合同大全

工程合同

时间:2023-09-21 10:21:34 合同大全 我要投稿

实用的工程合同6篇【精选】

  在当今不断发展的世界,关于合同的利益纠纷越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家收集的工程合同6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

实用的工程合同6篇【精选】

工程合同 篇1

  发包方:(以下简称“甲方”)

  承包方:(以下简称“乙方”)

  法定代表人:

  公司住址:

  联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1工程地点: 小区

  1.2工程户型:

  1. 4工程内容及做法(见报价单和图纸);

  1.5。此工程采取的方式:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料。(由乙方提供的材料具体见预算书)

  1.6工程期限为 日,即 年 月 日至 年 月 日。

  1. 7工程款和报价单

  本工程造价预算总计为人民币 元 (金额大写: ),该造价金额包括设计费。

  实际金额待工程竣工验收后决算。 但乙方保证工程实际决算金额不超过该预算金额的5%,决算金额超过预算总金额5%的,甲方有权拒绝支付超过部分。

  第二条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

  2.1施工图纸由甲方委托乙方设计,乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。设计费包括在工程总价款中,乙方不再另外收取。

  2.2乙方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)的要求。

  2.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。

  第三条 甲方的权利和义务

  3.1甲方有权参加工程施工质量、进度的监督;参加工程材料验收、隐蔽工程验收和竣工验收。

  3.2对乙方在施工过程中的不文明行为以及不符合国家关于施工规范的行为,有权提出意见并要求乙方改正。

  3.3 按照本合同的约定期限向乙方支付款项。

  3.4 协助乙方办理本装修工程需要办理的相关手续。

  第四条乙方的权利和义务

  4.1乙方有权要求甲方按期足额支付工程款。

  4.2 乙方在施工中必须严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

  4.3严格执行有关部门制定的施工现场管理规定

  (1)不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载。

  (2)不得扰民及污染环境,严格遵守物业管理公司制定的《装修管理规定》。

  (3)因乙方在施工过程中造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

  (4)保证施工现场的整洁。

  4.4乙方必须按照小区物业管理公司的要求办理本次装修工程所需的相关手续,并支付有关费用。

  第五条 工程变更

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致并签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

  第六条 材料供应

  6.1应当由甲方提供的材料、设备,甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数量、质量等有关情况共同验收并办理交接手续。

  6.2 应当由乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备的数量、质量共同验收,由甲方确认备案。

  6.3 双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》,并同时提供由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。

  6.4 甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后,在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。

  第七条 工期延误

  7.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:

  7.1.1工程量变化或设计变更;

  7.1.2不可抗力;

  7.1.3甲方同意工期顺延的其他情况。

  7.2因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;

  第八条 质量标准

  8.1 装修室内环境污染控制方面,应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)的标准执行。

  8.2本工程施工质量必须符合国家有关部门发布的关于家庭居室装饰工程质量标准。因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第九条 工程验收

  9.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

  9.1.1材料验收,在经甲方验收签字认可之前,不得将未经验收认可的材料用于本工程;

  9.1.2隐蔽工程验收,在经甲方验收签字认可之前,不得覆盖掩蔽工程,否则甲方有权要求乙方拆开验收,因此造成的返工损失由乙方自行承担;

  9.1.3竣工验收。工程全部完工后,乙方应通知甲方验收。验收合格后,双方办理移交手续,支付第三笔款,签署保修单。

  9.2工程竣工后,乙方应向甲方提交水电改造图、工程竣工图及相关竣工资料,以便完成在物业管理公司的备案。

  9.3双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

  9.4本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年;有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

  第十条 工程款支付方式

  10.1合同签字生效后,甲方按下列约定向乙方支付工程款:

  支付次数 支付时间 工程款支付比率

  第一次 开工前2日 20%

  第二次 工程进度过半并经甲方验收合格后5日内 30%

  第三次 竣工验收合格后5日内 35%

  第四次 质保期满后5日内 15%

  10.2本合同中使用的下列术语做以下解释

  10.2.1 开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

  10.2.2工程进度过半:指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。

  10.2.3竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经甲、乙双方验收合格视为竣工。

  10.2.4 验收合格:乙方向甲方提交了工程竣工必须的水、电路改造图;竣工图及相关的竣工资料后,甲、乙双方在《工程竣工验收单》上签字认可,视为验收合格。

  10.3 乙方收到甲方支付的各笔款项时,必须向甲方开具盖有公司印章及法定代表人签字的收款收据,否则甲方有权拒绝付款。

  10.4工程款全部结清后,乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。

  第十一条 合同解除条款

  11.1. 本合同签订后工程不得转包。若乙方违反本合同约定将工程转包的',甲方有权解除合同。乙方应全部归还甲方已经支付的款项,并承担本工程总价10%的违约金。

  11.2. 甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款的,经甲方催告且逾期超过10日未支付的,乙方有权解除合同。

  第十二条 违约责任

  12.1本协议签订生效后,任何一方无正当理由解除本协议的,解除协议一方应当向对方当事人支付本合同预算总价20%的违约金。

  12.2 本合同任何一方在履行合同的过程中因不当履行给对方当事人造成损失的,应依法承担赔偿责任。

  12.2一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并承担因合同解除给对方造成的损失。

  12.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款的,每延误一日,应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金。

  12.4乙方未按期完成本工程项目的,每延误一日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。

  12.5由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格,乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付:

  12.5.1对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按11.4的标准支付违约金。

  12.5.2对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按11.4的标准支付违约金。

  12.5.3室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的,乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款。

  第十三条 保修条款

  自竣工验收之日起计算,装饰装修保修期为两年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年。

  乙方必须在接到甲方要求维修的通知之日起两日内前往维修,乙方逾期不到场维修的,甲方有权另请其他单位或个人维修,维修费由乙方负责支付,优先从工程质保金中扣除,不足部分由乙方补足。

  第十四条 争议解决方式

  本合同项下发生的争议,由甲、乙双方友好协商;协商不成时,任何一方均有权向昆明仲裁委员会申请仲裁。

  第十五条 附则

  15.1本合同由甲、乙双方于 年 月 日在昆明签订,自甲方签字,乙方法定代表人签字并加盖公司印章之日起生效,本合同履行完毕后自动终止。

  15.2本合同签订后工程不得转包。

  15.3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充。

  15.4 本合同一式四份,各执两份,具有同等的法律效力。

  合同双方签字盖章:

  甲方(签字):

  乙方; 公司

  法定代表人:

  委托代理人:

工程合同 篇2

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律,承建工程的实际情况并遵循平等,自愿公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲、乙双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程房型:_______________________

  2、工程地点:_______________________

  3、结构层次:_______________________

  4、工程质量:确保一次性验收合格。

  5、工程工期:确保总包单位,在本工程节点和总进度计划前完成施工任务,进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起 完成。

  二、承包方式_____________________________________________

  三、承包范围:

  乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工,按图纸要求,负责施工,二次结构的_______________________工程设计图纸,设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。

  四、工程质量:

  1、质量目标:同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。

  2、人员进场须进行样板工程,一旦确认,后续工程需按照同等,质量要求进行施工,如样板工程不能满足质量要求,本合同乙方自动

  放弃。

  五、施工工期:

  1、乙方承诺:工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工,月时度计划要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元/天。.乙方保证每天施工所需要的人数。

  2、在农忙期间,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期,若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款2000元/天。

  六、安全生产:

  1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。

  2、乙方必须按安全施工要求进行施工,杜绝重大伤亡事故。

  3、双方对各自施工安全分责任承担,若出现重大伤亡事故,根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。

  4、安全防护乙方不得随意拆除和移动,在施工需改动的部位须经甲方项目负责人批准后方可实施,并按照防护要求,否则,每处罚款500元。

  七、文明施工:

  1、本工程的文明施工,目标为江苏省文明工地。

  八、甲、乙双方约责任:

  1、甲方负责:

  甲方________为履行本协议的全权代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,对工程的施工,生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全责,对乙方各项指标的考核有一票否决权,对乙方定期的召开生产协调会,并按合同条款拨付生活费和工程进度款,和对乙方各项工作的指导,检查和督促。

  2、乙方负责:

  ⑴乙方委托________为履行本协议的代表人,行使合同的约定的权利,履行合同约定的职责,合约期内,乙方代表必须常住施工现场,每月不得少于25天,若确需离开工地,必须得到甲方现场负责人的同意。否则,每缺勤一天罚款贰佰元。

  ⑵乙方应按照甲方的编排合同,同等工程施工计划精心组织,按排施工,所有甲方在工作上的布置和调度,如乙方不执行,甲方可直接安排他人实行施工,因此发生的费用,在乙方工程款中扣除。

  ⑶根据工程进度,由甲方提供准确的要料计划,各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行采购。

  ⑷严格按照江苏省文明工地的要求组织施工生产,确保本地直到“江苏省文明工地

  九、材料:

  1、甲方只提供,

  ⑴置筋的钢筋,黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方根据施工图纸及承包人的要求,完成合格的二次结构砌体工程。

  ⑵升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源提供至三级箱。

  十、工程结算造价的确定:

  1、本工程的结算价按图纸的_______________________结算价格为_______________________计算。

  十一、工程结算造价的结算方法:

  乙方凭单位工程负责人开具的`工程完成情况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量,当月完成的工作量可作为预付工资

  (生活费)的依据。

  十二、工程款的支付方式:

  工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。

  十三、其它事项:

  1、若乙方的劳动或工程的施工质量,进度、安全、文明施工等方面,不能满足合同中约定的要求,并经整改不力仍达不到约定要求,甲方可随时终止本合同的执行,退场不予结算。

  2、工程施工中所有针对乙方的罚款,如乙方不签字同样生效。

  3、未尽事宜,同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。

  4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字生效,工程款清自行失效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

工程合同 篇3

  1、材料设备采购评标,采用综合评估法的缺点是( )。

  A、考虑要素较为全面

  B、难以对要素进行量化

  C、方法复杂不易操作

  D、难以合理确定技术性能差异

  答案:D。

  解析:综合评估法的好处是简便易行,评标考虑要素较为全面,可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较。缺点是各评标委员独自给分,对评标人的水平和知识面要求高,否则主观随意性大。投标人提供的设备型号各异,难以合理确定不同技术性能的相关分值差异。

  2、在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人( )情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。

  A、按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足

  B、有法定代表人的签字和盖章

  C、投标人业绩高于招标文件的要求

  D、单价计算的结果与总价不一致

  答案:A。

  解析:属于没有实质性响应招标文件的情形:(1)未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;(2)超出经营范围投标;(3)资格证明文件不全;(4)投标文件无法人代表签字,或签字无法人代表有效委托书;(5)业绩不满足招标文件要求;(6)投标保函的有效期不足;(7)不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。

  3、勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。

  A、修好通行道路、接通电源水源

  B、勘察现场设备机具的布置和架设

  C、落实土地征用、青苗树木赔偿

  D、平整施工现场

  答案:B。

  解析:根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。

  4、勘察费用在合同签订后( )天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

  A、1

  B、2

  C、3

  D、5

  答案:C。

  解析:勘察费用在合同签订后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

  5、建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是( )。

  A、勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金

  B、勘察工作已经进行了35%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

  C、勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费

  D、勘察工作已经进行了70%,发包人应支付预算额100%的勘察费

  答案:D。

  解析:合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6、设计合同履行过程中,属于设计人责任的是( )。

  A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收

  B、办理设计文件的报批手续

  C、选定设计文件依据的设计规范

  D、为现场的设计人提供必要的工作条件

  答案:C。

  解析:设计合同履行过程中,设计人的责任包括:保证设计质量;各设计阶段的工作任务(包括选定设计文件依据的设计规范);对外商的设计资料进行审查;配合施工的义务;保护发包人的知识产权。

  7、在设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的'损失应由( )承担。

  A、发包人

  B、设计人

  C、发包人和设计人共同

  D、设计审批部门

  答案:A。

  解析:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。

  8、价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以( )的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

  A、投标截止日

  B、签订合同日

  C、基准日

  D、竣工日

  答案:C。

  解析:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以基准日的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

  9、根据《标准施工合同》,下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

  A、现场查勘

  B、提供夜间施工使用的照明设备

  C、提供施工现场的工程地质资料

  D、提供工程进度计划

  答案:C。

  解析:为了保障承包人按约定的时间顺利开工,发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作:(1)提供施工场地。包括施工现场,地下管线及地下设施的相关资料,现场外的道路通行权。(2)组织设计交底。发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人时提供的施工图纸和设计文件进行交底。(3)约定开工时间。

  10、按照《建设工程安全生产管理条例》规定,对于深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程的分部分项工程的专项施工,还需经( )以上专家论证方案的安全性和可靠性。

  A、2人

  B、3人

  C、5人

  D、7人

  答案:C。

  解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定,在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

  11、在下列行为中,不符合暂停施工规定的是( )。

  A、工程师在认为有必要时可向承包人发出暂停施工的指示

  B、暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

  C、当工程具备复工条件时承包人应立即复工

  D、承包人无故拖延复工要承担由此产生的费用和工期延误

  答案:C。

  解析:当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知,承包人收到复工通知后,应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

  12、某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。

  A、费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延

  B、费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延

  C、费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延

  D、费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延

  答案:A。

  解析:工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。在本题中,由承包商采购的材料,虽已经工程师检验,但仍不能免除承包商的责任。

  13、( )指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。

  A、暂估价

  B、暂列金额

  C、质量保证金

  D、预付款

  答案:B。

  解析:暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。

  14、关于工程量计量的说法,错误的是( )。

  A、单价子目已完成工程量按月计量

  B、总价子目的计量周期按批准承包人的支付分解报告确定

  C、已完成合格工程量计量的数据是工程进度款支付的依据

  D、通常通过现场计量来获得总价子目表中用于结算的工程量

  答案:D。

  解析:承包人在合同约定的每个计量周期内,对已完成的工程进行计量,并向监理人提交进度付款申请单、专用条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料,以及所达到工程形象进度或分阶段完成的工程量和有关计量资料。监理人对承包人提交的资料进行复核,有异议时可要求承包人进行共同复核和抽样复测。除变更外,总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量,通常不进行现场计量,只进行图纸计量。

  15、施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日期应为( )。

  A、开始进行竣工验收日

  B、发包人组织竣工验收日

  C、验收组通过竣工验收日

  D、承包人提交竣工验收申请报告日

  答案:D。

  解析:竣工验收合格,以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。

  16、根据《标准施工合同》,( )表明合同终止。

  A、竣工验收合格

  B、工程移交

  C、竣工结算

  D、结清单生效

  答案:D。

  解析:承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止,承包人不再拥有索赔的权利。

  17、根据标准总承包合同通用条款的规定,①专用条款;②通用条款;③承包人建议书;④发包人要求,这四个文件的有效性排序正确的是( )。

  A、①②③④

  B、④①②③

  C、①②④③

  D、②①④③

  答案:C。

  解析:在标准总承包合同的通用条款中规定,履行合同过程中,构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录; (4)专用条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。

  18、设计施工总承包合同模式下,一般其履约担保需要在( )一直有效。

  A、竣工验收前

  B、颁发工程接收证书前

  C、工程移交前

  D、竣工后试验通过前

  答案:B。

  解析:承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。

  19、设计施工阶段监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见,批准的计划作为( )。

  A、合同进度计划

  B、合同施工计划

  C、进度施工计划

  D、工程进度计划

  答案:A。

  解析:承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括设计、承包人提交文件、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见,批准的计划作为“合同进度计划”。监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见,该进度计划视为已得到批准。

  20、根据《设计施工总承包合同》,由发包人负责的竣工后试验,应提前( )天将竣工后试验的日期通知承包人。

  A、7

  B、14

  C、21

  D、28

  答案:C。

  解析:根据《设计施工总承包合同》,由发包人负责的竣工后试验,应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

工程合同 篇4

  发包人:

  承包人:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:xx市xx级水电站技改工程

  工程地点:xx市xx镇 村

  工程内容:水电站厂房技术改造土建工程

  二、工程承包范围

  厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

  三、合同工期

  开工日期:二Oxx年十二月三日

  第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工,二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

  合同工期总日历天数为159天。

  四、质量标准:合格,争创优良

  五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

  六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

  七、本合同《专用条款》

  1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

  2、执行省、市建筑法规的相关规定。

  八、发包人工作

  1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

  2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

  3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

  4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

  九、承包人工作

  1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

  2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

  3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

  十、材料

  所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的.市场价格、运杂费、采购保管费结算。

  十一、质量和验收

  1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

  十二、安全施工

  承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

  十三、合同价款及支付

  1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

  2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。

  3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

  十四、工程预付款

  合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

  十五、进度工程款支付

  每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

  十六、完工结算

  完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

  十七、质量保修金

  完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

  十八、违约、索赔、争议

  按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

  十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。

  二十、未尽事宜,双方另行协商。

  二十一、本合同一式4份,双方各执2份。

  发包人:承包人:

  住所:

  代表:

  电话:

  签订日期:

工程合同 篇5

  发包方(甲方):________________

  承包方(乙方):________________

  按照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条 工程概况

  1.1工程名称:________________

  1.2工程地点:________________

  1.3承包方式:乙方包工包料

  1.4工期:本工程自签订合同起________年____月____日前竣工。

  1.5工程质量:合格。

  1.6合同价款(人民币):大写 (¥____________)____________________________

  第二条 甲方工作

  2.1 开工前3天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。

  2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的,需按照________________有关规定要求办理审批手续。

  2.3如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  第三条 乙方职责:

  3.1 工程质量方面:乙方应加强施工中的质量控制措施和管理,确保工程质量达到合格等级。

  3.2劳动安全方面:乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育,注意劳动安全,做好施工现场防火、防盗、防触电等工作,不得随意破坏施工现场的安全围护设施,如发生工伤事故或意外事故,均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。

  3.3文明施工方面:材料堆放及现场施工应服从甲方管理,做到材料堆放整齐、规范,施工现场保证工完场地清;保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴,工作前严禁喝酒,对违反责任者将从重处罚,所处罚金将直接从工程款中扣除。

  3.4成品保护方面:乙方应加强成品保护工作,既要防止成品被别人破坏,又要防止破坏别人的成品。属乙方自己的成品,破坏后由乙方自行负责;乙方破坏其他人的成品,损失由乙方承担,损失费用从工程款中扣除。

  3.5负责保护周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏,否则应承担相应费用。

  3.6配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作,并承担费用。

  3.7保险和工程施工期间所发生伤亡等一切事故,均由乙方承担,所发生的一切费用均由乙方全部支付。

  3.6指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  第四条 工期约定

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  第五条 工程质量及验收标准

  5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定同意标准》(gbj300-88)等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  5.2本工程质量达到国家质量评定合格标准。

  5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  第六条 工程款结算

  6.1双方商定本合同价款采用第(2)种;

  (1)固定价格。

  (2)中标价(含投标风险)+经济签证。变更部分按实际发生的工程量决算。涉及经济签证的,需按照________________有关规定要求办理审批手续。

  (3)可调价格;按照国家有关工程计价规定计算造价,按有关规定进行调整和竣工结算。

  6.2 工程结算采用定额:20xx年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表合肥地区综合价目表》(第二版)、1999年《安徽省装饰工程综合估价表合肥地区价目表》、《全国统一安装工程预算定额20xx安徽省估价表》。材料价格采用 年 月份XX市建设工程市场价格信息。

  6.3取费标准:按四类取费。

  第七条 质量保证期

  本项工程质保期1年。质保期内,工程因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象,乙方需在2日内到场免费维

  修。

  第八条 付款方式

  8.1工程验收合格后,向中标人支付至合同价70%的合同金额;

  8..2经________________审计部门审计并出具结算报告后支付至决算价的95%,同时退还履约保证金(无息)。

  8.2结算价的5%留取工程质量保证金,待质保期满无质量问题,招标人退还该工程质量保证金(无息)。

  第九条 材料供应约定

  9.1乙方采购的材料,应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。

  9.2凡乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的.损失全部由乙方承担。

  第十条 安全生产和防火约定

  10.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  10.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此引发的一切经济损失。

  第十一条 违约责任

  11.1由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方5%元违约金。

  11.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  11.3甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原来建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  11.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)乙方负责并承担损失。

  11.5未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  11.6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知另一方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十二条 争议或纠纷处理

  12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  12.2合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解;协商或调解不成的,按下列第(2)种方式解决。

  (1)提交合肥地区经济仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向建设工程所在地人民法院起诉。

  第十三条 其它约定

  13.1在本次施工中乙方要时刻注意施工安全,同时尽量避免在校园内产生很大的噪声,以免影响学生的正常学习和人身安全。

  13.2乙方严格按程序施工,每道程序必须经甲方验收合格后再施工下一道程序,从而确保工程质量。

  13.3在施工中,本工程如有变更部分甲方应及时通知乙方,并给予办理经济签证。

  13.4如因甲方未及时通知造成已完工程量返工,甲方因承担乙方经济损失。

  第十四条 其它未尽事宜,双方本着平等地、自愿、公平、诚实、信用的原则,协商解决。

  第十五条 招投标文件是合同不可分割的重要组成部分,凡合同未明确的内容一律以本项目招标文件为准。

  第十六条 本协议一式陆份,甲方四份,乙方二份。

  发包方: (盖章)____________ 承包方:(盖章)____________

  法定代表人:____________ 法定代表人:

  日期:____________________ 日期:___________

工程合同 篇6

  合同编号:

  签订时间:

  签订地点:

  委托人: (以下简称甲方)

  受托人: (以下简称乙方)

  甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下:

  一、工程造价结算审计业务范围

  甲方委托的_________工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。

  二、乙方结算审计人员的资格条件

  (一)具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。

  (二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。

  乙方项目经理:

  乙方主要审计人员:

  (三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

  三、甲方的权利和义务

  (一)甲方的权利:

  1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

  2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。

  3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。

  4、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

  5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。

  (二)甲方的义务:

  1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件,并对其真实性、完整性负责;

  2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料,并对其真实性、完整性负责;

  3、为乙方派驻的.审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。

  四、乙方的权利和义务

  (一)乙方的权利:

  1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。

  2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

  3、有权按合同规定收取审计费用。

  4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。

  (二)乙方的义务:

  1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。

  2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计工作。

  3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。

  4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。

  5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。

  五、结算审计费用

  结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%,若乙方审减额低于:甲方送审额_________×_________‰,则按照审减额支付审计费用。

  甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。

  六、付款方式

  _____________________________________________。

  七、其他约定事项

  (一)本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

  (二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。

  (三)本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。

  (四)其他:合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。

  八、本合同经双方签字盖章后生效

  委托人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  开户行:

  账号:

  税号:

  受托人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  开户行:

  账号:

  税号:

【工程合同】相关文章:

工程工程合同08-31

工程工程合同03-04

工程合同介绍工程合同11-15

工程合同关于工程合同03-09

工程工程热门合同07-04

新版工程工程合同05-02

工程合同 工程合同范本11-15

实用工程工程合同06-07

通用工程工程合同02-09

工程工程合同(15篇)04-24