施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

　　7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

　　7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。

　　7.7 负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。

　　7.8 按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。

　　7.9

　　第八条、乙方责任

　　8.1 乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

　　8.2 乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

　　8.3 乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。

　　8.4 乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。

　　8.5 乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。

　　8.6 井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。

　　8.7 负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。

　　8.8 负责吊装及搭棚工作。

　　8.9负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

　　8.10 电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

　　8.11 除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。

　　8.12安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

　　8.13负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。

　　8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。

　　8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。

　　8.16 按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

　　8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

　　8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

　　8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工

　　期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。

　　8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

　　8.21 应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。

　　8.22 乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。

　　8.23

　　第九条、材料设备供应

　　9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：

　　9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。

　　9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

　　9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。

　　第十条、工程验收

　　10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。

　　10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

　　10.3如果在验收中产生纠纷，由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。

　　10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。第十一条结算

　　11.1 工程竣工备案之日起天内，乙方应提交以下结算资料：

　　11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;

　　11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);

　　11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);

　　11.1.4合同书一份(复印件);

　　11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。

　　11.1.6备案表

安装合同篇6

　　建设单位：武安顶峰热电有限公司（简称甲方）

　　施工单位：邯郸县德祥春电力架线安装有限公司（简称乙方）

　　一、工程内容：

　　1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；

　　2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；

　　3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；

　　4、负责拆除原有47-50#杆塔；

　　5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；

　　6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（元）。

　　二、甲方应付责任：

　　1、负责在铁塔具备架线前的`工程场地联系和协调工作。

　　2、负责线路的停、送电联系。

　　3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。

　　4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。

　　5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。

　　6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。

　　7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。

　　三、乙方应付的责任：

　　1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担。

　　2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人

　　员做切改准备。

　　3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。

　　4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。

　　5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。

　　6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延。

　　四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　五、未尽事宜，双方协商解决。

　　武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司

　　单位公章：单位公章：

　　代表人签字：代表人签字：

　　年月日年月日

安装合同篇7

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　根据中华人民共和国合同法和有关规定，经双方协商一致签订本合同：

　　一、工程项目?

　　1．工程名称：________________

　　2．工程地点：________________________________

　　3．工程范围和内容：___________________________

　　4．工程造价：全部工程预算造价人民币____________元

　　5．工程期限：全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。

　　6．施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。

　　7．施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。

　　a．不可抗拒的灾害，被迫停工。

　　b．因甲方变更计划或变更施工图

　　8．工程所需的图纸有甲方负责提供。

　　9．工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。

　　二、工程款结算

　　全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。

　　1．以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。

　　2．工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。

　　三、施工与设计变更

　　1．乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。

　　2．要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。

　　四、竣工验收、结算与保修

　　1．竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。

　　2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。

　　3．竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件：

　　（1）工程完工报告

　　（2）设备清单。

　　（3）工程分布图纸。

　　4．工程竣工验收后，乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的.保修条款提供保修

　　网络设备在三个月之内出现故障，乙方提供新品替换，如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。

　　五、违约责任和仲裁

　　1．由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方承担责任，负责解决未尽工程。

　　2．双方不得借故拖欠各种应付款项。

　　3．履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应及时协商解决，协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。

　　六、合同份数及有效期

　　本合同一式两份，有甲已双方各执一份。

　　本合同自签订之日起生效。

　　甲方盖章：______________________

　　经办人：________________________

　　电话：__________________________

　　地址：__________________________

　　签定时间：______年_____月_____日乙方盖章：______________________

　　经办人：________________________

　　电话：__________________________

　　地址：__________________________

　　签定时间：______年_____月_____日

安装合同篇8

　　甲方：_____________________________

　　乙方：______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的要求，甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。

　　一、电脑的品牌、型号、配置和金额

　　1．多媒体电脑室_________套，货款总额为人民币_________拾_______万_______仟_____佰________拾______元整（￥______元）详细见附件一《预算表》。

　　2．详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。

　　二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》

　　三、质量保证及售后维护服务

　　1．乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。

　　2．乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的`资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。

　　3．乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。

　　四、工期及验收

　　1．甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于______，地线要求接地良好，并于签订本合同后_________个工作日前完工。

　　2．乙方工期：签订本合同后

　　1．因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。

　　2．合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

　　3．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________________

　　甲方代表：______________________

　　联系地址：______________________

　　电话：__________________________

　　__________年________月________日

　　签订地点：______________________ 乙方（盖章）：__________________ 乙方代表：______________________

　　联系地址：______________________

　　电话：__________________________

　　__________年________月________日

　　签订地点：______________________

　　附件一《预算表》（略）

　　附件二《硬件配置性能表》（略）

　　附件三《系统功能说明书》（略）

　　附件四《硬件软件验收表》（略）

安装合同篇9

　　发包方：以下简称甲方

　　承包方：以下简称乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方充分协商达成以下协议，以便双方共同遵守。

　　第一条：工程概况：

　　1、工程名称：崇明明珠花苑

　　2、工程地点：崇明新城区

　　3、工程范围：本合同全部工程面积约12000多平方米。

　　第二条：合同安装费价款：约叁拾贰万肆仟元门窗安装费每平方米27元，其中包括安装全部辅助材料合同总价按实结算。以上工程量按实际门窗洞口面积结算。

　　第三条：付款方式

　　1、付款以支票方式

　　2、安装费的支付：甲方每月按完成工程量的安装费40%支付。(以总包或甲方监理确认进度为准);当工程安装完成时，安装费付至安装总额的75%;验收合格后(以甲方签发的单位工程交工验收证明书为准)，甲方付至乙方工程安装费总额的95%;余下5%为质保金，质保期为二年，质保期内乙方履行维修义务，质保期结束后一次性付清。

　　3、材料费的支付：乙方进入施工现场一周后，甲方支付安装材料按实际进场材料费总额的40%，主框安装完毕安装材料费一次性付清(施工洞口上料口除外)。

　　第四条：施工期限

　　1、乙方在接到安装通知书后，2日内必须到达现场，施工期限以合同总承包方期限为准。

　　2、如乙方由于自己的原因延误工期，甲方对乙方要进行罚款处理，每延误一天罚款500.00元人民币。

　　3、如中途乙方由于自己原因未经甲方同意退出工地，乙方负责赔偿全部工程损失的1.5倍，并追究法律责任。

　　4、甲方有权在应付款中扣除乙方的罚款，并出具收据。

　　第五条：质量要求

　　1、乙方承担安装工作时一定要熟悉掌握国家规定标准，按标准施工，如无国家标准的按企业标准。如不按要求施工损失由施工方负责。

　　2、做好现场成品保护工作，如发现运输和生产损失及时报告，如现场损失应追查责任，并赔偿损失。成品到现场后，乙方负责签收数量，签字后如出现数量缺少，由乙方负责。

　　3、认真填写好现场人员施工情况报告单，并在施工时发现问题及时报告，按受甲方质量员的监督管理和质量检查。

　　4、如乙方安装未执行有关标准而造成的一切损失，由乙方负责。

　　5、现场所购材料必须符合国家标准，并必须有国家认可的合格证书及厂家出具的检验报告。