合同大全

安装工程劳务合同

时间:2023-09-29 07:06:56 合同大全 我要投稿

安装工程劳务合同(精华15篇)

  在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编帮大家整理的安装工程劳务合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

安装工程劳务合同(精华15篇)

安装工程劳务合同1

  甲方:___________

  乙方:___________

  甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同,双方共同遵守:

  第1条工程概况

  1、工程名称:___________________

  2、工程地点:_________________

  第2条工程范围:_________________

  第3条合同金额

  经甲乙双方共同商定,本分包工程的合同包干价为:(大写)__________元(小写¥__________)。

  第4条付款方式

  1、本合同无预付款。

  2、工程竣工且送电后,___日内甲方向乙方一次性支付工程款。

  第5条甲方权利和义务

  1、甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。

  2、按本合同规定支付乙方工程价款。

  第6条乙方权利和义务

  1、负责工程图纸的现场技术交底。

  2、乙方进入安装现场前,应勘察施工现场,熟悉场地,做好与土建单位的配合工作。

  3、严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工,确保工期和质量。

  4、精心组织施工,若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出,并确保工程衔接及质量。

  5、严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的`发生,做好安全防护工作。

  施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

  6、办理相关的市政规划手续。

  第7条安全措施及责任

  施工期间,乙方应加强现场工作人员的安全教育,做好安全措施,严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。

  在施工过程中发生安全事故由责任方负责。

  第8条工程验收质量标准及保修期

  1、工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、____电业局有关规定为依据。

  2、鉴于本工程为高低压变配电改造工程,经双方同意,以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。

  3、保修期:从设备正式投运之日起___年内属乙方安装质量保修期。

  4、保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。

  第9条违约责任

  解决合同纠纷的方式:甲、乙双方发生本合同纠纷时,可协商、调解。

  协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。

  第10条协议份数、有效期及其它

  1、本协议壹式肆份,双方执贰份。

  2、本协议未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。

  甲方单位(章): ___________乙方单位(章):___________

  法定代表人:___________ 法定代表人:___________

  ___年___月___日 ___年___月___日

安装工程劳务合同2

  工程名称:

  甲方(用工单位):

  项目经理:

  乙方(劳务队伍):

  证书编号:

  签订日期:

  淮南市建筑管理处制

  根据《中华人民共和国经济合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》及《淮南市建筑劳务队伍资质管理暂行办法》的规定,甲方(用工单位)现有建筑工程部分项目交由乙方(劳务队伍)施工,经双方协商签订本合同。

  工程概况:

  工程名称:

  工程地址:

  结构:

  层数:

  建筑面积:

  造价:

  开工日期:

  竣工日期:

  施工内容:

  承包方式:

  承包价格:

  结算办法:

  六,工期要求:

  质量标准:

  八,施工人数(总数)人;

  其中:瓦工人;木工人;钢筋工人;壮工人;其他人。

  其它事项:

  甲方责任:

  按照"谁用工谁负责"原则,必须使用具有劳务施工资质的'有证队伍,并督促办理工匠培训工作。提供良好的工作,生活环境及安全防护措施;提供施工机具。(常用手工工具由乙方自备)负责现场劳务人员的日常管理,加强对劳务人员安全生产及文明施工的教育。

  乙方责任:

  必须严格遵守国家法律,法规和政策规定,自觉遵守甲方各规章制度,服从甲方管理。劳务施工人员需经过建筑工匠执业技能岗位培训,持有《建筑工匠执业资格证书》。(壮士需进行安全生产教育)按图施工,工程质量应符合国家现场施工规范和技术标准的要求。牢固树立安全生产意识,质量意识及文明施工意识,爱护施工机具及安全防护设施。

  其他未尽事宜,以双方协商并签署补充合同为准。

  本合同一式四份,经双方签章后,须报甲方单位备案,市建管处审批。

  甲方代表:(签章)

  乙方代表:(签章)

  市建管处(审批)

  xx年xx月xx日

安装工程劳务合同3

  发包方:【】(以下简称甲方)承包方:【】(以下简称乙方)

  甲方将【】消防工程承包给乙方施工安装。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合土木工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则,经双方协商一致,达成如下合同条款。

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、工程内容:喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容,按图纸预埋、安装,直到该项目消防工程竣工验收。

  四、承包方式:包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。

  1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量,乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。

  2、本工程采用包工的方式,施工所需机械设备和工具由乙方负责,甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况,安装期间甲方需提供脚手架6套。

  五、工程期限:依据建设单位工期为准,配合土建、装修工程同步进行。

  六、工程质量:乙方应认真施工、确保工程质量,如因乙方不按规范施工或操作失误,造成的工程质量问题,返工费用损失由乙方自行承担,因乙方在施工过程中出现质量问题,甲方提出整改意见,乙方拒不整改的,甲方有权终止合同和下达处罚通知单,从工程进度款中扣除。

  七、设备材料供应:

  1、乙方进场施工,甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输,费用由甲方承担。

  2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责,预埋未到位由乙方负责。

  3、材料及时到位,乙方提前一周报表,甲方七天到位,如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。

  八、用于甲方提供的材料质量问题,所造成的施工质量问题由甲方负责。

  九、工程款支付:

  1、工程款支付方式:乙方签订合同后人员进场施工,一周后甲方预付【】生活费。在预埋期间,按预留形象进度的工程量(甲方审定的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间,按当月工程进度款(甲方审定工程量)的`70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%,余下工程款总人工费用10%在竣工验收后,并在消防验收合格之日起两周内支付,余下5000元待工程保修期满一周内付清(保修期1年)。

  2、乙方在每月28日前报进度给甲方,甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。

  十、安全生产:

  乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底,严格按安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹,酒后上班,高空乱抛乱扔等违章情况。乙方在施工过程中出现的安全责任事故,壹万元以内由乙方自行负责,属重大安全责任事故与甲方协商解决。

  十一、甲方职责:

  甲方负责协调现场施工场地,所需材料由甲方负责,并提供仓库一间作存放工具用房。

  甲方负责提供的图纸不准,造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。

  甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。

  甲方负责配合乙方在各个工种之间协调,所发生的费用由甲方承担。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方现场管理人员处理。

  十二、乙方责任:

  搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产,文明施工、爱护材料、保护成品、做到节约材料,合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度,服从指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方,由甲方整理后报建设单位。乙方根据双方确认施工图进行工程施工,调试工作,负责现场施工安全、质量事宜。配合甲方进行隐蔽工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用,由甲方负责办理。

  十三、合同有效期:工程竣工验收结清工程款项后自行失效。十四、未尽事宜双方协商解决。

  十五、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  委托代理人:

  身份证号码:身份证号码:

  联系电话:联系电话:

  日期:日期:

安装工程劳务合同4

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  经甲乙双方协商,同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的实际情况,达成如下协议:

  一,工程名称,地点,承包范围

  1,工程名称:

  2,工程地点:

  3,标准层施工:

  4,工程内容:

  5,工程承包单价:

  6,工程承包总价:

  二,工程质量:

  工程质量必须符合国家施工验收规范。

  三,材料供应

  在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料,甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位,造成乙方停工,窝工,甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

  1,甲方提供给乙方的所有施工材料,应满足施工质量要求,如因材料质量问题造成返工,所产生的`人工,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

  2,乙方在保证施工质量的前提下,应节约用料,如被甲方发现有严重的浪费行为,乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

  四,施工现场的安全

  1,乙方在施工期间必须服从甲方的管理,自觉遵守工地各项规章制度。

  2,乙方在施工现场须注意自身的安全,如因乙方违规操作所发生的安全事故,由乙方自己负责。

  五,付款方式

  1,乙方进入施工现场后30天,甲方应支付乙方生活费,生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

  2,余款按实际工程量于春节前结清。

  六,设计图纸和技术资料

  1,甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

  七,其它

  1,属于包工范围以外的设计变更所产生的费用,由甲方承担。

  2,如一方违约,须负责赔偿对方的全部损失。

  3,如在施工期间产生未尽事宜,甲、乙双方本着友好原商解决。

  本合同一式贰份,双方各执一份,自双方签章起生效。

  甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

  _________年_________月_________日________年_________月_________日

安装工程劳务合同5

  甲方:_________

  身份证号码:_________

  乙方:_________

  身份证号码:_________

  乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:

  第一条:劳务(包工)施工范围

  1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。

  2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。

  3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管。

  4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场。

  5、乙方如因施工原因需居住现场,日常用水、用电等必须注意安全。

  第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式

  1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款元。

  2、付款方式:甲方按工程进度分 5 次付款,主体工程分3次付款,当乙方施工5楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费___%,当乙方施工到9楼时,甲方应立即支付乙方总包工费___%,当乙方施工到11楼时,甲方应立即支付乙方总包工费___%。二次排管分2次付款,当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费___%,当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费___%,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费___%,余款___%作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。

  第三条:工程质量安全

  1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

  2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全,如由乙方原因而引起的安全事故,由乙方自负,甲方不负责任。

  第四条:甲、乙双方责任

  (一)甲方责任:

  1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

  2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。

  (二)乙方责任:

  1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。

  2、在施工过程中满足设计质量要求的'前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费,如因乙方安装质量问题导致的返工,由乙方负责,并赔偿甲方材料损失。

  第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。

  第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。

  第七条:补充事项

  甲方签字:_______ 乙方签字:_______

  _______年_______月_______日 _______年_______月_______日

安装工程劳务合同6

  建设方:_____________________(以下简称)甲方

  承包方:_____________________(以下简称)乙方

  依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定,明确双方建筑劳务合同的权利义务,和违法乱纪的责任,双方经平等协商同意,订立如下合同条款,共同遵照执行:

  一、工程名称:

  _____________________

  二、工程地点:

  _____________________

  三、承包方式:

  _____________________

  四、承包范围:

  _____________________

  五、承包工作期限

  开始工作日期:____________年_______月_______日结束。

  工作日期:____________年_______月_______日:总日历工作天数为_______天。

  六、质量标准

  工程质量:国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定_______等级。

  七、付款方式:

  乙方进入现场后预付_______%,不得无故拖欠,余下的费在_______工程竣工后_______日内一次计算付清给乙方。

  八、乙方责任

  1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。

  2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥,严格按图施工,必须遵守甲方各项规章制度。

  3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作,不允许违章作业。

  4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失,由乙方负责,双方分清责任。

  5、施工前,甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底,乙方应积极组织人员接受交底记录。

  九、双方提供

  1、乙方施工人员进场后,甲方应向乙方提供蓝图一套。

  2、甲方应向乙方创造良好的施工条件,住房、厨房、厕所等设施。

  十、双方约定

  1、在施工过程中,发生的工伤事故应分清责任,分清主次按双方承担责任大小,由责任方承担。

  2、承包人施工开始前,承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及(第三人)人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。

  3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生,对施工人员要经常加强思想政治教育,施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗,违犯规定的'按罚款处理,造成经济损失的,由责任方自行承担。

  十一、违约责任

  甲、乙双方未能按照合同条款履行,所造成的一切经浊损失,由违约方自行承担,按劳务工程承包总造价_______%赔付对方。

  十二、争议解决

  在施工中,如有图纸变更等其它事宜,按变更工程量,按市场价另计费,双方应友好协商解决,如协议不成,任何一方均有权向_______人民法院提起诉讼。

  十三、未尽事宜

  双方协商解决或另签补充协议,补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。

  十四、合同项目执行完毕,该合同自然失效

  甲方:_____________________乙方:____________________

  法定代表人:______________法定代表人:______________

  委托代理人:______________委托代理人:______________

  身份证号码:______________身份证号码:______________

  固定住址:________________固定住址:_________________

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

安装工程劳务合同7

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一 工程概况

  1.工程名称:望城才子城。

  2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

  3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

  住宅建筑面积176287.16平方米

  住宅商业建筑面积20372.91平方米

  地下室面积27336.3平方米

  二 承包方式及承包内容

  1.承包方式:实行包工,包水电安装。

  2.承包内容:

  强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

  户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

  预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

  专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

  配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

  弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三 施工工期

  总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

  四 承包单价

  地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

  五 工程质量

  1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

  2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

  3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

  4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的'相关规定执行。

  六 工程付款方式

  1.工程造价计算方法:

  依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

  ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  七 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  八 双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  十 工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  十二 争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日 

安装工程劳务合同8

  甲方: 乙方:

  依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,

  根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、结构型式:

  4、建筑风格:

  5、工程规模:

  二、承包范围:

  1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

  2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

  3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;

  4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

  5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

  6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

  7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

  8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

  9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。

  10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。

  三、施工工期:

  1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

  2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。

  3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的`违约金。

  5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

  四、质量要求:

  1、执行标准:

  《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版)

  《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001

  《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

  《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002

  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002

  《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

  2、质量体系要求

  (1)该项工程质量交验合格工程。

  (2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。

  3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

  4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

  六、工程款的结算及支付办法:

  1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。

  2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省2009清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

  如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

  水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。

  3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

  4、费用的组成:

  (1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

  本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

  七、文明施工

  1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

  2、作业人员管理

  乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

  3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

  八、安全事项

  乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

  九、其他事项

  1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。

  2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

  3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。

  4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

  5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

  6、本合同签约地点:

  甲方: 乙方

  身份证号码: 身份证号码:

  电 话: 电 话:

  签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

安装工程劳务合同9

  甲方:____________

  乙方:____________

  根据中华人民共和国经济合同法和四川省劳务用工条例及国家有关建筑安全规范的规定;本着互相信任的原则;为明确双方的权利。责任和义务,经双方协商,达成以下协议。

  一、工程项目:

  1、工程名称:__________________

  2、工程地点:__________________

  3、工期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;

  4、工程范围和内容:

  ①水电开槽(给排水,强电)布管,穿线,埋槽(消防系统除外);水电施工的穿墙,打孔,切割;开关面板灯具的.安装,弱电只负责布管。

  ②给排水管道安装________

  ③乙方负责劳务用工以及施工机器、工具,其它材料一切由甲方负责;

  ④如发生零星用工,按每工日____计取;生活费乙方自理;

  二、工程结算方式;按实际建筑面积加阳台面积总价结算;

  三、工程付款方式:

  总人工水电安装承包费:_____/㎡

  主体阶段以_____元每平米付款;以每十层付一次款;内装(包括线盒配完、给排水做完)以_____元每平米付款;其余付款以工程穿完线付到总工程款的百分之九十;竣工验收后付到总工程款的百分之九十七;剩余百分之三为一年维修保证金,以交工之日起一年后付清。

  四、甲方的约定:

  1、甲方提供乙方在施工场地人员的住宿房以及工具存放用房;

  2、专人配合乙方。保证材料的供应。不能使乙方因此延误工期,如因甲方原因造成工期延误而造成的损失用甲方全部负责。施工过程中如有变更,需提供给乙方书面材料及变更图纸;

  五、乙方的约定:

  1、工作人员进入工地,服从一切工地管理制度,友好配合其他施工单位。

  2、按图施工,保证施工质量,因施工质量问题所产生的材料损耗,由乙方承担。

  3、积极配合甲方人员,按规定的施工进度,按时保质完成任务。

  六、违约责任;甲乙双方要共同遵守执行,谁违反谁承担给对方造成的损失。

  七、本协议一式两份,双方签字盖章后生效。

  八、如甲方未按时按以上付款方式付清而造成乙方被迫停工延误工期等损失由甲方自行承担。

  九、本协议未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方:____________

  乙方:____________

  ____年____月____日

安装工程劳务合同10

  甲方: (发包方)

  乙方: (承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条 工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:。

  3、工期: 年 月 年 月 日止。

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(大写),若有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。

  与业主结算下浮13%作甲方管理费。

  5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行):

  1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

  B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式:

  1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用;

  2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。

  如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双方协商一致的材料单价结算。

  3.当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。

  4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。

  若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

  5.由乙方提出的施工方案变更,若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用,乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

  6.当甲方提出的施工方案有变更时,乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工,否则,由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

  7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的,均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

  8.在变更实施过程中,乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况,

  以此作为将来费用结算的依据,否则甲方可以拒绝计量,甲方无须支付相关费用,费用由乙方自负。

  第二条关于材料供给约定

  1、本工程甲方负责供应的'材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。

  2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。

  如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

  第三条关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、第一笔;

  工人及材料进场预付款支付 14 %,计: 元。

  2、第二笔;

  天花线槽,线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计: 元。

  3、第三笔;

  天花线槽,线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计: 元。

  4.第四笔;

  管内穿线完成 50% 支付 10% 计: 元。

  5.第五笔;

  所有管线,开关插座,灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计;元

  6.第六笔;

  工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计;元。

  7.第七笔;

  工程保质金,竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计; 元。

  5、后期灯具及洁具的安装;

  6、本工程保修期,保修期从竣工验收签章之日起算;

  7、乙方承包内容:板安装。

  第六条纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条 全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

  任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条 其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条 附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至

  5、工程保修期年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字: (盖章) 乙方 签字: (盖章)

  日期:____年____月____日 日期:____年___ 月____日

安装工程劳务合同11

  发包方:__________

  承包方:__________

  鉴于甲方承建工程,因施工需要,经双方协商,拟由乙方进行劳务承包,甲方通过并接受乙方对本合同项目施工、完工、修补缺陷的承诺,双方达成如下协议。

  第一条 工程概况

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  第二条 承包范围

  合同工序及项目范围包括:

  第三条 承包方式及价格

  单价包干:本合同采取单价包干,在执行期间内包干单价不变。各项目价格详见附件。

  (总价包干:合同范围内工程项目,采取项目总价包干,在整个合同执行期间,价格、费用及工程量不作调整。即以双方协商并确认的合同总价及工程量为基础,固定项目总价包干结算。若工程量及工程子项目确有减少,应以实际完成工程量结算合同价款,相应减少合同总金额。其他情形不作任何调整。本合同总价包干为:____万元。)

  本合同价款已包含该项目各子项目的工人工资费用、管理费、措施费、临时设施、施工水电、保险、交通费、工具费、税费等一切费用,以及明示和隐藏的子目等所有相关费用。除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。

  第四条 履约保证金

  本合同履约保证金为现金__万元,由乙方在签订合同前一次性汇入甲方财务部。

  第五条 质量保修金

  本合同质量保修金为合同总价的__%。由甲方财务逐次从每月应付给乙方的款项中扣出当月计价总额的__%作为保修金。该质量保修金必须以现金方式交由甲方财务部入帐。

  本合同质量保修期为一年,从甲方与业主的验工交付手续办理完成之日算起。保修期满后,如无质量问题,退还乙方质量保修金本金,不计息。如涉及隐蔽工程,乙方在办理退还手续时还必须出示该隐蔽工程的无损探测合格证明,否则,不予办理退还手续。

  第六条 材料供应

  为保证工程材料质量,本合同项目主材由甲方供应。乙方应按定额计划用料,超出部分的费用全部由乙方承担。甲供材料的内容、名称、单价及数量见附件。

  甲供材料以外的其他材料,由乙方自行采购,也可委托甲方采购。乙方自行采购的材料质量须经甲方认可,方可投入使用,必须保证将合格材料用于工程。

  第七条 工期进度

  本工程自__年__月__日起至__年__月__日止。

  (本工程工期共__天,自甲方通知乙方进场施工时第二日起算。)

  乙方必须在合同约定的工期内完成合同项目,按期开工,并按甲方下达的年度、季度、月、旬、日施工计划组织施工。

  乙方根据合同项目工期的要求,上足机械、人员、材料,乙方不能满足合同工期进度等要求时,甲方有权直接安排乙方人、机、料,乙方必须服从并承担所产生的费用,同时不能减轻乙方的合同工期责任。

  乙方实际施工进度不能满足合同项目进度要求时,甲方现场经理部有权调整其他施工队伍进场施工,费用价格由甲方确定并由乙方承担;直至解除与乙方合同,清退乙方出场;同时不能免除乙方合同工期责任,履约保证金不予退还。

  乙方必须在合同的完工期内完工,每延误一天,乙方应承担违约金__元。

  如乙方严重违约不全面履行合同、中途退场,或甲方责令退场后拒不退出,除甲方不予退还履约保证金和保留向乙方索赔的权利外,如甲方需要,乙方已进场设备由甲方无条件留置本项目使用,直至本合同项目施工结束。

  第八条 技术规范及质量标准

  本合同项目最终验收必须达到优良工程

  每__(季度、月、周)由甲方对乙方已完成的本合同项目进行质量初验,分项项目必须达到优良。

  第九条 验工计价

  本合同项目按__(季度、月、周)进行验工计价,期间进行验工计价。

  甲方对乙方完成的合同项目计量前进行质量初评,并填写质量评定表。对不符合质量要求和施工规范标准的部份,有权暂缓验收计量,待乙方修复合格后再验收计量。对最终认定不合格部份合同项目,甲方有权责成乙方限期返工或直接收回合同项目。如出现收回合同项目,将对该部份不予计价,同时有权在已经计量价款中,扣除进行该部份返工所必须的拆除费用以及一定额度的`违约金,履约保证金不予退还。

  乙方必须为验工计价提供必要的现场计量等条件,乙方现场代表必须参加计量;乙方不提供必要条件或因乙方责任原因导致无法验工计价的,甲方有权不予验工计价,以后再进行验工的,乙方必须承担该部份合同项目价款__%的违约金;以后无法再验工计量的,本期未计量部份按未施工处理,从合同总价款中扣除该部份合同项目价款,不再补计。只有经甲方授权代表最终签认并加盖项目经理部印章的验工计价单,才是证实乙方实际完成工程量之唯一凭证,甲乙双方均按此要求办理验工计价。

  根据当期验工计价款,扣除材料、工具款、质保金以及其他应扣款后,剩余款项由甲方视整个项目业主资金拨付情况对乙方资金拨付予以安排。

  第十条 支付

  乙方办理拨付款手续时应持合同书、验工计价单和其他要求提供的凭据,办理付款手续。

  合同项目完工后,乙方应按规范向甲方提出工程结算报告书,双方无异议或协商一致后办理结算签认书。乙方凭结算签认书、合同书、履约评定意见表进行末次验工计价清算,办理退场手续,签订合同终止协议书,终止合同关系,转入债权债务关系。

  在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时支付验工计价余款。甲方根据项目资金实际情况决定一次或分期支付余款,不计息。

  第十一条 安全施工

  甲方应向乙方进行安全技术措施交底。督促乙方制定安全保障制度、落实安全保障措施。

  甲方负责督促乙方组织所属人员进行安全技术措施交底,检查乙方各项安全措施的落实和执行情况。

  乙方应遵守国家有关规定,配备专职安全管理人员,并在施工中采取严格的安全技术、安全防护措施,承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的责任和因此发生的费用。

  乙方应对所属人员进行安全教育和安全技术交底,加强安全管理,所有现场施工人员必须自觉遵守甲乙双方各项现场管理规定,乙方违章施工者,甲方有权要求乙方对其所属人员予以处分或处罚,并要求乙方支付违约金。

  发生安全事故,乙方应按有关规定及时上报政府有关部门,同时按政府主管部门的规定和要求处理,并通知甲方代表。甲方应为救助提供所能提供的条件,发生的费用由事故责任方承担。

  第十二条 甲、乙双方权利义务

  (一)甲方责任

  甲方负责办理征地拆迁、接通水电至工地附近,为乙方进场施工创造条件。

  根据本合同约定及时办理验工计价、付款。

  及时书面答复乙方提出的书面请求。

  对乙方全面履行合同进行监督管理,负责合同项目质量监督、检查、评定,定期对其合同项目质量进行验收评定。

  (二)乙方责任

  在合同签订后,按照承诺日期及时组织足够的施工队伍和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。

  严格按甲方提供的施工文件和甲方指令按技术规范组织施工,服从甲方监督检查,确保工程质量,不合格项目必须返工,直到达到甲方验收标准后方可验工,返工费用由乙方自行承担,同时不减轻其合同工期责任。

  按时报送施工计划、验工报表、甲供材料的申请计划,填写工程日志簿,按时报检隐蔽工程。

  乙方必须备齐生产生活资料,保证不影响施工。乙方生产、生活资料、其他临时设施以及生产、生活用水电等费用,均已包括在合同价款中;若由甲方供应,其费用由乙方承担并在验工计价款中扣除。

  乙方应当按期及时支付工人工资、保险、工伤赔偿等一切应支付工人的款项,不得因任何原因拖欠,甲方不予垫资或预支。工人因拖欠工资保险、工伤等原因要求赔偿均由乙方承担,于甲方无关。甲方与乙方员工及雇佣人员不存在任何劳动关系或雇佣关系。

  第十三 条违约责任

  乙方有下列情形之一者,甲方有权追究乙方违约责任,由乙方向甲方支付合同项目总价 %的违约金,直至解除合同,收回工程,履约保证金不予退还:乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工或修复,返工返修后仍达不到质量要求的。

  乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经甲方督促、警告仍无力满足要求的。

  乙方严重违章影响合同履行,甲方有权清退乙方出场,追究给甲方造成的经济损失,终止合同。

  乙方不得以任何形式将本合同项目进行分包、转包,甲方一经查实,将勒令乙方退场,解除合同,处以乙方已完合同项目验工计价总额__%违约处罚,同时履约保证金不予退还。

  禁止乙方在任何情形下使用甲方及甲方项目部名义进行生产经营和施工管理活动。否则,由乙方向甲方支付合同项目总价__%的违约金。同时,甲方将追究乙方法律责任和经济责任,直至清退乙方出场,履约保证金不予退还。

  乙方出现违约行为应承担违约金时,甲方可以直接从履约保证金中扣出,也可以从已完项目计价款中扣出。

  履约保证金作为在本合同执行过程中乙方全面履约的保证,期限为合同签订到合同终止期间。乙方全面履行合同无违约情形,由甲方在结算后退还乙方本金,不计息。

  质量保修金用于乙方施工项目质量保修。保修期应与业主合同保修期一致,从甲方与业主办理完验工交付手续之日起算,保修期为一年。合同项目出现质量问题时,该款充作修理费用,不足部分,乙方仍应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起五日内派人修理(无法通知则适用后款),否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保修金中扣除,不足部分,乙方仍应承担责任。质保期满后合同项目无质量问题时,退还本金,不计息。

  乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线及文物,应及时停止施工、妥为看管,并报告甲方,由甲方负责处理,乙方应积极配合。如损坏,乙方应承担经济损失和法律责任。

  第十四条 争议解决

  双方在本合同履行过程中发生争议,应协商解决,如协商不成时,双方同意交北京仲裁委员会仲裁解决。__________

  甲方(盖章):__________

  乙方(盖章):__________

  法人代表:__________

  法人代表:__________

  委托代理人:__________

  委托代理人:__________

  地址:__________

  地址:__________

  开户行:__________

  开户行:__________

  账号:__________

  账号:__________

  __________年__________月__________日

安装工程劳务合同12

  发包单位:以下简称甲方

  承包单位:以下简称乙方

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,经双方协商一致,达成如下协议,以资共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:。

  2、工程地点:。

  3、三-五层为砖混结构,总高约20米,总建筑面积约。

  二、承包内容及方式;

  1、承包内容:

  ⑴、承包工种:水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防。

  ⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。

  ⑶、本工种均含小型工具。

  2、承包方式:一次性平方面积包干,纯包干,以每平方米。

  三、工程结算及付款方式:

  1、工程结算方式:以图纸实际面积乘以包干价。

  2、付款方式:工程进度款按月拨付,乙方于每月日前编报工程

  四、工期:

  本工程计划开工日期为年日,总工期为天,(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。

  本工期均以日历天数计算,包括雨雪、节假日。

  如遇下列情况之一,经甲方现场代表签证后,工期可以相应顺延,否则拖延一天按元/天计取,在最后结算中扣除。

  ⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。

  ⑵、不可抗拒的因素影响工期。

  五、工程质量:

  1、本工程为合格工程,质量评定标准以国家质量检验评定标准

  2、因质量问题需进行整改返工的工作,乙方不能按双方约定的

  六、双方职责范围:

  1、甲方职责:

  ⑴、乙方进场后,负责组织施工,及时提供施工图纸,组织班组

  ⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

  ⑶、按进度计划及时组织施工所需要的`各种材料进场。

  ⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表,督促和指导

  2、乙方职责:

  ⑴、接到甲方开工通知三天内,及时组织好各工种足够所需的。

  ⑵、按图施工,严格执行各项规范规定的操作规程,服从甲方。

  ⑶、各工种必须做到工完场地清,确保安全文明施工。

  ⑷、严格执行甲方的施工进度计划,按期完成所承包范围内的。

  ⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥,不得善自关闸断。

  ⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。

  ⑺、严禁违章作业,否则造成一切安全事故,后果自负。

  七、其它要求:

  1、无正当理,乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务,甲方有权解除合同,合同解除后,结算按所完成工程量的80%予以结算,乙方不得以任何理由取闹。

  2、本合同未尽事宜,在施工中双方协商解决。

  本合同一式两份,自双方签字成立有效,双方各执一份,都具有同等法律效力,尾款付清,自行失效。

  甲方(公章):

  法定代表人(签字):

  年月日

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  年月日

安装工程劳务合同13

  甲方:___________

  乙方:___________

  根据《中华人民共和国民法典》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确甲乙双方责任,经协商签订本合同。

  一、工程概括

  1、工程名称:___________;

  2、工程地点:___________;

  3、承包方式:劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

  4、承包内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

  二、合同价款

  甲乙双方约定本合同价款为人民币______元/平方米,总价为______元,(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。

  三、付款方式

  乙方工人进场后,甲方支付乙方工程款的50%(除材料款),乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方,余款在工程结束经甲方验收合格,一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款),剩余5%作为保修金,半年内无质量问题后一次性付清。

  四、工期要求

  在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。

  五、质量标准

  按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

  六、甲方责任

  1、甲方满足施工用电量的需求。

  2、甲方随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算。

  3、甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。

  4、甲方负责对乙方的安全施工教育。

  七、乙方责任

  1、乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。乙方应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位,以确保整个施工的顺利进行。

  2、乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工,并按甲方的.指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改,返工,直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理,材料费按预算价赔偿,并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故,给甲方造成经济上的重大损失,甲方将单方解除合同,并将从乙方工程费中扣回其损失。

  3、乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况,按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。

  4、乙方在施工过程中,必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工,切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故,所有费用及安全事故责任均由乙方自负,甲方概不承担。

  5、乙方应坚持文明施工,经常保持操作面及施工现场整洁,做到工完料净、场清。

  甲方_______________(盖章)

  乙方_______________(签名)

  _____年____月____日

安装工程劳务合同14

  发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)

  甲方承接了公司工程的水电安装工程,甲方决定将此工程劳务承包给乙方。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本合同水电安装工程劳务施工具体事项达成如下协议条款:

  第一条:工程项目名称及劳务施工范围

  工程名称:劳务人工施工范围:根据甲方提供的本工程现有的水电安装设计图,水、电安装设计图上的内容都属于安装劳务施工范围。图纸中未注明尺寸的雨水、污水、给水管道一律安装出外墙1米,若再延长则人工费另计。

  第二条:承包劳务方式及付款方式:

  1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装劳务人工费、负责施工质量、施工安全、施工工期。

  2、以建筑面积元/平方米单价结算(不含税金),建筑面积暂按(储藏室按全面积计算,阁楼不算面积。阁楼只安装一电一插,如果按标准层施工则按全面积计算劳务承包费)。

  3、工程进度款支付比例:

  1、二层封顶支付本栋楼总价款的10.0%; ○

  2、四层封顶支付本栋楼总价款的10.0%; ○

  3、主体封顶支付本栋楼总价款的.10.0%; ○

  4、主体验收合格支付本栋楼总价款的20.0%; ○

  5、给、排水安装结束支付本栋楼总价款的20.0%; ○

  6、电线穿线结束支付本栋楼总价款的25.0%; ○

  7、剩余总价款的5.0%在工程竣工验收合格后半年内付清。 ○

  4、付款方式:

  1、20xx年春节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

  2、20xx年端午节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

  3、20xx年春节节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

  4、剩余总价款的5.0%在工程竣工验收合格后半年内付清。 ○

  第三条:施工工期:按照土建工程要求同步进行,不得因安装人员跟不上而影响工程项目。

  第四条:工程质量安全

  乙方应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准,以当地质监部门验收为合格。

  在施工过程中,乙方应服从项目部的管理,安全文明施工,注意人身安全,如由乙方原因而引起的安全事故,由乙方自负,甲方不负责任。

  第五条:甲、乙双方责任

  (一)甲方责任:

  1、甲方协调各方正常关系,负责工地材料及时采购到现场,并提供合格材料证明,如因检测产生的费用由甲方负担。

  2、甲方根据乙方提供的材料计划,及时采购材料,如因材料不到位或因

  (二)乙方责任:

  1、提前及时向甲方提供材料计划。

  2、协助办理相关签证,做好隐蔽资料。

  3、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费,如因乙方安装质量问题导致的返工,由乙方负责,并赔偿甲方材料损失。

  5、乙方应按规范施工,如因安装工程质量问题达不到验收标准,乙方无条件整改到位。

  6、竣工验收,协助提供相关资料,费用由甲方负责。

  第六条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。

  第七条:本协议一式二份,甲、乙双方签字生效,付清尾款后自行失效。

  甲方签字::

  日期:

  乙方签字:

  日期:

  担保人签字:

安装工程劳务合同15

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳务合同法》及工程安装有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

  雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);

  工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。

  建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。

  一、劳务合同期限

  双方同意签订固定劳务合同期限:从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。其中,试用期为_______天。

  二、工作内容和工作地点

  乙方的工作内容为工程电气安装,工作地点为_______小区。

  三、劳动报酬

  劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。

  另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并据此作出详细约定,以免给雇主一方造成不必要纠纷。

  (一)甲方于每月_______日前以货币现金或转账形式及时足额支付乙方工资,乙方的工资标准为_______元/月。

  (二)甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。

  四、社会保险

  劳务合同中,企业没有义务为劳务提供者缴纳“五险一金”。劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。否则,在合同实际履行时,企业有权拒绝缴纳投保。

  甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

  五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

  (一)甲方为乙方提供安全生产培训,并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。

  (二)乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的,甲方应按《工伤保险条例》的规定办理。

  六、劳动纪律

  (一)甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。

  (二)乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方的执行规章制度的情况进行检查,督促和奖惩。

  七、合同的履行、解除或终止

  (一)乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同。

  1、严重违反劳动纪律或甲方依法制定的规章制度,按照甲方劳动规章制度的规定或者过去合同的约定应当解除劳务合同的。

  2、严重失职、营私舞弊或泄露商业秘密的',对甲方利益造成重大损害的。

  3、被依法追究刑事责任的。

  (二)有以下情形之一的,甲方可以解除劳务合同,但应当提前_______日以书面形式通知乙方:

  1、乙方患病或非因工受伤,医疗期满后,不能从事原工作也有能从事由甲方另行安排的工作的。

  2、乙方经考核不能胜任本合同约定的工作,经过培训或调整工作,仍不能胜任工作的。

  3、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议的。

  (三)本合同另有规定外,任何一方解除或终止本合同,没有提前______日通知对方或通知时间不足的,以解除或终止合同前一个月的日平均工作为标准,支付赔偿金给对方。

  八、争议解决

  甲乙双方因履行本劳务合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成的,双方可向__________________仲裁委员会申请仲裁。

  九、其它

  (一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。

  (二)本合同一式______份,甲、乙双方各执_______份。

  甲方(公章):___________乙方(公章):__________

  签订日期:_______年____月____日_______年____月____日

【安装工程劳务合同】相关文章:

安装工程劳务合同04-21

工程安装劳务合同范本12-01

水电安装工程劳务的合同11-25

安装工程劳务合同范本03-31

水电安装工程劳务承包合同02-23

水电安装分项工程劳务委托合同12-12

水电安装劳务合同12-25

水电安装劳务合同02-05

安装劳务合同范本02-13