工程合同

时间：2023-10-12 09:19:32 合同大全我要投稿

工程合同[经典]

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编整理的工程合同10篇，希望能够帮助到大家。

工程合同[经典]

工程合同篇1

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　联系人：_________

　　乙方：_________

　　联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点的名称)

　　弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程的概况

　　1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程的地址：_________

　　3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的'管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度的安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收的时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算的金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算的方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约的责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________

　　签约的时间：_________年___月___日签约的地点：_________

工程合同篇2

　　办公楼维修工程合同发包方：

　　（简称甲方）承包方：

　　（简称乙方）中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂因老旧，严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公、用餐、住宿环境，提高效能建设，进一步规范标准化建设，甲方决定将中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂进行维修。现依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。

　　一、工程地点：金川电力学院南门西XX路南XX院内

　　二、维修内容及造价维修内容：

　　1、刮腻子8元㎡；

　　2、水暖维修更换，每人每天400元；

　　3、厨房接三相电，办公楼接热水器，维修线路，更换开关和灯；

　　4、安装厨房排风设备；

　　5、更换地砖，维修道牙子，办公楼、宿舍楼外墙维修；

　　6、清理办公楼、宿舍楼、餐厅垃圾，擦玻璃；维修价格：

　　1、以实际工程量进行结算；

　　三、承包方式：包工

　　四、施工期限：自________年____月____日至____月____日止，共计____日。如遇不可抗力原因，经双方确认后可顺延。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。

　　六、甲方工作

　　1、及时提供具备开工条件的`施工场地，协调乙方进场、施工用水、电问题；

　　2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。

　　七、乙方工作

　　1、明确项目负责人负责现场施工，严格按规范施工，完成工程的全部内容，乙方尽可能克服现场施工遇到的困难，以确保按期完工；

　　2、施工时发生的一切安全责任与甲方无关，由乙方负责；

　　八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。

　　九、违约责任

　　1、乙方在施工期内不按规定作业，甲方可要求整改；

　　2、甲方不得无故拖欠乙方维修款。

　　十、此协议一式三份，甲乙双方各持一份、存档一份。十

　　一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议，可由双方协商解决，协商一致不成的，可以诉讼解决。在协商或诉讼期间，不涉及争议的部分条款应继续履行；十

　　二、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。甲方：乙方：签字盖章：

　　签字盖章： ________年____月____日________年____月____日

工程合同篇3

　　建设单位：〔甲方〕

　　施工单位：〔乙方〕

　　经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：

　　1、工程施工地点：

　　2、施工承包方式与范围

　　施工承包方式：包工、包料。范围：乙方负责钢梯所用原材料的采购、加工、制作、安装、油漆、检测、验收合格等。乙方在施工中应做好机械、设备的安全检测检修工作，并做好施工人员的安全防护工作。因乙方原因造成的人身伤害和财产损失均由乙方承担。

　　3、钢梯数量及价款

　　一层商铺钢梯数量为25个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆和钢梯上洞口周边栏杆。每个钢梯5100元整，共计127500元整。屋面消防通道钢梯数量为6个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆及单元间连通梯，每个8000元整，共计48000元整。屋顶电梯机房内防护栏杆和爬梯计12个，每个400元整，共计4800元整。工程总价款为180300元整。

　　4、施工工期

　　施工工期为一个月，从20xx年7月30号到20xx年8月30号完工，预期未完工，由乙方承担相应责任与后果。

　　5、质量标准

　　钢梯样式和节点要求参见05YJ8第93、94页，梯板踏步、转向平台和钢梯侧帮为3毫米厚压花钢板，局部方钢。栏杆为2毫米厚22方钢，扶手为50圆管，〔详见附图〕钢板及型钢采用性能不低于Q235—A钢材，焊条采用E43型。构件制成后应该进行检查，表面应平整光滑，焊缝不应有断烧、裂纹、过烧现象，外露处应磨平。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。并涂刷防锈漆一道，面漆两道。钢梯要保证有足够的'强度和承载力，与墙体连接点坚固密实，支撑牢靠，如出现下垂、翘曲、晃动等不安全因素，乙方应无条件进行反工，一切损失由乙方承担。

　　6、付款方式

　　乙方制作、安装总工程量的50%，不含油漆，甲方支付总价款的40%，工程完工，〔含油漆〕验收合格后七日内支付总价款的55%，剩余5%为质保金，质保期一年，质保期满后一月内付清。

　　7、违约责任

　　双方签订本协议后，因一方不履行合同内容而违约，应承担另一方直接和间接造成的损失，乙方在保修期内因施工原因而出现的开裂、下垂、歪斜、晃动等质量问题，应无条件及时进行免费维修。如维修不及时或不维修，甲方有权请第三方进行维修，费用从乙方质保金中扣除，如因质量问题过大形成事故，造成人身伤害和财产损失，质保金不足以弥补，甲方有权对乙方进行索赔和追究法律责任。

　　8、解决争议方法

　　双方发生合同争议，应协商解决，协商不成，可向工程所在地法院诉讼解决。

　　9、本协议一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　签字盖章：签字盖章：

工程合同篇4

　　甲方：项目部

　　乙方：身份证号：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分项工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、结构形式：

　　4、开工日

　　竣工

　　二、承包内容：

　　1、承包范围：建设方所提供的审查合格施工篮图范围内发生的所有土建、装修、安装工程的人工劳务费用(节能工程中保温分项涉及的工序除外);具体主要工作内容如下：(1)基础工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(2)主体工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(3)装饰装修工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(室仅限公共部位装修)(4)屋面工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(5)二次结构人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(6)水电安装工程等预留、预埋、穿线埋管、封堵人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料;

　　2、承包方式：本工程为清水房(仅限公共部位装修工程)。包人工费用及周转材料、包低值易耗品、包耗材、包机械费用。包配合、包放线、包管理(配一名管理人员);自带施工机械;按设计、规范、建设方、监理方、甲方要求质量标准承包作业的人工费、机械费、低值易耗品及耗材、周转材料及其他相关费用。

　　3、承包单价：680元/平方米(费用组成按建筑平方计：挖土方：30元、周转材料：110元、泥工：185元、木工：135元、钢筋工：72元、安装：45元、外架：10元、机械：8元、资金利息：25元、涂料：35元、管理费用：15元、防水：10期：年月日日期：年月日元)。

　　4、合同总价款：

　　5、工程量结算清单

　　(1)

　　三、工程款支付及结算办法

　　1、工程款支付：

　　2、结算：本工程经建设单位、监理单位等五方责任主体对所施工工程进行验收，经验收合格后三个月内进行竣工结算，并付至结算总金额的97%。其余3%作质保金在一年保修期满后一月内支付乙方。

　　四、质量标准及相关责任

　　1、质量标准：合格(建设方、监理方验收合格); 严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx

　　五、保证金

　　1、乙方为本工程劳务施工提供保证金; 乙方与甲方签订合同并进场后7日内向甲方(合法有效帐户)支付 240万元保证金。大写：(贰佰肆拾万元)，

　　2、保证金退还：工程施工60日后，甲方在7日内退还乙方140万保证金，余下的100万保证金在竣工验收后7日内退还乙方。

　　六、甲方权利义务：

　　1、甲方为乙方提供相关的.施工图纸、施工技术措施，并进行安全技术交底。

　　2、甲方为乙方提供指定的食宿场所，该场所不允许生伙做饭，只作住宿使用，否则视为违约并解除合同。

　　3、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应承担的责任。

　　4、分项工程完工后，甲方组织相关人员对其工程质量进行检查，发现违反本合同约定的，由甲方视情节轻重根据《质量处罚细则》进行罚款。

　　1、乙方必须接受甲方及公司各职能部门、监理公司、建设方的监督管理并接受甲方管理人员的调派。

　　2、乙方在施工中必须按施工验收规范、质量检评标准中的合格标准施工，并设专职质检员进行跟踪自检，并作书面记录。

　　3、乙方自备施工所需要的全部工具。

　　4、乙方必须严格保证工期、工程进度，合理安排劳动力;

　　5、乙方在工程施工前必须作好工程样板，经项目部验收达到质量标准后，方可按工程样板质量大面积施工。

　　6、乙方在施工现场必须遵守甲方所制定的各种规章制度，现场材料合理堆放、材料标识清楚，严禁浪费材料否则处以材料价格三倍的罚款。每天的工作要做到工完场清，文明施工。

　　7、严格执行各项安全操作规程，不得在工地、宿舍私拉乱接电线，生火做饭。

　　八、安全施工

　　1、乙方必须严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范、规程。

　　2、乙方进场前，必须严格执行甲方的各项管理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底，否则不得进行施工。

　　3、乙方施工人员在工程施工中，应严格执行甲方制定的安全技术措施和安全技术交底的各项要求，严格遵守本工种的安全技术操作规程及各项安全规定。充分利用好“三宝”，爱护生产设备，安全防护装备和设施。

　　九、合同生效与终止

　　本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　十、争议的解决方法

　　本合同在履行过程中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　十一、合同份数

　　本合同一式四份;甲方执三份，乙方执一份。

　　甲方：项目经理部

　　项目经理：年月日

　　乙方：年月日

工程合同篇5

　　甲方:

　　乙方：

　　经甲、乙双方协商，就院墙建设达成如下协议：

　　一、工程项目：院墙,总长度以验收后数为准。

　　二、工程设计要求：砖体实体墙。质量要求：砖体实墙：基础部分夯实；高度为2.2米，每5米一个垛，水泥盖顶，墙体水泥粉墙、造白。

　　三、工程价格和建设期限

　　1、砖体实墙每米为 140 元，包裹拾和拉运下房砖、粉墙、垒墙，以实际建筑总数来计算。

　　2、付款方法：主体完成后支90%，________年____月底付10%下余欠款。

　　4、合同签字后10天完成。

　　四、其他

　　1、在合同签定后乙方必须严格按照质量要求建筑，要按规定工期完成。

　　2、乙方若在施工期间故意拖延工期，甲方有权让乙方停工，另行找施工队建筑，清算工程款，________年后支付。

　　3、如乙方不能严格工程质量，甲方将根据实际情况扣减工程款。

　　4、乙方负担水、电费用等建筑辅助材料。

　　五、本合同一式两份。甲、乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　________年____月____日

工程合同篇6

　　招标人：

　　监理人：

　　合同编号：

　　合同名称：

　　依据国家有关法律、法规，以下简称委托人），委托（监理人名称）（以下简称监理人）提供：监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程等别（级）：

　　4、总投资（人民币，下同）：万元

　　5、工期：

　　二、监理范围：

　　1、监理项目名称；

　　2、监理项目内容及主要特性参数：

　　3、监理项目投资：

　　4、监理阶段：

　　三、监理服务内容、期限：

　　1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

　　2、监理服务期限：

　　自年月日至年月日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为（大写）元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时间向

　　五、监理合同的组成文件及解释顺序

　　1、监理合同书（含补充协议）；

　　2、中标通知；

　　3、投标报价书；

　　4、专用合同条款；

　　5、通用合同条款；

　　6、监理大纲；

　　7、双方确认进入合同的'其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。

　　委托人：（盖章）监理人：（盖章）

　　法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）

　　或授权代表人：（签名）或授权代表人：（签名）

　　单位地址：单位地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　电子邮箱：电子邮箱：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　签订地点：

　　签订时间：年月日

工程合同篇7

　　发包人：________

　　承包人：________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________

　　2．工程地址：________

　　3．建筑面积：________

　　4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

　　5．设计单位：________

　　6．监理单位： ________

　　二．工程内容及承包范围

　　1．外墙面砖改为外墙漆

　　2．客厅推拉门取消

　　3．本工程为满七层，结构找坡

　　4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光

　　5．外墙40 × 40 深灰色栅格取消

　　6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。

　　7．其余均按原图施工

　　三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）

　　1．开、竣工日期

　　1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四．付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的'30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五．合同生效与终止、争议处理

　　1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　3．本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4．本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

　　5．本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行账号：银行账号：

　　签定合同代表：签定合同代表：

　　年月日年月日

工程合同篇8

　　甲方：身份证：（以下简称甲方）

　　乙方：身份证：（车队以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的'畅通。

　　乙方负责运输：运输地：

　　要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长

　　5.3米、车箱宽

　　2.3米、车箱高

　　1.4米

　　运距：公里运费：元

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

　　此协议双方认同，在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现场

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的%

　　违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：________年____月____日

工程合同篇9

　　【摘要】本文主要针对了公路工程合同管理的措施以及造价控制做出了全面的分析研究，在这个基础之上提出了下文中的内容，希望能够给与同行业工作的人员提供一定价值的参考。

　　【关键词】公路工程；合同管理；措施；造价控制

　　引言

　　对于公路工程的造价来说，主要是包括了公路建设的资金，同时也涉及到了公路建设项目的前期、准备以及实施阶段等，一个有效的工程造价控制，不仅仅能够更好的为建设单位以及施工企业带来良好的经济效益，与此同时也能够更好的为社会创造出良好的经济效益。

　　1公路工程的合同管理存在着的特点分析

　　1.1时间方面具有着一定的延续性

　　对于公路工程的合同而言，在进行制定和实施中是一项长期和持续的工作，所以在项目运行过程中，合同的管理工作必须要持续的进行，工程的项目运行期间不仅仅包括了施工的工期，同时也包括了工程的招标以及投标，因此工程的管理工作实行通常情况下是需要持续一年到两年，更有甚者时间达到了七年以上。

　　1.2必须要对合同实行动态的管理

　　由于在对合同制定和实施的同时，是一个较为反复商讨和一步步磨合的过程，特别是在合同进行实施的过程中，受到外部和内部的因素干扰，然而合同的内容也经常将会受到变更，这样便要求我们需要根据实际的情况从而对其合同内容进行变更，使其能够对公路工程合同变更管理的工作进行落实，促进实现动态的管理。

　　1.3合同的管理对于企业经济效益增加具有着较为重要的影响

　　由于公路工程项目的规模相对较大，同时造价也比较高，所以对于一个良好的合同管理而言可以更好的使企业的经济效益得到最大化，并且通过有关部门的统计，在项目中优秀的合同管理和一个失败的合同管理对于企业经济效益差额将会达到工程造价的百分之二十五。

　　1.4合同的管理具有着风险大的特点

　　因为在现代化公路工程项目进行建设的过程中，具有着复杂多样性，同时合同的关系也具有着复杂性的特点，合同在管理的过程中受到的影响因素较多，充满了未知性，从而存在着较大的经济损失，因此对于合同的管理工作来说主要是为一种较为复杂和繁琐的工作。

　　2如何做好工程的合同管理工作

　　2.1必须要对合同管理人员的素质进行提高

　　针对于建设项目的合同管理效果来说，专业人才的缺失是其一个较为重要的因素，同时所涉及到的内容也是较为广泛以及专业面广，因此合同管理人员需要具有着足够的专业知识，这样才可以对合同管理工作给与胜任。

　　2.2提高对合同交底工作的重视程度

　　不论是主合同或者是协作的合同，项目负责人需要在合同签订后组织相关工作人员熟悉合同中的条款，从而能够做好合同的交底工作。主合同在进行交底的过程中，需要对合同之中较为重要的内容进行罗列，同时也需要对于施工中的一些不利和有利条款作出总结，对施工中所存在着的问题进行重视，使其可以在合同执行中提高管理效率。但是针对于项目交底的工作而言，则是需要对合同中所需要注意问题作出总结，使其可以更加方便进行合同的管理。针对于项目的合同交底工作来说，必须要能够形成书面记录，对于原件而言则是需要在合同管理部门进行保留，对于合同的交底会议而言不可以仅仅流于形式，需要能够让每一个项目的管理人员都可以理解合同之中所存在着的条款。

　　3必须要提高合同在工程造价中的应用

　　3.1提高项目的成本控制

　　对于公路工程项目的建设工作来说，需要能够将控制费用最小化的理念深入到工程的技术管理中，并且也需要使用一些科学的技术方法进行分析研究，使其能够对工程之中的各种消耗做出全面的调控分析，对其存在着的各种问题进行纠正，将其工程费用可以控制在合理的范围内，因此对于工程的项目成本管理工作来说，在造价控制中所具有着的作用十分突出，并且对项目进行成本管理仅仅实施根据项目的建设合同成本作为其核心，全面的提高项目建设合同的成本管理，这样才可以更好的保证经济效益得到飞速提升，从而促进经济效益达到最大化的目的。

　　3.2公路工程项目造价的影响因素分析

　　对于公路工程来说，在进行实施的过程中最少几个月才可以完工，所以伴随着工程的时间在不断的提高，项目的实施实际情况也将会越来越困难，导致工程的管理难度在全面的.提高。要是存在着处理不恰当，那么将会导致工程的造价难以得到控制，最终无法收场，在对工程进行实施的过程中所涉及到的内容也比较多，例如工程的工期以及质量和材料等价格的变化浮动，对于这些因素来说，所涉及到的范围比较广，同时涉及量也是比较大，彼此之间是存在着很大的联系，所以在工程进行施工的过程中必须要给与高度的重视，同时可以对合同进行管理从而能够实现对工程项目的造价进行合理控制。

　　3.3合同的管理可以有效的解决双方之间存在着的经济矛盾

　　在对工程合同进行签订之前，其目的便是维护双方的合法权益，要是合同中任何一方出现了违约的情况，那么将会对另外一方面的合法权益带来的影响，如果根据合同内容进行了约定，对于违约一方而言则是需要承担起相应的责任，并且违约的责任和条件则是以所签订合同内容作为相应的依据，进而使用经济的方式做出相应的衡量，并且也可以让违约一方付出相应的代价，同时对于受害的一方而言能够获得相应的补偿，对于违约的责任和条件而言，也是工程项目竣工阶段中最为重要的保障。通过上述分析，目前我国的公路建设在全面的发展，并且公路建设的单位也面临着较多的挑战以及基于，对于建设单位而言想要在激励的竞争中可以获得较多的优势，需要在合同管理的过程中提高管理水平，并且采取科学合理的控制措施，从而保证企业的经济效益可以达到最大化，此外也可以对企业自身的市场竞争力进行提高。

　　参考文献

　　[1]侯波.公路工程造价管理体系及确定方法与控制模式研究[D].长安大学，20xx.12（24）120-124.

工程合同篇10

　　*******项目道路施工合同

　　发包人：*****置业有限公司

　　承包人：

　　经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1.1 工程名称：*****道路工程

　　1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

　　1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

　　1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元单价 (综合单价包干)

　　大写元

　　1.8 质量标准：合格。

　　1.9 工期：

　　工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

　　二.技术标准及图纸

　　2.1 图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2 技术标准：

　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

　　三.双方权利和义务

　　3.1 发包人的权利和义务

　　3.1.1 发包人委派的业主代表：

　　姓名：职务：

　　3.1.2 监理单位及委派的工程师：

　　监理单位：

　　姓名：职务：

　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　3.1.3发包人主要工作：

　　3.1.3.1 负责场地三通一平;

　　3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

　　3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

　　3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

　　3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

　　3.1.3.6按合同约定支付工程款。

　　3.2 承包人的权利和义务

　　3.2.1 项目经理

　　姓名：职务：

　　项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　3.2.2承包人主要工作：

　　3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

　　3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

　　3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

　　3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

　　3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

　　3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

　　3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

　　四、工程价款

　　a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

　　d.工程报价单详附件，工程量按实结算

　　e.结算审计承包人付费执行采用沪建建(XX)641号，沪价费(XX)054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

　　五、工程价款的支付

　　5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

　　5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

　　六.安全文明施工

　　6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的'一切经济赔偿。

　　七.竣工验收

　　7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

　　八.违约责任

　　8.1发包人违约：

　　8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　8.2承包人违约：

　　8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

　　8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

　　九、争议

　　9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

　　十、合同生效与终止

　　10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

　　10.2合同订立时间：XX年月日;

　　合同订立地点：上海市。

　　10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、合同附件

　　11.1 投标文件

　　11.2 招标文件