安装合同7篇【热】
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的用途越来越广泛,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编整理的安装合同7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
安装合同 篇1
甲方:北京xx子金电气技术有限公司
乙方:
甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定,为确保施工现场安全生产,双方就设备现场安装事项协商一致,订立本协议书。
1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度,建立健全施工现场安全生产保证体系,对施工现场的安全生产负总责。
2、乙方制定施工现场安全管理制度,布置、实施、检查施工的安全生产情况,对设备的现场安装进行监督、检查和管理。(自愿退股协议书)
3、甲方提供施工用电源,配电箱以下的部分由乙方负责,自带功率表配电盘;
4、甲方对乙方的施工现场有监督检查权,对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。
5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。
6、乙方要保障施工现场的消防安全。
7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。
8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。
9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的.个人劳动防护用品,如工作服、安全帽等,并监督、教育其正确佩戴和使用。
10、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。
11、高空作业必须佩戴安全带,安全帽等,并正确使用。
12、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责,出现的任何问题均由乙方负责,甲方不负任何责任。
13、乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。
14、乙方在施工中不得损坏甲方的设施,出现问题要照价赔偿。
15、乙方施工人员要搞好团结,不允许打架斗殴,出现问题乙方自己处理并负责。
16、乙方要服从甲方统一的协调和管理,并对所施工区域内的文明施工负责,保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。
17、本协议自签订之日起生效,双方代表签字后与经济合同具有同等效力。
本协议一式两份,甲乙双方各保存一份。
甲方:北京xx子金电气技术有限公司 乙方
责任代表签字 责任代表签字
年月日 年月日
安装合同 篇2
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工,从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,特签订本合同。
第一条:工程概括;
1.工程名称:工程项目XXX栋及地下室。
2.工程地点:
3.承包方式:按实际建筑面积总承包,每平方米单价 元,总建筑面积约 万平方米,总工程造价约 万元。
4.工程内容: 1.室内消防栓系统;2.自动喷淋系统;3.自动火灾报警系统;4.排烟系统、消防加压系统;5.室外消防栓系统;6.乙级防火门及消防卷帘,消防施工图中的一切内容。
5.消防报建费用乙方负责。
第二条:合同价款及承包形式;
1.合同总造价:按该项目实际建筑面积包干,每平方米 元,总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票,税金由乙方承担。
2.本工程经甲、乙双方商定,同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。
3.如该项目未按建筑图施工,加层影响消防工程验收,消防支队所交罚款,由甲方承担法律及经济责任。
4.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。
第三条:付款方式;
1.本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ,即 万元。
2.该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ,即 万元。
3.工程施工完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款 % ,即 万元。
4.本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金,一年满后支付)。
消防安装工程施工合同书 消防安装工程施工合同书
第四条:施工日期;
本合同签订后20xx年 月 日开工,工程工期20xx年 月 日完工并组织验收,总工期 天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业,由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。
第五条:设备及材料供应方式;
1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。
2.乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责。
第六条:工程质量及验收交工;
1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2.隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题,乙方负责。
3.本合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸四套。
4.工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。
5.工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期一年。
第七条:双方职责;
(一)甲方职责;
1.派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2.根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3.如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4.协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。
5.因不可抗力的`因素造成的工期延误,协助乙方同监理方办理工期顺延签证。
6.在工程竣工交付时,如甲方因资金造成工程不能按时交付,甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。
(二)乙方职责;
1.施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。
2.按合同规定,做好材料和设备的采购、供应及管理工作。
3.严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。
4.已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。
5.及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。
6.在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对项目消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。
7.严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥。
8.工程竣工后,甲方办理与乙方的结算事宜,乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。
消防安装工程施工合同书 默认分类
第八条:双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
第九条:施工过程中的一切安全事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。
本合同一式六份,甲、乙双方各执三份。
本合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方 乙方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
日期 20xx年 月 日
安装合同 篇3
委托方:(甲方)
服务方:(乙方)
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,就“华商三优充电站项目1015A有源电力滤波器”的安装、调试工作,双方达成如下合同条款:
一、服务内容,方式和要求:
乙方依据甲方提供的器件及技术要求,负责滤波器的安装调试。
二、工作条件和协作事项:
甲方负责提供滤波器的主要器件。
乙方负责现场的施工,安装,调试。
三、履行期限、地点和方式:
本安装、调试工作应于20xx年09月08日前完成。
地点:北京华商三优新能源科技公司。
四、报酬及其支付方式:
付款方式:验收合格后30天付全款。
(一)本合同的.安装调试报酬为:安装调试施工费104000.00元。大写:壹拾万零肆仟元整。
(二)支付方式:甲方验收合格后30天内,甲方支付安装服务费104000.00元,大写:壹拾万零肆仟元整。乙方开具全额发票。
五、违约责任:
双方违反本合同约定,违约方应当按合同法承担违约责任。
六、争议的解决办法:
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
(一)违约责任 按照《合同法》有关条款 。 违约金或损失赔偿额计算方法: 按照《合同法》有关条款 。
(二)解决合同纠纷地点、标准:在供方所在地解决合同纠纷,按《合同法》执行。
七,签约地点:北京。
八,本合同一式俩份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇4
合同编号:XXXXXXXXX
甲方:XXXXXXXXX
联系人:XXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXX
联系人:XXXXXXXXX
甲乙双方为XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:XXXXXXXXX
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约XXXXXXXXX米的管路铺设;约XXXXXXXXX个信息点布线安装;约XXXXXXXXX个机房信息点布线安装;约XXXXXXXXX条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)XXXXXXXXX元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额XXXXXXXXX%的预付款。工程验收合格后一周内付XXXXXXXXX%;余款XXXXXXXXX%一年内付清。
乙方向甲方开据《XXXXXXXXX省XXXXXXXXX市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的.违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):XXXXXXXXX乙方(签章):XXXXXXXXX
法定代表或其委托人:XXXXXXXXX 法定代表或其委托人:XXXXXXXXX
签约时间:XXXXXXXXX年XXX月XXX日签约地点:XXXXXXXXX
安装合同 篇5
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定,双方在遵循自愿、平等原则的基础上,经协商一致同意,订立本合同,以供双方信守:
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、开竣工日期:
(1)开工:。
(2)竣工:。
第二条:产品及材料要求
1、满足GB176565—20xx防盗安全们同用技术标准级技术。
2、3、金属厚度:门框:外门板:内门板:
4、填充物:具有防火隔热功能
5、防盗筋:按国家要求标准
6、锁具:符合国家防盗要求
7、配件:配件必须齐全
8、铰链:可调铰链、安全可靠、调整方便
9、质量必须经甲方检验合格,才能安装。乙方必须出具产品合格证、质量保证书、资质证、营业执照、检测报告书等质量合格证书,并提供维修卡,以便备查。前述证件作为本合同的附件。
三、工程量、单价及总价款
1、单价包括运输保管费、上下车劳务费、税费、维修费、安装费、调试费、技术服务及厂家对用户的承诺、售前售后保修等费用。
2、工程量以具体实际安装的工程量为准。
四、工程款支付方式
工程款按以下方式支付:
五、安装质量及质量保证期要求
注:安装完毕,乙方及时通知甲方进行验收,所有安装工程经甲、乙、监理三方共同验收,验收合格后由三方代表签字确认(以此作为工程的最终依据)。乙方当场将所有钥匙交付给甲方。
六、双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
(1)甲方有权随时检查、监督乙方提供的.产品质量,安装质量。
(2)有权要求乙方按照工程项目进度进行安装。
(3)有权接受乙方交付的所有防盗门钥匙并自行保管。
(4)提供堆放场地和协调施工现场工作。
(5)按合同约定及时支付乙方的工程款。
2、乙方权利与义务
(1)乙方有权按照本合同约定收取工程款,结算时必须提供生产商的正式发票和建筑安装发票。
(2)乙方必须在本合同签定之日起日内,按照本合同第二条第9项的约定提供相关证件作为合同的附件。
(3)按照国家建筑施工规定进行施工,积极做好安全施工工作,从进场安装至安装完毕,因安装施工发生的一切安全事故由乙方自行承担,甲方概不负责。
(4)配合甲方工程项目建设需要进行安装施工,服从甲方的施工安排。
(5)承担安装所发生的运输、上下车劳务费、用电、用水等有关一切费用。
(6)因安装质量不符合国家、行业以及本合同约定的要求,产生的一切返工费用由乙方承担。
(7)按照工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的编制,经甲方、监理方确认后并入土建方工程资料。
(8)保证提供的防盗门质量,实行三包政策。
(9)在质保期内,在接到甲方维修通知后小时内赶到现场,并做好维修工作。
七、违约责任
本合同是双方真实意思表示,双方应积极遵守并履行,如一方违约将赔偿另一方
八、争议解决办法
甲、乙双方因履行本合同发生的争议,双方应互谅互助尽量协商解决,如协商不成,双方一致同意可向人民法院起诉。
九、其他
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,未尽事宜双方可以另行协商,如有需要可以签定补充协议。本合同及本合同附件、补充协议具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇6
甲方:_______________________
乙方:_______________________
根据中华人民共和国合同法和有关规定,经双方协商一致签订本合同:
一、工程项目?
1.工程名称:________________
2.工程地点:________________________________
3.工程范围和内容:___________________________
4.工程造价:全部工程预算造价人民币____________元
5.工程期限:全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。
6.施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。
7.施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a.不可抗拒的灾害,被迫停工。
b.因甲方变更计划或变更施工图
8.工程所需的图纸有甲方负责提供。
9.工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算
全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。
1.以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2.工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更
1.乙方根据甲方的'质量标准施工,达到合格。
2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修
1.竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。
3.竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件:
(1)工程完工报告
(2)设备清单。
(3)工程分布图纸。
4.工程竣工验收后,乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修
网络设备在三个月之内出现故障,乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内,公司将免费保修,或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件若在购机后初次使用时有问题,可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内。
五、违约责任和仲裁
1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承担责任,负责解决未尽工程。
2.双方不得借故拖欠各种应付款项。
3.履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、合同份数及有效期
本合同一式两份,有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章:______________________
经办人:________________________
电话:__________________________
地址:__________________________
签定时间:______年_____月_____日乙方盖章:______________________
经办人:________________________
电话:__________________________
地址:__________________________
签定时间:______年_____月_____日
安装合同 篇7
承包方:(以下简称乙方)
甲乙双方就郑开橄榄城项目入户门安装技术质量、施工进度、价款、安
全、成品保护、现场文明施工和工程验收等方面,根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,签订如下合同条款:
一、承包范围及价款:
乙方从现场规定地点将门运至楼上,螺丝、打胶及安装费用,最终按照实际安装数量及实际尺寸结算,单价包死110元/樘。
二、质量及验收标准
1、入户门安装执行GB50210—20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》和GB50327—20xx《住宅装饰装修工程施工规范》,按照国家及地方有关门
质量验收规范进行验收;
2、入户门按现行河南省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》(DB21/1234-20xx);
三、 施工进度
门体运至施工现场,按甲方、业主要求的安装日期安装完成。如因乙
方人员不足影响工期,甲方可以高于乙方承包单价的价格另行安排人员施工,多出的费用由乙方负责。
四、 甲方责任
1、甲方提供施工现场标高,乙方按标高施工;
2、甲方应提供门及相应安装材料的存放保管场地;
3、甲方负责给乙方提供施工所用电源;
五、 乙方责任
1、乙方应根据甲方要求安排施工进度;
2、乙方安装的门与地面(水平面为基准面)的水平和垂直尺寸公差不大于±2mm,以单元室内建筑500线为安装基准线,下返500mm;
3、乙方安装的'门其安全性能必须满足国家规范的规定;
4、门框扇间密封采用真空密封胶条,;
5、乙方负责在门体安装校正后,设专人进行门口抹灰的技术指导及交底工作。
6、乙方负责与土建施工方确认具体安装位置。
7、配合物业在业主入住时对门体的验收工作。
六、付款及结算
1#—6#楼门全部运送至楼层内到位验收后付款4万元,全部安装完验收后再支付4万元,打密封胶、安锁、交钥匙验收完付全款。
七、安全及消防
本工程施工安全及消防均由乙方负责,发生的一切法律后果由乙方承担。
八、成品保护
入户门在工程竣工验收合格之前,所有成品保护工作主要由乙方负责。乙方负责成品门进场前及安装后的成品塑料膜保护工作,以确保门体不被污染;
九、现场文明施工
乙方在安装施工过程中负责现场文明施工,做到工完场清。
十、争议解决
甲乙双方发生争议,应友好协商解决,协商不成,向甲方所在地法院诉讼解决。
十一、违约责任
2、乙方必须按照甲方的施工进度组织安装,在施工过程中非因不可抗力及甲方变更等原因外,乙方应赔偿由此造成的经济损失(延误工期的损失等)。
十二、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。
甲 方:
负责人:
年 月 日
乙 方负责人:年 月 日日
【安装合同】相关文章:
安装合同08-18
安装合同(精选)09-22
【经典】安装合同09-05
(经典)安装合同09-14
[经典]安装合同08-31
(精选)安装合同09-03
安装合同[经典]09-06
安装的合同04-15
安装承包安装合同(通用5篇)10-12
加工安装合同06-30