桥梁施工合同

时间：2023-10-27 07:31:28 合同大全我要投稿

桥梁施工合同

　　随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的桥梁施工合同，欢迎大家分享。

桥梁施工合同

桥梁施工合同1

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)

　　为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称:xxxxxxx公路桥建设工程。

　　2、建设地点:xxxxx村xxxx。

　　二、承包方式及结算方式

　　1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为xxxx万元。桥梁施工合同。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。

　　2、工程完工验收后甲方结清工程款xxx万元整(预付工程启动资金xxxx万元)。

　　三、双方责任

　　(一)甲方

　　1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。

　　2、按协定及时支付工程款项。

　　(二)乙方

　　1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。

　　2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。

　　3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。桥梁施工合同。

　　四、施工内容及要求

　　1、修建长xxxx米，宽xxxx米的钢筋混凝土桥梁主体。

　　2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于xxxx，基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。

　　3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。

　　五、工程期限

　　1、本工程从**年**月**日开工，**年**月**日前完工。

　　2、因不可抗拒的`原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。

　　六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

桥梁施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　将其承包施工的建设工程---路桥的梁板吊装施工劳务分包给吊装运输有限公司(以下简称乙方)承担吊装施工。为保障工程建设符合质量标准和按期完成工程施工任务，甲乙双方基于大桥施工工程发包方的招标文件和施工承包合同的要求，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，在双方相互协商、自主自愿的基础上订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：路桥。

　　2、工程地点：XX县XX镇路与河交集处。

　　3、工程内容：路桥的全部梁板吊装架设。

　　二、工程范围

　　1、工程吊装施工承包范围为路桥的全部梁板吊装架设(详见图纸和工程量清单)，具体数量：

　　(1)长16米、宽1.24米、高0.8米、重约27吨的梁板，计四十四片(共二跨);

　　(2)长25米、宽2.2/2.6米、高1.4米、重约80吨的梁板，计三十片(共三跨)。

　　2、全部梁板分多次吊装，但甲方应每次提供可吊装梁板不少于8片的25米梁板或者不少于11片的16米梁板(最后一批次数量不足约定的除外)。

　　三、吊装施工劳务费用总价

　　完成上述梁板吊装施工劳务的费用总额(采用包干价)为人民币二十八万元整(此费用包括：吊车使用费，炮车、吊装工具相关费用，人工费用，移梁板费用及其他辅助人工及费用,不含税金)。具体是：

　　1、吊装16米长的梁板，每片吊装劳务费用为1000元，44片计4.4万元;

　　2、吊装25米长的`梁板，每片吊装劳务费用为7000元，30片计21万元;

　　3、场地移动梁板以及其他辅助人工及费用2.6万元。

　　四、工期要求

　　1、开工日期：自本合同签订之日起，乙方必须在接到甲方通知之日起二日内进入工地进行施工。

　　2、竣工日期：自本合同签订之日起，乙方必须在年月日前保质保量全部完成所有梁板吊装施工。特殊情况以甲方通知为准。

　　五、施工组织形式

　　乙方作为甲方管辖下的吊装施工队，应当服从甲方的统一安排和管理，并主动接受甲方下达的有关指令。乙方不得分包或肢解分包本合同约定的吊装施工劳务。

　　六、吊装施工劳务费用的支付

　　1、乙方每次完成25米长梁板的吊装施工作业的当日，甲方应先支付每片梁板吊装费6000元。

　　2、乙方完成全部梁板吊装施工作业并经相关部门验收合格之日起5日内，甲方应付清本合同约定的吊装劳务费。

　　七、甲方的责任

　　1、甲方负责提供有关的施工图纸。

　　2、甲方负责将施工时间提前一天通知乙方。

　　3、甲方应提供可以安全作业的场地给乙方吊装及运输车辆使用，保证25长的梁板(二跨)在旱地上吊装，所需土方挖填由甲方负责。如遇雨季，甲方应用石头填实作业场地，确保作业安全。如甲方不能提供作业场地，乙方可拒绝作业，由此造成的损失由甲方负责。25长的梁板(第三跨河道)的吊装方案到时按实际情况再定，但劳务费用不变，甲方应协助乙方整理场地，同时提供有利条件。

　　4、梁板安装前，甲方应做好墩台上梁板的安装位置的测量放样工作;安装时，甲方派专人负责工程技术，配合乙方指导梁板的安装就位，并及时进行验收。

　　5、甲方应负责乙方作业人员在甲方工地实施吊装作业的工作日内的伙食。

　　八、乙方的责任

　　1、乙方在本合同签订之后一周之内，必须向甲方提交架设工程所需的向上级相关部门报备的相关资料。

　　2、乙方必须严格按操作规程作业，在甲方技术人员指挥下，按国家验收规范及技术要求施工，确保施工质量，确保安全施工、

　　3、项目施工质量以监理工程师签字并经相关部门验收为准。由于乙方原因造成质量问题，乙方应无条件返工和整改，所发生的一切费用及责任均由乙方承担。

　　4、乙方应根据业主及甲方的阶段和总体进度计划，保质保量完成，施工进度和完工日期必须达到业主要求。

　　八、违约责任

　　1、本合同一经双方签订不得单方毁约，任何一方违约，应向对方支付违约金人民币五千元。

　　2、如甲方逾期向乙方支付应付的吊装劳务费，每逾期一日应向乙方支付应付未付劳务费3%的违约金。

　　3、如乙方接甲方通知后未及时进入甲方工地施工，或者因乙方原因导致全部梁板吊装作业超过约定工期，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定吊装劳务费总额3%的违约金。如乙方接甲方通知后未及时进入甲方工地施工，逾期3日，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。

　　4、由于乙方原因造成质量问题，乙方应当场或者最迟在接到甲方通知之日起2日内进场返工或整改。如乙方逾期返工或整改，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定吊装劳务费总额3%的违约金;逾期3日，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。

　　十、其他约定

　　1、本合同应确认为乙方已经对工程施工现场、工程内容、施工环境、工程地质情况、工程质量要求标准、工程期限及责任具有充分全面了解并予以认可的情况下而自愿签订。

　　2、本合同价为一次性包干确定，不随市场人工、材料单价的波动而调整。

　　3、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

　　4、本合同自双方签章之日起生效。

　　5、本合同壹式叁份，甲方持有贰份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：(公章) 乙方: (公章)

　　代表：(签字) 代表：(签字)

　　签约日期：年月日

桥梁施工合同3

　　发包人：______________________

　　承包人：______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________年重点道路桥梁建设项目施工三标段

　　工程地点：南大港管理区

　　工程内容：路基槽下处理80cm 30cm灰土16cm水稳7cm油面及水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。

　　资金来源：财政资金

　　二、工程承包范围

　　承包方式：承包人包工包料

　　承包范围：以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：159天

　　从______________________年4月10日开始施工，至______________________年9月15日竣工完成。

　　四、质量标准

　　1、工程质量标准：合格

　　2、工程必须严格按照施工图纸及发包人要求施工，认真遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量监督部门、检测部门、监理人、发包人的检查与监督，经验收达到合格等级。

　　3、工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式两份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。

　　五、合同价款及付款方式

　　合同总价(大写)：

　　1、北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、三标段招标文件的补充文件中第2条，三标段北环路外购土款：15元/m3×79653 m3=1194795元)

　　2、孔西路至马营桥段(马营路)：壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角伍分(含二标段、三标段招标文件的补充文件中第2条，三标段马营路外购土款：15元/m3×45117 m3=676755元)

　　付款方式：

　　1、路基工程完工后，经验收合格，付合同总价的30%;油面工程完工后，经验收合格付合同总价的40%;排水工程、绿化工程、标志和标线工程完工后，经验收合格，经审计等部门审核后付合同总价的25%。质量保证金为合同总价的5%，质量期为二年，保质期二年后，经发包人、监督部门、监理部门、设计部门、财政部门、审计部门、承包人、接养单位等联合验收后，无质量问题，质量保证金全部付清。

　　2、工程款必须打入乙方指定账户，否则视为工程款未到帐。

　　六、机械设备及其他要求

　　1、摊铺设备：摊铺机采用ABG，双钢震动轧路机或同级别摊铺设备。

　　2、水稳碎石必须采用厂拌。

　　3、灰土拌合必须使用灰土拌和机。

　　4、标志、标线、标牌由公路处指定厂家制作。

　　5、工程设计中线、设计高程等发包人按线路实际情况在设计图纸的基础上可进行调整，所发生的费用不予变更。

　　6、单项签证变更造价超过万元(不含5万元，以财政最后审核为准)可以调整，否则不予调整。

　　7、承包人应建立健全安全生产和文明施工制度，发生的人员伤亡事故及其他安全事故损失均与发包人无关。

　　8、发包人派出的监理人员监督和检查工程质量、进度，监理人员做出的指令，承包人应予执行。

　　七、发包人完成下列工作：

　　1、______________________年4月10日前办理土地征用、拆迁工作、平整场地等工作，使施工现场具备施工条件。

　　2、______________________年4月10日前协调施工所需水、电、通讯线路的接驳。

　　3、______________________年4月10日前协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

　　八、承包人完成工作：

　　______________________年4月15日前完成施工现场办公和生活的`房屋设施的建设。

　　九、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量无偿保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。

　　十一、违约责任

　　1、因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推迟一天扣合同总价额的千分之一。

　　2、因承包人原因造成工程质量达不到约定标准，由承诺人无条件修复，如因此造成合同延期的按本条第1款执行。对由此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

　　十二、其他

　　1、本合同相关招投标文件、适用的技术规范和标准、设计图纸、质量保修书等均为本合同组成部分。本合同未尽事宜双方可作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成由沧州仲裁委员会仲裁解决。

　　3、本合同订立时间：______________________年4月8日

　　4、发包人、承包人约定合同自双方签字签章后生效。

　　5、本合同订立地点:南大港管理区

　　6、本合同一式四份，发、承包人各执一份，送财政局、建设局各备案一份。

　　发包人：______________________(公章)承包人______________________(公章)

　　地址：______________________地址：______________________

　　法定代表人：______________________法定代表人：______________________

　　委托代理人：______________________委托代理人：______________________

　　电话：______________________电话：______________________

　　传真：______________________开户银行：______________________账号：______________________邮政编码：______________________电子邮箱：______________________

桥梁施工合同4

　　甲方:(以下简称甲方)

　　乙方:(以下简称乙方)

　　甲方承接工程施工，为保证工程按期、保质完成，同意由乙方组织作业班组对工程内乌桥港大桥、箱涵、盖板涵工程进行组织施工。为明确双方的权利和义务，甲乙双方本着精诚协作、互利互惠的原则，经双方友好协商，订立如下施工合同，以资双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　_________________________

　　二、工程地点：

　　_________________________

　　三、施工内容：

　　1、乌桥港大桥除桩基工程、锥坡外的所有设计图纸施工任务及工序(含砍桩头、预制梁台座、存梁台、预制场场地硬化、转梁、龙门吊司机等)等工作并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(预制梁台座钢板钢筋、混凝土、钢铰线、波纹管、锚具、支座、支座钢板、伸缩缝等)、模板、钢管除外)、人工、机械(不含吊车、架梁设备、预制场龙门吊)等。

　　2、乌桥港大桥桩基钢筋笼、声测管制安并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(钢筋、声测管)除外)、人工、机械(不含吊车)。

　　3、本工程内所有圆管涵、箱涵、盖板涵设计图纸施工任务及工序等工作并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(钢筋、混凝土、圆管涵)、模板、支架、钢管除外)、人工、机械(不含吊车)等。

　　四、工程单价：

　　1、本工程单价结算时工程量按设计图纸计算，无设计图纸的按现场实际完成量计算。

　　2、本工程实行大综合单价承包，即：钢筋单价含钢筋制安等费用，钢绞线单价含波纹管制安、钢绞线制安张拉、孔道压浆等费用，混凝土含模板制安、支架搭拆、混凝土浇筑等费用。具体单价为：乌桥港大桥桩基钢筋笼单价为550元/吨(如因甲方原因造成乙方工期延误时，甲乙双方协商，由甲方给予乙方一定的人工费补偿)、上下部结构钢筋单价为3、桥墩柱砼单价为270元3、桥墩帽砼单价为270元/m3、桥肋板砼单价为270元/m3、桥台帽砼单价为270元/m3、桥耳背墙砼单价为270元/m3、桥搭板砼单价为80元/m3、桥空心板梁砼单价为310元/m3、桥绞缝砼单价为230元/m3、桥护栏砼单价为400元/m3、桥面铺装砼单价为200元/m3、箱洞(含盖板涵)砼单价为220元/m3、箱洞(含盖板涵)钢筋单价为元/吨、圆管涵砼单价为120元/m3(计算工程量时不含圆管涵本身混凝土数量)、砼桩头单价为400元/个、空心板台座砼单价为元/个、存梁台台座砼单价为元/个、空心板梁转存单价为元/片、龙门吊司机工资为元/月。

　　3、单价实行劳务承包，自负盈亏，永久性主材(钢筋、声测管、混凝土、钢铰线、波纹管、锚具、支座、支座钢板、伸缩缝、圆管涵)、预制梁台座钢板钢筋、模板、支架、钢管由甲方负责提供，其余的所有材料、人工、机械(不含吊车、架梁设备、预制场龙门吊、)及工具由乙方负责(注：各基坑开挖由甲方负责，但乙方需提前一天通知甲方)。

　　五、施工工期

　　1、各项具体工程的开工、竣工时间以甲方实施性施工进度计划为准。如遇雷雨、人为不可抗拒的自然因素等影响，工期可相应顺延。

　　2、乙方应根据工程施工需要进足劳力，并服从甲方根据工程进展情况对劳力做出调整，如因乙方管理不善或因劳动力不足影响工程进度达不到工期要求，甲方有权对本合同范围内的施工任务进行分割，直至将乙方清除出场，乙方不得违背并负全部责任。

　　六、工程质量

　　施工过程中，乙方必须认真执行施工设计图及规范的要求，使工程一次合格率达100%，质量满足《验标》合格要求，特别应做到如下几点：

　　1、接受甲方技术人员及现场管理人员的指导;

　　2、施工活动符合监理程序，所做工作需得到监理工程师质量合格的认定手续，否则按监理工程师的指示自费整改到令监理工程师满意的地步并取得签证手续;

　　3、施工的过程及结果满足《公路桥涵施工技术规范(JTGTF50-20______)》、《福建省普通公路施工标准化指南》、《公路工程质量检验评定标准(JTGF801-20______)》要求;

　　4、对质量有争议时以《公路桥涵施工技术规范(JTGTF50-20______)》、《福建省普通公路施工标准化指南》、《公路工程质量检验评定标准(JTGF801-20______)》的条款由第三方认定;

　　6、乙方应加强教育，提高全体员工的质量意识，科学安排，精心施工，并积极配合业主、监理工程师或甲方的质量检查，并无条件为此提供便利的条件;因乙方管理不力、操作不当问题导致达不到上述质量目标的，乙方应无条件在甲方要求的时间内进行返工直至达至质量验收标准，否则甲方不予验收计价，勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

　　7、乙方私自对混凝土进行加水，甲方发现一次将对乙方进行罚款500元。

　　8、混凝土浇筑过程中如发现因振捣不到位，造成质量问题不能使用的，乙方需全权负责由此造成的损失。

　　七、双方责任和义务

　　(一)、甲方责任

　　1、对业主负责，并协调一切工程范围内的事务。

　　2、提供施工图纸及施工方案，负责技术指导工作，并在工程开工前做好技术交底、安全交底工作。

　　3、负责测量及施工放样并指导施工管理。

　　4、正常施工时如果因群众干扰，甲方出面协调处理。

　　5、应经常对工程进行检测，有不符合要求的地方及时通知乙方修正处理。

　　6、各基坑由甲方负责开挖。

　　7、施工用水、用电由甲方负责。

　　8、甲方负责原材料及时到位。

　　9、双方商定的其他责任和义务。

　　(二)、乙方责任

　　1、应全面履行甲方与业主签订的施工合同，服从甲方、监理工程师的管理。

　　2、必须服从甲方管理人员的.组织安排，认真按现行的施工规范、标准(包括安全规范)进行施工，如有违反，甲方有权对乙方进行处罚(包括经济处罚)。

　　3、在施工前应对员工做好技术交底和安全交底，杜绝一切质量和安全事故的发生。

　　4、积极配合甲方人员以及业主、监理人员的检查指导。

　　5、乙主应绝对维护甲方的形象，加强员工的法律知识教育，保证其所属的员工遵纪守法，不得有赌博、偷窃等违法乱纪行为发生。

　　6、承担所属人员、设备、材料的调遣、撤场等全部费用。

　　7、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故，乙方负全部责任;并由此导致政府相关部门、业主与监理驻地办的处罚的由乙方自行负责，同时甲方将追究乙方责任。

　　8、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他班组的关系。

　　9、乙方不得随意提出退场，如果因自身原因中途主动退场，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

　　10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资。

　　11、张拉设备必须向甲方提供合格的标定报告。

　　12、双方商定的其他责任和义务。

　　八、计量支付

　　乙方本月完成工程款待次月甲方向业主计量完成后，由甲方向其支付70%，剩余工程款，经甲方验收合格后三个月内付清。

　　九、其他事项

　　1、未尽事宜经双方协商另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。若有争议，双方本着互谅互让的精神协商解决，必要时可提交甲方属地合同仲裁机关仲裁，调解不成，由甲方属地法院裁决。

　　2、本合同一式肆份，双方各执两份，自签订之起生效，双方权力义务履行完毕后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　电话：

　　_____年_____月_____日

　　签订地点：

桥梁施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和服从甲方与业主签订的施工承包合同以及_有限公司的有关合同管理规定。

　　第二章合同的组成文件

　　一、本施工合同协议书及补充合同条款。

　　二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。

　　三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。

　　四、由甲方牵头编制的总体施工方案。

　　五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。

　　第三章工程概况

　　一、工程名称：。

　　二、工程地点：

　　三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面

　　铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆(包括木模的加工制作和固定)、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进行以上工程而进行的一切准备工作;乙方负责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。

　　第四章合同价款及结算

　　一、本工程价款实行单价包干，工程价款结算时，以双方共同签证计量的工程量乘以约定单价，即为结算总价。

　　二、单价包含实施和完成本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备(吊车、挖机、泵车等由甲方提供)及所有材料(除甲供材料外)其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用;含人员及设备进退场费用;以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

　　三、本合同为固定单价合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。

　　四、承包单价(见后附表一、劳务承包单价"表)、(附表二、甲供材料单价表)、(附表三、机械台班单价表)。

　　五、计量支付：

　　甲方的计量支付款到账后7天内，按乙方实际完成工程量进行计量。计量由甲方计划合同部会同工程技术部、施工队队长参加，并共同签字后作为计量的依据，经项目部领导和相关部门签字后由财务部门支付(支付额控制在当月计价总额的80%)，剩余部分工程完工后扣除质保金5%部分一次性付清。甲方计量款未到账之前，甲方没有预借工程款及其他款项的义务。

　　1本合同劳务费根据作业进度实行按月计量，按业主支付工程款的相同比例支付劳务费。发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：

　　1.1因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费;

　　1.2劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费;

　　1.3技术资料或检查证等签字不全的作业量;

　　1.4隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的;

　　1.5未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的;

　　1.6乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。

　　2当建设单位工程建设资金不能及时到位时，乙方同意甲方应按工程款拖欠比例及拖欠时间欠付和迟付劳务费。

　　3当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。

　　4乙方每月应提前做好真实工资表，由甲方在每月计价(计价款大于工资总额)后组织现场发放，从计价款中扣除，剩余部分再支付给乙方负责人。

　　5本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票(具体需提供发票种类最终解释权归甲方财务部)，若提供的发票不满足要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行承担。

　　6所有工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。

　　7合同外工程量的确认;合同外工程量，在施工时发现工程量与图纸不符应立即停止施工，及时与工程部联系，由工程组织四方代表(工程部、计划部、现场负责人、施工队负责人)现场确认并填写确认单作为计量依据。否则，责任自负。

　　六、支付期限：甲方给予乙方办理计量支付手续后30天内，支付乙方上月计量款的80%，剩余工程款在完工后60天内付清(不计息)。

　　七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币元为诚信履约保证金，该保证金在乙方承包项目内容施工完工后60日内退还乙方(不计息)。

　　八、质量缺陷保证金：经甲方和上级有关部门验收合格后，按结算总价的5%暂扣乙方的质量缺陷保证金，待建设单位规定的.工程缺陷保修期满并且没有发生维修费用则全额无息返还乙方。如在业主规定的缺陷责任期发生维修费用，则甲方扣除实际发生的维修费用后余额无息返还给乙方。

　　第五章工期及阶段工期目标

　　一、总工期：天，自20______年__月__日开始至20__年6月15日。

　　二、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。

　　三、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。

　　四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前;由于业主的原因或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。

　　第六章物资、设备的供应

　　一、甲供材料：甲方负责供应主材及业主要求的特种材料，如钢材、锚具，支座、水泥、混凝土、定型模板等，与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责。

　　二、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电(包括电缆、配电柜的购置、安装)由乙方负责并承担电费;

　　三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备，乙方组织施工。

　　四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并承担费用。如若使用甲方机械设备为有偿使用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方使用时按相关机械台班费用结算。

　　五、乙方自备材料、设备：

　　合同约定施工项目使用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二(甲供材料数量、价格表)或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，并从计价支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

　　六、乙方在甲方处领用的周转材料(定型模板除外)、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。

　　七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方计量款中扣回。

　　第七章工程质量

　　1.乙方严格遵守《招标文件》，严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员(内部监理工程师)和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查;如发现质量问题，除令其无偿返工外，还要承担违约责任，业主因质量不合格所有处罚金额由乙方承担。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应及时上报验收工程，以便甲方统一安排，并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

　　2.业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。

　　3.乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检

　　4.分项工程合格率100%，优良率达到100%以上，质量事故(案次)零次。

　　5.工程资料：乙方必须按照相关的公路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料，相关费用由乙方承担。

　　第八章工程变更

　　1.任何设计变更均不能使本合同中止。

　　2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。

　　3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。

　　4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否则乙方承担由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。

　　第九章施工安全

　　一、乙方必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。

　　二、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责监督管理。

　　三、乙方要设臵专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发现隐患及时排除和制止，杜绝安全事故的发生。

　　四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡非甲方人员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。

　　五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工的，施工前应向甲方提交安全防护措施，经过甲方和监理的批准后才能实施，

　　六、乙方应在危险源设臵照明、警示信号、看守和其它必要防护措施，以保证施工人员、第三者及工程本身的安全，其费用由乙方承担。

　　七、安全生产协议附后另签。

　　第十章双方职责

　　第一条甲方职责

　　一、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件接受甲方管理。负责对乙方的工作进行检查、验收。

　　二、甲方负责施工过程中的技术交底和技术指导。甲方工程技术部负责提供技术图纸及必要的施工规范。

　　三、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需在此过程中予以专人配合(并派专人做混凝土试件)。

　　四、按时对乙方当月完成的工程量按双方合同明确的单价进行计量与支付。

　　五、甲方尽力帮助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担任何误工、窝工费用。

　　六、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。

　　七、合同范围内主便道由甲方负责维护，乙方生活及施工场地至主便道的支便道由乙方负责维护。

　　八、甲方在施工中享有处罚权，甲方有权对乙方的违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的计划任务、没有达到规定的质量标准、对存在的安全隐患整改不力等违约行为进行经济处罚，乙方必须服从、立即改正其不规范的行为，并接受甲方的处罚。

　　第二条乙方职责

　　一、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、相关规范及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所造成的一切损失由乙方承

　　二、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方的工作时间、管理方式，遵守甲方的各项规章制度、服从甲方管理。不按甲方指令进行施工，所产生的一切不良后果由乙方自行承担。

　　三、由于乙方原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全部责任由乙方自行承担。

　　四、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班，否则甲方将视情况予以经济处罚。

　　五、乙方必须按照甲方安排的进度计划保质保量的完成施工任务。如因乙方原因造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方承担一切由此产生的经济损失(包括对甲方造成的损失以及业主、监理对甲方作出的经济处罚和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项)。需返工的，必须在甲方要求的时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行承担。

　　六、如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%罚款。

　　七、乙方负责制作混凝土、砂浆等试件，并建立养生室或水池。

　　八、对成品、半成品进行必要的保护、防护、防锈措施，保护、防护、防锈措施所使用的材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。

　　九、乙方进场施工前必须向甲方提供特种作业人员上岗资格证，所有人员的身份证。乙方进场施工前必须向甲方提交乙方材料员的书面委托资料，所有材料的领用必须经此人签字甲方才给予办理。

　　十、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。

　　十一、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进行转包和分包，若私自进行转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可能出现的后果，全部由乙方负责。

　　十二、保证按时足额为农民工缴纳各项保险(养老、医疗、失业、人身意外伤害险及女职工的计生险)及足额支付民工工资，并接受甲方的监督和检查。必

　　十三、乙方对其施工的项目负有质量责任，在未通过竣工验收前，其维护、保养、维修以及缺陷处理均由乙方负责，发生的费用甲方在乙方的质量缺陷保证金中扣除。

　　十四、乙方必须具备至少1--2名有专业职称的技术人员，并纳入到项目部工程部管理，履行现场施工技术员职责，完成各种内业资料和监理签字、协调工作。

　　十五、乙方在施工、生活用的水、电费和施工养护用水由乙方自行承担。

　　第十一章甲方作出终止合同的依据

　　1、乙方违约;

　　2、放弃合同;

　　3、没有合理的原因而未能开工，经常性地基本上违背合同规定的义务;

　　4、未能以适当的努力进行工程施工，经常性地基本上违背合同规定的义务;

　　5、未能按合同规定进行工程施工;

　　6、拒绝或不重视遵照甲方或业主要求，野蛮施工。

　　7、转让和分包。

　　8、如由于乙方违约造成合同解除的，甲方有权扣留乙方的诚信保证金，并由乙方承担由此造成的责任和经济损失。

　　9、乙方不具备施工能力，投入的人、材、机不能满足施工进度、质量要求的。

　　10、乙方施工中发生质量、安全事故，甲方勒令限期整改未整改的。

　　11、由于上述原因导致甲方做出终止合同行为的，甲方将扣留乙方的履约诚信保证金，并有权向乙方追究其对甲方造成的经济损失和法律责任。

　　12、如由于乙方违约，则甲方有权单方终止合同，清退乙方出场(甲方终止合同的依据见第九章)，同时向乙方索赔对甲方造成的损失。清退时按乙方完成合格工程数量的80%清算支付，其余20%和全部履约保证金甲方扣留作为乙方给甲方

　　第十二章争议解决

　　合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决，经调解达不成协议的可向山西省太原市人民法院起诉解决。

　　第十三章附则

　　一、本合同签订之前双方签订的所有合同均无效，以本合同执行。

　　二、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　三、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

　　四、本合同经甲乙双方代表签字、加盖本单位公章(逐页小签并加盖骑缝章)即生效，工程竣工验收，甲方结清工程款后，合同自行终止。

　　甲方：

　　法定代表人

　　或其授权代理人：(签字)

　　____年__月__日

　　乙方：

　　法定代表人

　　或其授权代理人：(签字)

　　____年__月__日

桥梁施工合同6

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、分项工程名称：桥梁分项工程。

　　3、工程地点：

　　第二条承包内容

　　本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件《桥梁工程分包内容及单价清单》。

　　第三条承包方式及承包单价

　　一、承包方式

　　1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。

　　2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。

　　二、承包单价

　　各分项承包单价见《桥梁工程分包内容及单价清单》。

　　以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

　　第四条施工工期

　　1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。

　　2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150～200元，在乙方进度款或结算款中扣除。

　　3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以200～2000元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。

　　4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

　　5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。

　　6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。

　　第五条质量标准及管理要求

　　一、质量标准

　　1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。

　　2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

　　二、管理要求

　　1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。

　　2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。

　　3、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。

　　第六条安全生产、文明施工管理要求

　　1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。

　　2、遵守甲方制定的`各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。

　　3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。

　　4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

　　5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。

　　第七条双方责任

　　一、甲方责任

　　1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

　　2、负责砼拌和、运输至施工现场。

　　3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。确保运梁车能畅通运到桥梁现场。确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。

　　4、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

　　5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。

　　6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。

　　7 、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的及时供应。

　　8、及时对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。

　　9、对临时驻地建设只提供临时用地。甲方在拌合站提供70~80KW电源给乙方，乙方自行接至预制场，所有费用乙方自负。

　　二、乙方责任

　　1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。

　　2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。

　　3、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

　　4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明材料由甲方负责),并承担相应费用与责任。

　　6、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。

　　7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。

　　8、如果因自身原因中途主动退场，乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

　　9、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。

　　10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。

　　11、乙方自备的设备及小型机具(如架桥机、龙门吊、运梁车、钢筋加工设备，焊接设备、模板加工制作设备、砼振捣机具及其它小型机具等)必须符合国家现行技术及安全标准。在使用过程中，必须加强维修及保养工作，不能影响工程质量与进度。

　　12、钢筋按图纸量加2%损耗由乙方包干，砼按图纸数量包干。

　　13、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。但检验要及时，最长时间为二个小时，否则视为合格。

　　14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

　　15、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。

　　16、现场用电应按有关要求进行搭设。

　　17、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。

　　发包方：

　　承包方：

　　月日

桥梁施工合同7

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　承包方：___（以下简称乙方）

　　乙方派____________为项目负责人，____________为现场负责人，负责现场管理工作。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、分项工程名称：桥梁分项工程。

　　3、工程地点：

　　第二条、承包内容

　　本标段桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。

　　第三条、承包方式

　　一、承包方式

　　乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。

　　第四条、额外工程量

　　发生的图纸变更等情况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。

　　第五条、付款方式

　　当工程桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之______。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之______。

　　第六条、施工工期

　　1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。

　　2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款______元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，、小工按人头算每人每工日______元，在乙方进度款或结算款中扣除。

　　3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以______元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。

　　4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

　　5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。

　　第七条、质量标准及管理要求

　　一、质量标准

　　1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。

　　二、管理要求

　　2、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。

　　第八条、安全生产、文明施工管理要求

　　1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。

　　2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。

　　3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。

　　4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

　　5、若乙方在生产过程中由于违各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。

　　第九条、双方责任

　　一、甲方责任

　　1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

　　3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。

　　5、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。

　　6、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。

　　7、及时通知监理对乙完成的工序验收。

　　8、对临时驻地建设只提供临时用地。

　　二、乙方责任

　　1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。

　　2、甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购的.，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

　　3、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。

　　4、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回

　　5、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。

　　6、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

　　7、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违有关规定造成的损失和罚款。

　　8、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作（文明材料由甲方负责），并承担相应费用与责任。

　　9、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。

　　10、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。

　　11、如果因自身原因中途主动退场，乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

　　12、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。

　　13、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金（若有）。

　　14、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。

　　15、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

　　16、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。

　　17、现场用电应按有关要求进行搭设。

　　18、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。

　　第十条、工程质保期和质保金

　　1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。

　　2、质量保修金：按乙方工程结算总价的%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清；若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。

　　第十一条、争议解决

　　1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。

　　2、向辽宁省盘锦市仲裁员会申请仲裁。

　　第十二条、其他

　　1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。

　　2、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。

　　甲方：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　______年______月______日

桥梁施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，通过协商。乙方愿为甲方提供合格的施工用具及操作人员，为建立和谐稳定的劳动关系，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，本着平等自愿、协商一致的原则，经甲、乙双方协商一致，同意签订本合同共同遵守。

　　一、工程名称：赵河大桥桥梁工程。

　　二、工程地点：南阳市镇平县。

　　三、承包范围：桥梁基础及下部构造钢筋加工、接桩(含破桩头)、立柱、盖梁、耳背墙、支座垫石、挡块等以及与之相关的工程量。

　　四、承包方式：为砼、钢筋单价形式劳务合作承包合同。

　　五、承包单价

　　除外)、安装费、维护费、保险费、1.5%安全生产费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。在施工过程中，如有需要，乙方提前申请，甲方可以提供吊车，挖掘机等大型设备配合乙方施工。

　　乙方向甲方提10%履约保证金。

　　六、质量要求

　　1、乙方应严格按施工设计图纸、技术规范、实施性指导意见的要求组织施工，接受甲方项目部、监理、业主有关部门的指导。

　　2、桩基小接桩钢筋必须控制在设计和规范范围内，否则造成的损失由乙方承担。

　　3、分项、分部工程一次验收合格率100%，优良率100%，单项工程总评95分以上。

　　4、砼外表无色差、外光、内实、无蜂窝麻面、无裂缝，达到业主创优标准。

　　5、无质量隐患、无质量通病

　　6、外观质量达到规范要求，并得到监理和业主的认可。由施工质量造成的返工、质量处罚由乙方全额承担。

　　七、工期要求

　　6 月 1 日之前必须全部完成合同承包范围施工，同时满足业主的计划工期要求，如业主工期提前，则乙方无条件按要求完成。乙方不得以任何理由(资金、农忙等)推迟工期。

　　八、材料、设备供应方式：

　　1、吊车、挖掘机、钢筋由甲方提供，甲方负责按乙方实际使用计划运至施工现场。乙方负责卸货材料的堆放、储存和保管等工作所有人工。

　　2、砼使用商品混凝土，按照乙方的要求在指定时间内运送到指定位置，若由于乙方原因准备工作不充分导致砼的质量变化由乙方负责。砼的数量按施工图实体计算，损耗控制在2%之内，多出部分由乙方承担，混凝土按商品混凝土单价在工程款中扣除。

　　3、钢筋的数量按施工图实体施工，损耗控制在1.5%之内，按工程施工图的数量结算。超出部分由施工队自行承担(按照材料进价从工程款中扣除)，节余部分按结余量的50%奖励施工队。废弃的钢筋头交由甲方处理不得私自卖掉，如果乙方发现卖掉，一次罚款2万元。

　　九、双方权利及义务

　　l、甲方权利及义务

　　1)负责提供完整的施工图、技术交底、工程质量的检查、指导。

　　2)负责按协议的规定支付工程计量款。

　　3)负责协助乙方地方矛盾的协调。

　　4)负责有关技术资料的复核和汇总。

　　5)负责与乙方签订“安全生产管理协议”(另外签订)，并向乙方进行安全生产技术交底。对乙方的安全生产进行监督、检查，对违规或事故实行处罚，对隐患提出整改，对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，直至终止合同。

　　6)负责与乙方签订“廉政合同”，接受双方及有关部门的监督。

　　7)甲方负责施工场地的“三通一平”工作。

　　2、乙方权利和义务

　　1) 负责按施工技术规范、施工技术指导书、施工图要求施工，按验收标准验收;

　　2)负责按监理程序报验，服从甲方及监理人员的检查、指导。

　　3)在施工中发生质量问题应立即报告甲方，按甲方要求及时整改，损失由乙方自负。

　　4) 对承包工程的工期负责。经理部在下达工程任务的同时，下达工程目标工期。乙方在合同工期内完成工程，并严格遵守甲方指定的阶段性目标工期。

　　5) 负责安全生产，文明施工。施工期间，乙方独立承担安全生产责任，为安全生产总责任人，派驻工地的队长为本项目的安全第一责任人，对所承担的工程的安全生产责任，发生一切安全事故，损失由乙方自理。

　　6) 协议履行期间，乙方应执行业主、监理、甲方单位发出的一切通知、意见、指示、决定。

　　7) 负责乙方使用地方道路的维护和环境的保护。由乙方原因引起矛盾甲方配合协调，费用由乙方负责。

　　8) 完工退场前按业主及地方政府的要求清理施工现场，恢复原貌，妥善解决好地方矛盾，还清地方债务。

　　9)严格遵照执行地方的村规、民约，服从当地公安部门的管理，

　　10)队长和技术负责人、施工班长每月在施工现场不少于28天，遇事向甲方项目部请假，未经甲方批准不得擅自离开施工现场。

　　11)在施工过程中，甲方不承认乙方与第三方发生的任何经济责任，也不承担任何连带责任。

　　12)接受甲方对乙方暂定工程量的调整。

　　13)承包工程不得分包、转包。

　　14)乙方保证计量款用于本项工程，严格执行专款专用原则,并且保证农民工工资发放到位，甲方在必要时扣留部分资金用于农民工工资直接发放。甲方有权不定期对乙方劳务人员工资支付情况进行抽查，如经核实有拖欠劳务人员工资现象，甲方有权直接向劳务人员发放补齐所拖欠的工资，并从甲方应付或到期应付乙方的款项中扣回。并对乙方处以拖欠劳务人员工资2-5倍处罚。

　　十、结算和支付

　　1、中期付款

　　人员设备进场后，具备正常作业能力后。中期按月计量。由甲方负责汇总向业主申报计量。甲方收到业主月支付的工程款后10天内向乙方支付月工程计量款。每月支付按完成合格工程量的80%进行支付。计量款未到位时，由施工队自筹资金，项目部不予付息，在每期支付款中扣除5%质量保证金，待缺陷期满业主退付项目部后退还施工队。1%安全保证金，8%农民工工资保证金，待承包项目结束后3个月内无纠纷退还该项保证金。

　　2、竣工结算

　　工程竣工验收合格后，一个月内进行工程财务结算，结算款中应扣除质保金5%，扣除超用材料款，罚款、违约款。结算余额在收到业主计量款后两个月内支付。

　　3、最终结算

　　工程交工验收，乙方无遗留问题，两个月内付清尾款(除质保金)。

　　十一、其他事项

　　1) 任何设计变更均不能使本合同中止或无效。

　　2) 因设计变更而增加或减少工程量，乙方必须无条件接受。

　　2、工期的提前。如业主要求提前工期，乙方应遵照执行，甲方不额外支付费用。

　　3、如因业主征地、不及时，不可抗拒的自然灾害，业主工程款不到位、图纸资料延误等致使乙方窝工，影响工期，在得到业主的书面认可后，工期可以顺延，由此造成的损失，甲方负责向业主索赔，乙方必须提供足够的证据。甲方将根据索赔额全部或部分的给予乙方补偿。

　　十二、违约责任

　　1、由于乙方自身的原因造成月度、季度总工期延期，分别考核，每次考核，每延期一天按承包工程总价的0.5%罚违约金。

　　2、施工期间发现工期严重滞后，影响到甲方的.形象，甲方要求乙方立即整改，若整改后没有明显效果，甲方有权分割乙方的工程量，直至将乙方清退出场，扣除履约保证金。一切损失乙方自负。

　　3、乙方由于质量达不到规定要求，应立即返工，损失自理，工期不得延长。

　　4、有质量问题，而又不能限期整改，甲方有权分割乙方的工程，直至全部收回。按乙方违约论处，扣除履约保证金。损失由乙方自理;。

　　5、乙方在质保期内负责已完工程的维护、保养和缺陷修复。否则甲方派用队伍施工，其费用在乙方剩余费用中扣除。

　　6、违反地方规定及法律法规，由司法部门罚处。

　　7、乙方对已完工程没有在规定的时间内检测，由甲方负责联系检测，费用在乙方计量款中扣除。

　　8、施工中安全事故乙方自愿负责，没有按甲方要求文明施工，甲方视情况罚款5000.00—50000.00元。

　　9、乙方派驻工地的队长、技术负责人没有经甲方同意少于规定的在场时间，每天每人扣500.00元。

　　10、发现乙方将工程转包，再次分包，视违约处理。

　　11、乙方不得以天气影响、地方干扰等其它理由为由停工或阻工，应积极配合甲方做好各种协调工作。

　　十三、安全施工作业

　　1、在施工的过程中，乙方必须遵守国家、行业安全生产法律法规，严格按照甲方及上级单位安全管理体系的要求规范管理，甲方进行监督检查。

　　2、乙方人员必须按操作规程施工，持证上岗，作业中发生人员责任伤亡事故按国家有关规定处理。

　　3、施工范围的安全、环境、文明、卫生应符合甲方的要求，费用已包含在报价内。

　　4、服从甲方对工程进度、质量、文明施工、相互配合的统一管理，若不能完成施工计划时，甲方有调整其施工范围的权利，并对乙方进行经济处罚。

　　5、在施工期间自带的机具应数量充足、性能良好、符合国家安全生产等有关规定，保证工程施工的正常进行。

　　6、人员机械应保证甲方的正常施工(含农忙季节)，确保按阶段性工期完成施工进度计划。

　　7、安全帽、工作服由甲方按规定统一购买，乙方承担费用。

　　8、必须执行甲方的各项管理规定及处罚办法。

　　9、按国家及政府部门规定交纳各种税费。

　　10、合同履行期间的一切人身伤害、伤亡、财产损失等均由乙方承担。

　　十四、本合同一式肆份，甲方三份，乙方一份;甲、乙双方签字盖章，乙方向甲方提交履约担保金后生效。双方全部履行合同义务，乙方履行完缺陷责任期和保修期的全部义务，不存在遗留后本合同即失效。

　　十五、本协议由双方法定代表人或其授权代理人签署并盖章。

　　十六、本协议未尽事宜

　　原则上按总合同有关规定办理，或共同协商解决。如协商破裂，须向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　十七、本协议甲方有最终的解释权。

　　甲方： (印章) 乙方： (印章)

　　甲方代表： (签字) 乙方代表： (签字)

　　年月日

桥梁施工合同9

　　甲方：____

　　乙方：____

　　为加强对城市轨道交通安全保护区安全文明施工管理，确保地铁设施安全与运营安全，维护地铁车站出入口正常通行与周边的整洁卫生，根据《建设工程安全生产管理条例》、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》、《深圳市城市轨道交通运营管理办法》、港铁轨道交通(深圳)有限公司《REF-OD-005-A0/4号线线铁路保护区安全保护管理办法》，双方本着友好协商的原则，签订本协议，共同遵守。

　　一、施工作业项目简介

　　1.1项目名称：

　　1.2项目位置：

　　1.3施工作业内容与范围：

　　1.4作业期限：

　　1.5车站或隧道内监测项目：

　　1.6车站或隧道外监测项目：

　　1.7作业现场存在的危险因素：

　　二、安全施工条款

　　2.1通用条款

　　2.1.1乙方单位应建立安全施工保障体系，实行安全施工岗位责任制。

　　2.1.2乙方应委托有资质的专业机构，分析与评估设计方案和施工方案对城市轨道交通设施及运营安全的影响。

　　2.1.3乙方应委托有资质单位承担该项目施工，并采取有效措施确保施工不会对地铁设施与运营安全构成不利影响。

　　2.1.4乙方应对施工作业影响的地下管线，尤其是邻近地铁设施、出入口附近的燃气管线进行妥善的安全防护和监测，确保安全。

　　2.1.5乙方应根据地铁结构、设备、设施和不同自然条件，针对性地制订城市轨道交通设施保护及安全运营的各种应急预案(如暴雨、透水、位移、沉降、变形等)，得到甲方审核同意，并报深圳市地铁运营管理办公室备案。

　　2.1.6乙方应委托具有监测资质的第三方监测单位对受影响区域的城市轨道交通设施进行监测，并将第三方监测单位资质材料报甲方和深圳市地铁运营管理办公室备案。

　　2.1.7当监测值接近《地铁安全保护第三方监测控制指标》规定的控制指标时，乙方应启动应急预案，采取有效措施确保地铁设施与运营安全。

　　2.1.8第三方监测需要在地铁设施或地铁内部布点监测的，必须得到甲方同意，并由甲方人员陪同方可作业。

　　2.1.9进入地铁内部施工作业的'乙方人员，应遵守甲方有关规定，服从甲方工作人员的指挥;如乙方未执行甲方的安全生产规定而产生的安全管理问题，由乙方负责。

　　2.1.10乙方应指派专人负责施工作业过程中的安全管理工作，甲方指派专人负责联系、管理、监督工作。

　　2.1.11对甲方指出的不符合安全管理的行为，乙方应立即改正，并接受处理;乙方施工作业人员不服从甲方管理的，甲方有权要求乙方更换。

　　2.1.12乙方在现场发生意外事故，应立即向甲方报告，并保护好现场，接受调查处理。

　　2.2特别条款(具体内容由各主管部门根据施工作业内容和现场环境拟定)。

　　三、文明施工条款

　　3.1通用条款

　　3.1.1施工作业单位应建立文明施工保障体系，实行文明施工岗位责任制。

　　3.1.2施工作业单位在编制施工组织设计时，应按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的有关规定，对文明施工必须进行设计，得到甲方的同意。设计时要求：

　　施工作业的临时设施、场地布置、临时道路、围墙围栏等不得影响地铁出入口通行和地铁乘客安全;

　　施工作业现场的污水处理排放不得排向地铁车站出入口、风亭、冷却塔等设施;

　　应设置必要的导向标志和温馨提示，方便地铁乘客通行。

　　3.1.3乙方应在临近地铁车站出入口的现场周边应设置连续、密闭的围栏，保证围栏安全、稳固、整齐、美观。

　　3.1.4乙方临时建筑物、构筑物与地铁风亭、冷却塔的净距离不应小于5米，并满足地铁通风散热要求。

　　3.1.5乙方临时建筑物、构筑物与车站出入口的距离应满足地铁消防疏散要求。

　　3.1.6乙方应控制施工作业引起的粉尘不影响车站出入口、风亭、冷却塔的正常通行与运行，否则乙方应采取洒水、场地硬化、通风措施，甚至停工处理。

　　3.1.7乙方应采用低噪音的工艺和施工方法，以控制施工作业引起的噪音不影响地铁乘客出行。

　　3.1.8乙方应采用措施搞好现场卫生，清理垃圾，施药除“四害”，定期检查环境卫生，维持地铁车站出入口周边良好的环境。

　　3.1.9因乙方施工作业围档导致地铁乘客需要经过偏僻、狭长、视线不佳的路段，乙方有责任和义务在夜间增加现场安全保卫，确保地铁乘客安全。

　　3.2特别条款

　　(具体内容由各主管部门根据施工作业内容和现场环境拟定)。

　　四、双方责任

　　4.1乙方责任

　　4.1.1乙方对施工中对地铁既有结构损坏和由此造成的后果全面负责。要严格按审定的技术方案和范围组织施工，施工中要认真落实各项安全措施和监测方案，并根据监测结果优化施工方案。

　　4.1.2乙方向甲方提交的设计方案、施工方案，虽经甲方技术审核，不减免乙方及项目设计、施工、监理、建设各方的任何责任。

　　4.1.3乙方须在施工期间制定可能影响车站运营安全及施工区域土建结构安全的应急预案，在发生可能危及地铁安全的突发事件时，需在第一时间通知甲方，并组织抢险工作。

　　4.1.4进入地铁保护区范围的施工，乙方须以书面形式通知甲方进行施工监督、配合，由于乙方通知不及时而造成的一切后果由乙方负全责。

　　4.1.5对地铁运营有较大影响的施工，必须在“地铁非营运”时间内进行，避免乘客投诉。

　　4.1.6因乙方责任造成地铁设备设施损坏、影响使用性能的，乙方须在甲方规定的时间内按原规格标准恢复，并由乙方承担经济损失。

　　4.1.7乙方施工前须对地铁既有管线调查清楚，如有损坏由乙方按价赔偿。

　　4.1.8乙方在作业过程中，要尽量减少施工作业噪音，采取有效措施，防止和减轻粉尘、震动对乘客的影响。

　　4.1.9在协议期内，施工单位应切实维护地铁运营环境，对甲方指出的不符合运营管理的行为，比如：施工人员到车站闲逛，大声喧哗;通道打通时，未及时清理垃圾，乙方应立即改正，并接受处理。

　　4.1.10施工期间施工单位须保证车站出入口建筑物全部外露;施工围挡保证站外地铁客流通道最小宽度不小于5米;确保施工围挡结构安全;地铁客流通道地面必须硬化，确保通行安全。

　　4.1.11各出入口接驳应错开施工，站内施工围挡不得影响车站的整体美观，围挡应有防尘、降噪、防渗水功能，某出入口封闭期间应保证其它出入口正常通行。

　　4.1.12施工前，施工单位应根据地铁车站要求，做好站内外临时导向标志的设置，并在相应出入口布置安民告示。在车站出入口的站外明显处布置施工项目告示栏。封闭出入口前，需向甲方提报计划经同意后方准施工。

　　4.1.13接驳和迁移期间，施工单位必须做好防盗措施，确保车站财产安全。

　　4.1.14地铁车站出入口迁移施工封堵时间不得超过____天，每延误/天按5000元人民币处罚。

　　4.1.15地铁车站出入口接驳施工时，围挡占用地铁客流通道宽度不得大于1.0米，须在运营后进行围挡施工，不影响各出入口的通行。

　　5.1.16乙方组织对施工项目竣工验收时，将增加施工对地铁设施与运营安全影响的验收内容，并接受深圳市地铁运营管理办公室和甲方的监督。

　　4.1.17乙方应遵守甲方的各项规章制度和有关地铁运营管理的规定。

　　4.2甲方责任、权利

　　4.2.1在施工期间，甲方发现乙方有影响地铁运营安全的隐患，有权通知乙方整改，危及地铁既有设备安全时，有权责令乙方停止施工。

　　4.2.2施工作业前，甲方应对乙方作业负责人介绍有关地铁运营管理的规定。

　　4.2.3甲方尽可能提供施工范围内地铁所属设备、管线清单及布置情况，如有疑问现场确认。

　　五、意外事件处理及赔偿

　　5.1乘客投诉。因施工造成的乘客投诉，由乙方以书面形式(经甲方审核后)给予乘客答复。

　　5.2乘客人身安全及其它损失。由乙方原因造成的地铁责任范围内的乘客伤亡事件，由乙方负责赔偿。

　　5.3乙方施工作业造成甲方设施损坏、设备丢失的，由乙方负责在规定时间内维修好和赔偿。

　　六、联络制度

　　6.1甲乙双方对施工期间出现或可能出现的情况须互相及时通报，必要时召开双方联席会。

　　6.2双方责任部门及联系电话：

　　甲方：港铁(深圳)公司运营项目部/

　　乙方：

　　七、其它

　　7.1乙方施工作业全过程必须接受甲方和深圳市地铁运营管理办公室的检查与监督。

　　7.2其它未尽事宜，双方友好协商解决。

　　7.3本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____

　　代表：____代表：____

　　__年__月__日__年__月__日

桥梁施工合同10

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　甲方委托乙方承担_____大桥工程的施工工作。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。

　　第一条

　　工程项目施工图及甲方提出的施工要求进行基

　　(一) 工程名称：

　　(二) 工程内容：乙方按照甲方确认的础、桥梁、引桥及人行梯道等的制作、安装施工。具体包括：

　　(三) 承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收的形式承包本工程

　　第二条

　　工程造价(概算)及结算方式

　　(一) 工程造价：

　　(二) 工程数量：

　　(三) 材料规格及价格：

　　第三条工期天内完工，除发生战争、级以上地震、突发年一遇洪水甲方通知之日起及甲方原因外，工期不得拖延。

　　第四条保修期

　　(一)工程质量标准和工程质量标准按国家现行施工验收规范施工及验收，并符合设计要求。达到优良工程。适用标准、规范的名称：

　　(二) 工程保修期根据建设部颁发的《建筑工程保修办法》，经双方协商确定为：自工程竣工验收合格之日起年。保修期内，如发现施工质量问题，乙方负责免费及时维天内必须进场返修，否则，甲方有权安排其它施工单修。乙方在接到返修通知后位进场返修，所发生的.费用由乙方负责支付。

　　第五条材料设备供应

　　要材料材质一览表》的约定采购，并且保证所采购的材料质量合格。

　　(一) 工程所需一切材料及施工设备由乙方采购供应至施工场地。严格按照投标文件中《工程主

　　(二) 材料应附有出厂合格证明等材料。如甲方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，由乙方负责所造成的损失。

　　第六条工程款支付和结算

　　核完毕后天内向乙方支付该次审核后价款的%;天内支付至总

　　(一) 乙方进场正常施工后，每__天(每月__日)报送一次进度，甲方在收到乙方报送的进度审

　　(二)乙方完成全部工程并验收合格后，甲方在完成本工程的总体结算后体结算的

　　(三) 余总体结算的%;%，待保修期满后天内甲方向乙方一次性付清。

　　第七条双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、向乙方提供施工图纸，审核乙方编制的工程进度计划。

　　2、完成施工场地的"三通一平"，负责提供施工场地的水源、电源(程施工期间发生的水电费由乙方支付。

　　3、委派管理人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、工程期间质量验收等事宜。

　　4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

　　5、如工程中，因甲方原因造成中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，工期顺延。

　　6、在竣工验收后的保修期内，因甲方原因引起的工程质量问题，其返修费用由甲方支付，其它原因造成的返修费用由乙方支付。

　　7、按合同约定按期支付工程款。

　　(二)乙方责任

　　1、在开工前完成施工图会审，编制工程施工计划送甲方。

　　2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并即时报告甲方及有关部门。

　　3、须委派持有与工程项目相适应的资格证书项目经理为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。并负责编制工程进度计划。

　　4、施工中如发现设计错误或严重不合理，应即以书面方式通知甲方。

　　5、如工程中，因乙方责任造成中途停建、缓建、返工、材料器材损失等，乙方负一切责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　6、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费维修。 7天内撤离施工现场。

　　8、乙方承担因工程质量问题造成的一切经济及法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

　　第八条工程验收

　　(一) 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　(二) 隐蔽工程乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等)，持表在隐蔽前知甲方检查，甲方到场检查合格后，进行下一工序。甲方接通知后天通小时内未到现场验收，乙方可自检，检验合格并合符设计要求时，双方签字后方进行下一工序的施工。若事后甲方提出复查，复查合格，复查费用由甲方支付，工程顺延，凡复查结果不合格，复查费及返修费用均由乙方承担，并负责无偿返修，工期不顺延。

　　(三) 工程完工前天，由乙方通知甲方验收，并在完工后天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在双方商定的期限内补建或返修，直至验收合格为止，经检验合格日期为竣工日期。

　　(四) 工程完工天内，由乙方绘制竣工图，并加盖竣工图章及编制竣工资料各份交甲方。

　　第九条违约责任

　　(一) 乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。

　　(二)乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价%的违约金。

　　(三) 保证施工质量符合有关施工规范的要求，如因乙方责任造成甲方经济损失，按甲方经济损失的%赔偿并无偿返工。

　　第十条争议解决办法

　　发生纠纷协商不成时双方同意按以下第种方式解决：

　　( 一 )向武汉仲裁委员会申请仲裁;

　　( 二 )向甲方所在地人民法院起诉

　　第十一条其它

　　(一) 本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清款项时失效

　　(二) 本合同一式__份，甲方执__份，乙方执__份，具有同等法律效力。

　　(三) 本合同双方未尽事宜，双方可签订补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　甲方代表：

　　乙方：

　　乙方代表：

　　___年__月__日

桥梁施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　第二章合同的组成文件

　　一、本施工合同协议书及补充合同条款。

　　二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。

　　三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。

　　四、由甲方牵头编制的总体施工方案。

　　五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。

　　第三章工程概况

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点： _______

　　三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承

　　台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进行以上工程而进行的一切准备工作；乙方负责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。

　　第四章合同价款及结算

　　一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按BT项目04定额下浮3%支付。

　　二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及所有材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

　　三、本合同为固定价额合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。

　　四、发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：

　　1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费；

　　1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费；

　　1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量；

　　1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的；

　　1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的；

　　1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。

　　2当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。

　　3本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票（具体需提供发票种类最终解释权归甲方财务部），若提供的发票不满足要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行承担。

　　4 所有工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。

　　5合同外工程量的确认；合同外工程量，在施工时发现工程量与图纸不符应立即停止施工，及时与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、技术部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。否则，责任自负。

　　七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币一千万元

　　为诚信履约保证金，该保证金工程竣工后退还。

　　第五章工期及阶段工期目标

　　一、总工期：天，自年月日开始至年月日。

　　二、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。

　　三、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。

　　四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的原因或重

　　大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。

　　第六章物资、设备的供应

　　一、甲供材料：甲方负责供应主材钢材、混凝土，与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责。

　　二、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购置、安装）由乙方负责并承担电费；

　　三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备，乙方组织施工。

　　五、乙方自备材料、设备：

　　合同约定施工项目使用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

　　六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。

　　七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回。

　　第七章工程质量

　　1．乙方严格遵守《招标文件》，严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如发现质量问题，除令其无偿返工外，还要承担违约责任，业主因质量不合格所有处罚金额由乙方承担。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应及时上报验收工程，以便甲方统一安排，并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

　　2．业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。

　　3．乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告结束。

　　4．分项工程合格率100%，优良率达到100％以上，质量事故（案次）零次。

　　5．工程资料：乙方必须按照相关的公路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料，相关费用由乙方承担。

　　第八章工程变更

　　1.任何设计变更均不能使本合同中止。

　　2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。

　　第九章施工安全

　　一、乙方必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。

　　二、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责监督管理。

　　三、乙方要设置专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发现隐患及

　　时排除和制止，杜绝安全事故的发生。

　　四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡非甲方人

　　员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。

　　但甲方和监理的批准不能免除乙方应承担的安全生产责任。

　　六、乙方应在危险源设置照明、警示信号、看守和其它必要防护措施，以保证施工人员、第三者及工程本身的安全，其费用由乙方承担。

　　七、安全生产协议附后另签。

　　第十章双方职责

　　第一条甲方职责

　　一、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件接受甲方管理。负责对乙方的工作进行检查、验收。

　　二、甲方负责施工过程中的技术交底和技术指导。甲方工程技术部负责提供技术图纸及必要的施工规范。

　　三、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需在此过程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。

　　四、按时对乙方当月完成的工程量按双方合同明确的单价进行计量与支付。

　　五、甲方尽力帮助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担任何误工、窝工费用。

　　六、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。

　　七、合同范围内主便道由甲方负责维护，乙方生活及施工场地至主便道的支便道由乙方负责维护。

　　八、甲方在施工中享有处罚权，甲方有权对乙方的违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的计划任务、没有达到规定的质量标准、对存在的安全隐患整改不力等违约行为进行经济处罚，乙方必须服从、立即改正其不规范的.行为，并接受甲方的处罚。

　　第二条乙方职责

　　一、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、相关规范及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所造成的一切损失由乙方承担。

　　三、由于乙方原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全部责任由乙方自行承担。

　　四、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班，否则甲方将视情况予以经济处罚。

　　五、乙方必须按照甲方安排的进度计划保质保量的完成施工任务。如因乙方原因造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方承担一切由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失以及业主、监理对甲方作出的经济处罚和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项）。需返工的，必须在甲方要求的时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行承担。

　　六、如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%罚款。

　　七、乙方负责制作混凝土、砂浆等试件，并建立养生室或水池。

　　八、对成品、半成品进行必要的保护、防护、防锈措施，保护、防护、防锈措施所使用的材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。

　　十、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。

　　十二、保证按时足额为农民工缴纳各项保险（养老、医疗、失业、人身意外伤害险及女职工的计生险）及足额支付民工工资，并接受甲方的监督和检查。必要时甲方有权代乙方发放农民工工资，并在乙方工程款中扣除。甲方为乙方施工人员统一办理人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。

　　十五、乙方在施工、生活用的水、电费和施工养护用水由乙方自行承担。

　　第十一章甲方作出终止合同的依据

　　1、乙方违约；

　　2、放弃合同；

　　3、没有合理的原因而未能开工，经常性地基本上违背合同规定的义务；

　　4、未能以适当的努力进行工程施工，经常性地基本上违背合同规定的义务；

　　5、未能按合同规定进行工程施工；

　　6、拒绝或不重视遵照甲方或业主要求，野蛮施工。

　　7、转让和分包。

　　8、如由于乙方违约造成合同解除的，甲方有权扣留乙方的诚信保证金，并由乙方承担由此造成的责任和经济损失。

　　9、乙方不具备施工能力，投入的人、材、机不能满足施工进度、质量要求的。

　　10、乙方施工中发生质量、安全事故，甲方勒令限期整改未整改的。

　　11、由于上述原因导致甲方做出终止合同行为的，甲方将扣留乙方的履约诚信保证金，并有权向乙方追究其对甲方造成的经济损失和法律责任。

　　12、如由于乙方违约，则甲方有权单方终止合同，清退乙方出场（甲方终止合同的依据见第九章），同时向乙方索赔对甲方造成的损失。清退时按乙方完成合格工程数量的80%清算支付，其余20%和全部履约保证金甲方扣留作为乙方给甲方造成损失的经济赔偿。

　　第十二章争议解决

　　第十三章附则

　　一、本合同签订之前双方签订的所有合同均无效，以本合同执行。

　　二、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　三、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

　　四、本合同经甲乙双方代表签字、加盖本单位公章（逐页小签并加盖骑缝章）即生效，工程竣工验收，甲方结清工程款后，合同自行终止。

　　甲方：

　　法定代表人

　　或其授权代理人：（签字）

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人

　　或其授权代理人：（签字）

　　年月日

桥梁施工合同12

　　甲方：，以下简称甲方

　　乙方：，以下简称乙方

　　依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。

　　一、承包形式：包工，包料。

　　二、承包内容：郴州市后营大道西段K0+201桥梁下部总体承包。

　　三、质量要求，达到验收合格标准。

　　四、甲方责任：甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。

　　五、乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。

　　六、工程工期：接到甲方通知后三天必须设备进场。

　　七、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承担工程总款2%的违约罚款。

　　八、安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的.损失由乙方负责。

　　九、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。

　　十、工程保修，乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期

　　十一、工程造价 305000 元。即人民币叁拾万零伍仟圆整 (大写)元。

　　十二、设备进场甲方支付五万，完成桩基础甲方支付伍万元，本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %，余款 5 %保质一次付清。

　　十三、未尽事宜，由双方协商解决。

　　十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

桥梁施工合同13

　　甲方：中国建筑第五工程局哈磴高速公路项目部(以下简称甲方)

　　乙方：桥二队 (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包

　　合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结合本工程具体情况，甲方将哈磴高速公路第18合同段的部分工程承包给乙方施工，经双方友好协商，达成如下协议：

　　第一条：工程概况。

　　1、工程名称：哈磴高速公路第18合同段。

　　2、建设单位：哈磴高速公路建设管理办公室

　　3、工程地点：乌拉特前旗西小召镇

　　4、工程内容：桥梁（下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括

　　的所有工程细目，以及施工过程中变更增加的项目）

　　5、施工桩号：K878+618，K880+785，K878+395，K879+511，K879+909，K880+284

　　6、开、竣工日期及要求：

　　开工日期：20xx年__月__日。

　　竣工日期：20xx年7月25日

　　具体为：20xx年度完成桩基础，预应力空心板形成生产能力，20xx年7月25日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然灾害(含地质变化)，工期顺延。

　　7、乙方开工时必须进够不少于台钻机，其它配套设备、

　　人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求，甲方有权清退出场。

　　8、工程质量等级：优良。

　　9、工期损失金：因乙方自身原因造成的工期损失，每拖延

　　一天罚款

　　第二条：工程承包方式及结算方法。

　　1、本工程一律不设预付款。

　　2、甲方承包给乙方施工的工程，均采用甲乙双方协商的单

　　价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场，工棚等的临时征地费，工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用，人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险，个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，由乙方自负盈亏。

　　3、乙方所承包施工的工程，在未得到监理单位及建设单位

　　计量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。

　　4、经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后，甲

　　乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。

　　5、工程变更部分的单价，如合同中有的，套用合同清单单

　　价，如超出合同清单之外的，按甲乙双方共同协商的单价。

　　6、工程量清单是合同的组成部分，清单数量为暂定工程数

　　量，业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务，即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依据，也不能作为乙方拒绝施工的理由。

　　7、施工过程中，乙方施工机械车辆所需油料，在甲方指定

　　的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。

　　8、业主对甲方的有关工期、质量、进度、安全等方面的要

　　求同样适用于乙方。

　　第三条：工程计量及支付办法。

　　1、乙方每月只能向甲方申请计量款一次，计量款的.支付时

　　间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款，甲方作相应延期。

　　2、业主计量款只能付至甲方专用帐户上，乙方可在甲方帐

　　户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时，要求乙方提供帐号,支付时采用转帐的方式进行支付。

　　3、乙方必须派专人办理计量款的支付手续，并提供其身份

　　证复印件给甲方财务部备案。否则，甲方有权拒绝支付。

　　4、乙方申请的计量项目及工程数量，必须符合业主要求的

　　手续，即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后，按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。

　　5、甲方支付乙方计量款时，以乙方实际完成工程量的80%

　　进行支付，并且要求乙方已完工程在质量、安全及文明施工方面，必须得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则，因乙方工程质量、安全及文明施工不符合要求时，甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。

　　6、甲方拨付进度款时，予留20%作为工程质量、安全、合

　　同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书，，支付至乙方实际完成工程量的95%，余下5%作为工程质量保留金，保留金的期限以业主规定为准。

　　7、保修期间发生的缺陷修复及费用，由乙方承担，如委托

　　甲方修复，修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金，扣除乙方承担的工程缺陷修复费用后，将余额返还给乙方。

　　8、工程量具体计量程序及支付办法详见项目部编制的《施

　　工队工程计量及支付办法》。

　　第四条双方职责

　　甲方职责:

　　1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作，并协助乙方解决工程施工中的技术问题。

　　2、乙方施工的工程质量，安全工作按照国家施工验收规

　　范，质量验评标准，安全规范和标准以及当地有关质

　　量、安全的规定进行指导、监督与检查，协助乙方处理好质量安全事故。

　　3、甲方有权按照公司内部的管理制度对乙方施工作业进行定期或不定期的质量、安全，文明施工，劳资等方面的检查并进行评定。根据评定结果进行奖、罚，对乙方达不到合同约定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍无改进者，甲方有权自行安排人员整改，其费用由乙方负责。

　　4、甲方有权对乙方财务实行监督、审查，制止不合理的财务开支，以确保工程款专款专用。

　　5、乙方承包工程的质量，进度不能满足甲方与建设单位签订的总承包合同要求时，甲方有权对乙方承包的工程量进行调整，并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改，费用由乙方负责。

　　6、由于乙方施工质量达不到甲方要求，质量低劣且在整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方应立即退场并无权要求支付任何附加费。

　　乙方职责:

　　1、乙方按照自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合

　　法经营。工程施工期间必须服从甲方的工程管理及财务监督。

　　2、乙方进场7天内，应向甲方提交一份详细的施工进度表

桥梁施工合同14

　　甲方： (承包人)

　　乙方：

　　甲方将垫江县桂溪街道乡镇产业集中示范区新建桥梁工程钢筋项目承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规。明确双方职责，经双方协商一致，签订本合同，并严格履行，共同遵守以下各项。

　　一、工程名称：垫江县桂溪街道乡镇产业集中示范区新建桥梁工程。

　　二、工程地点：垫江县峡口村。

　　三、工程单价按每吨元，以图纸计算计量。

　　四、工作内容：甲方按图纸提供各种型号钢筋、丝接头。乙方负责焊条、杂丝及各种钢筋制作工具，并绑扎成形。

　　五、甲方对乙方劳务人员给予正确的技术指导。

　　六、付款方式：工程按进度付款80%，工程完工验收合格后余款付清。

　　七、安全措施：所有进场人员进行班前安全教育，服从甲方、监理单位及现场管理人员的管理，发生事故，立即告之甲方，妥善处理。

　　八、工作期限：本工程协议工期天，自年月日开始，到年月日结束。

　　九、本协议未尽事宜，经双方协商解决。

　　十、本协议一式两份，经双方代表签字盖章后生效。

　　甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章)

　　住址：住址：

　　电话：电话：

桥梁施工合同15

　　发包方：(甲方)

　　承建方：(乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率，经双方协商，达成如下协议，并签订本协议以共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：广西桂林市*********桥工程

　　2、工程地点：广西阳桂林市

　　3、工程性质：总价承包

　　4、承包工程范围及内容：

　　桥长为38米，桥宽净16米，设计荷载公路Ⅱ级。

　　工程内容：净12m+2×0.5m防撞栏杆，钢筋砼空心心板桥梁一座

　　5、工程造价：经双方商定，本承包合同全部工程造价为￥525.187(大写：伍佰贰拾伍万壹仟捌佰柒拾元整 )。

　　6、工程期限：根据双方商定，本合同全部工程自20xx年10月15日开工至20xx年 12月30日竣工，工期77个日历天，逾期完不成本工程，每拖延一天，扣工程款1000元。

　　二、施工技术依据

　　采用中华人民共和国行业标准JTJ041--20xx《公路桥涵施工技术规范》和JTG F80/1--20xx《公路工程质量检验评定标准》、JTG B01--20xx《公路工程技术标准》、[20xx]94号《公路工程国内招标

　　文件范本》。

　　三、施工与设计变更

　　1、在组织施工中，必须遵照中华人民共和国交通部颁发的JTJ041--20xx《公路桥涵工程施工技术规范》和JTG F80/1-20xx《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后，必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。

　　2、在组织施工中如必须变更设计，应按下列程序处理。

　　(1)、施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更，乙方应及时以书面报告形式向甲方监理提出申请(并附变更图纸、工程量清单及单价)，由甲方在72小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工。

　　(2)、在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工，在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工，工期相应顺延。

　　(3)、在施工中河道挡墙及其它设施破坏后，由乙方负责修复，费用由乙方承担。

　　3、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行承担。

　　4、本合同单价一次性包死,不因材料价格浮动而变更。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　A、会同工程所在地乡镇领导协调地方及周边关系;协调电力架

　　设、水源、料场等，确保“三通一平”。

　　B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。

　　C、负责向乙方进行技术交底。

　　D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

　　E、监控乙方资金的使用。

　　2、乙方责任：

　　A、必须服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。

　　B、乙方委派 XXXX 为项目负责人， XXXX 为技术负责人，负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的内业资料。

　　C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工前必要的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付，争创“优良工程”。

　　D、保证现场整洁、有序，符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求，承担违犯规定造成的损失。

　　E、确保项目的安全施工，要加强安全生产教育，杜绝一切事故的发生，出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故，自行承担责任。

　　F、建立健全质量管理体系，内部实行自检、互检、专检制度，做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导，对其提出的问题及时解决。

　　G、完善各种建筑材料的试验和实验规程，积极配合甲方及所派监理人员的实验工作;各分项工程开工前，必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告，各种实验费用由乙方承担。

　　H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

　　五、施工监理

　　1、监理办法：

　　由甲方委托有相关资质的监理公司对工程进行全过程质量的监督控制。

　　2、广西华通高速公路有限责任公司委派监理工程师 XXXX 同志为该工程监理。

　　3、监理依据中华人民共和国行业标准《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》进行施工监理。

　　六、材料要求：

　　1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。

　　2、水泥必须采用P.0. 32.5级、42.5级正厂合格水泥，钢筋采用正厂产品，并提供每批产品合格证及试验报告，否则甲方有权拒绝使用，由此而造成的损失由乙方负担。

　　3、砂采用水洗中粗砂;碎石采用优质青石子，无黄皮、针片状含量符合规范要求;片石、块石采用优质青石，无黄皮，尺寸大小符合规范要求。

　　七、质量与检查

　　1、工程质量的验收标准按中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》执行。

　　2、检查和返工：乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表或工程监理人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表或其监理人的要求返工修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方有关损失。

　　3、工程质量要求：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件，甲方代表或监理一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求时间返工，直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延。双方对工程质量有争议时，由建设行政主管部门负责仲裁，但仲裁费用和由此而造成的经济损失，由败诉一方承担。

　　4、隐蔽工程和中间验收：乙方自检合格后，在隐蔽工程和中间验收前48小时通知监理人员参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录，检验合格，监理人员在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求，验收后72小时，监理不在验收记录上签字，可视为已经批准，乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管监理人员是否签字，乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。

　　八、计量支付

　　1、付款方式：本工程开工后，支付合同金额的10%。工程进度款：完成总工程量的一半时,支付有效合同价款的20%;工程全部完成，经县交通局验收合格,再支付有效合同价款的'60%，暂留10%工程款作缺陷责任期质保金，保质期贰年。

　　2、每次拨款应由乙方提交工程量计量清单，甲方及监理共同签字后，方可到村村通工程办公室和交通局财务科办理结算手续。

　　九、验收、保修与结算

　　1、工程具备交工验收条件，乙方按交通部规定，向甲方代表和监理提供完整的交工资料和交工验收报告。甲方代表或监理收到交工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后7日内，给予批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因导致返工修改的费用。

　　2、甲方代表在收到乙方送交的验收报告7日内无正当理由不组织验收，或验收后7日内不批准，且不能提出修改意见，可视为交工验收报告已被批准即可办理交工手续，交工日期为乙方送交交工验收报告的日期。需修改后才能达到交工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期验收，应以约定期限最后一天的次日算起，承担工程保管费用。

　　3、交工验收以交通部颁发的《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》及施工图纸为依据，在交工验收时，乙方在向甲方提供竣工图纸的同时提供中间交工验收记录和内业资料等文件。

　　4、交工工程已验收合格，从验收合格之日起15天内乙方向甲方交接完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收工程发生损失，由甲方承担。如乙方不能按期交付，应按逾期竣工处理。

　　5、交工验收合格后，甲方向省、市交通主管部门申请竣工验收，工程竣工验收后，乙方对工程质量进行保修，保修期为二年，费用由乙方承担。

　　6、结算。工程验收合格及竣工验收文件办理妥善后，乙方向甲方提出结算报告，按合同约定的方法进行竣工结算，并将竣工工程交付甲方。

　　十、合同纠纷的处理

　　1、合同的内容及解释顺序：本合同以下的各个文件应认为是一个整体，彼此应能够相互解释，相互补充，如出现含糊不清或相互矛盾的情况时，以下列次序在先者为准。

　　(1)、合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件)。

　　(2)、中标通知书。

　　(3)、投标书及其附录(含承包人在投标期间递交和确定并经业主同意对有关问题的补充资料和澄清文件等)

　　(4)、专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分)

　　(5)、合同通用条款。

　　(6)、技术规范。