工程合同

时间：2023-11-03 08:26:06 合同大全我要投稿

工程合同优选7篇

　　在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家收集的工程合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同优选7篇

工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》本着责、权、利分明的原则，就大溪河服务区水井施工一事，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程施工地点：。

　　二、钻井工程及单价，暂定钻井深为米，钻井分二个阶段进行：

　　1、从地面到米为第一阶段，单价为元/米；

　　2、从米—米为第二阶段，单价为元/米；

　　如果米以后水量达不到要求，还要加深价格另议。

　　三、付款方式

　　设备进厂后，甲方一次性付给乙方12000元作为施工材料费，剩余款工程结束一次性付清。

　　四、甲方负责免费提供现场水、电、路三通及住房，提供院内地下管道与电缆等地下设施，供乙方施工时使用。

　　五、钻井施工技术要求

　　1、甲方定位，乙方采用XY—150岩心钻机施工或成井、洗井、抽水、计算水量。

　　2、采取心钻井工艺施工下入Φ130mm，PPC给水塑料管，根据地下含水情况下相应的.实管及花管，长度按地层完整度而定，原则上确保成井工艺的手工艺质量终孔，孔径视地质构造成而定。

　　六、乙方在施工过程中，如出现机械、孔内、人身三大事故均由乙方自负，甲方不承担任何责任。

　　七、以上各条款双方不得无以违背，该合同一式二份，经双方签字后生效，本合同未尽事宜另行协商。

　　甲方签字：乙方签字：

　　XXXX年XX月XX 日 XXXX年XX日 XX月

工程合同篇2

　　发包方：（以下简称：甲方）

　　承包方：（以下简称：乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他法律法规之规定，本着平等、自愿、诚信、公平原则，甲乙双方经友好协商，就乙方承包零星工程维保项目事宜达成如下合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、工程承包内容：合同约定的承包期限内出现的工程维保事项。

　　4、承包方式：包工包料，固定单价包干。

　　5、承包期限：，该承包期限自合同生效之日起算。

　　二、合同价款

　　1、本合同项下工程的固定单价为：（大写）元整人民币，即（小写）￥元）。该包干单价不因任何政策性因素或市场因素的影响而调整。

　　2、本合同项下所称固定单价已涵盖本合同第1.3条项下工程全部竣工验收合格以及维保各项工作所产生的人工费、机械费、材料费、企业管理费、劳保费、检测费（如需）、建安税金等全部费用。

　　三、付款方式

　　1、付款方式：。

　　2、付款时间：

　　（1）按月结算，每月15日之前支付上个月经甲方审计部审核确认的工程款95%；

　　（2）结算总价5%作为保修金，保修期届满后，经甲方客服部确认乙方已履行全部保修义务的，甲方在15个工作日内结清保修金。

　　3、甲方按照第2条约定支付工程款前，乙方应向甲方客服部报送审核结算资料，由甲方审计部在7个工作日内出具书面的审核结算意见书，审核意见书经乙方确认后作为甲方付款依据。

　　4、乙方应在合同约定的付款期限前向甲方出具相应的建安发票，否则甲方有权相应顺延付款时间。

　　四、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方向乙方提供两套建筑施工队平面图纸及供水、电源、仓库等施工必备条件。

　　（2）在施工期间探测及试压产生的水电费由甲方承担，涉及店铺及小区业主的各类协调事宜则由甲方负责。

　　（3）甲方应按照合同约定支付工程款。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方应当按照甲方、乙方确认的维保点后方可进行施工。

　　（2）乙方应委派现场代表负责对工程施工技术、安全、质量、进度、文明施工等方面进行统一指挥、调度、检查、指导和监督。

　　（3）乙方施工人员在履行本合同项下工程承包任务期间，应当严格按照安全生产标准组织施工, 采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。

　　（4）乙方在施工中应服从物业的安排与协调，做到完工清场、文明施工、禁止扰民。本工程所有施工建筑垃圾均应及时全部清运出现场，做到文明有序施工、安全标识清晰齐全、保持施工场地整洁卫生。乙方每道工序完成后,应及时清理工作面上属于本班组应清理的杂物,保证下一道工序正常施工。

　　五、工程保修

　　1、工程保修期为个月，自每个单项维保事项竣工验收合格并移交甲方之日起计算。

　　2、保修期限内，乙方应当在收到甲方维保通知后24小时内根据维修项目向甲方提出维保方案，并在7个日历天内完成维保义务，否则，甲方有权委托第三方进行维保，由此产生的费用，甲方有权直接从保修金中抵扣，不足部分甲方有权向乙方追索。

　　3、保修期限内，乙方两次无法按照合同约定完成维保义务的，甲方有权没收保修金。甲方因为前述事由没收保修金，不免除乙方的保修义务，甲方没收保修金后，对于保修期内出现的.维保事项产生的费用，有权向乙方追索。

　　六、其他事项

　　1、违约责任：甲乙双方均不得违反合同约定，否则应当按照法律及合同约定承担相应的违约责任。

　　2、本合同未尽事宜经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议自双方签字盖章之日起生效。

　　3、附件系本合同的有效组成部分，与本合同的其他条款具有同等法律效力。

　　4、甲乙双方因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，由工程住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。

　　5、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：签订日期：年月日

　　签订日期：年月日

工程合同篇3

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　开户行：开户行：

　　帐户：帐户：

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条工程名称 （指分包部分之间工程名称）

　　第二条工程地点

　　第三条工程范围

　　第四条质量标准

　　可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。

　　第五条承包人

　　（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。

　　第六条工程总价

　　本工程包价计人民币元整。

　　第七条工程包价

　　本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。

　　第八条付款办法

　　第九条工程期限

　　按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。

　　第十条中间开工

　　本工程范围内的工程，自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。

　　第十二条关于工程保密办法

　　第十三条违约责任

　　第十四条特殊条款

　　第十五条合同有效期限

　　本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

　　第十六条合同份数

　　本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执份。

　　第十七条合同附件

　　总承包人：负责人：地址：电话：

　　分包方：负责人：地址：电话：年月日订立

工程合同篇4

　　合同编号：

　　甲方（发包人）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　电话：

　　乙方（承包人）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其它有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就XX项目装修工程承包事项，甲、乙双方经协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况及承包范围

　　1、工程名称：【】

　　2、工程地点：【】

　　3、承包范围：【】

　　4、承包方式：包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全、包验收、包税费、包保修等全部工作内容的承包方式。

　　二、合同价款与结算方式

　　1、本合同为固定总价合同，合同固定总价为人民币【】元（人民币大写：【】元）。该合同总价包含：施工费、材料费、机械费、材料运输费、采保费、运输保险费、安全文明施工措施费、工程相关设施费、施工保险费、施工水电费、施工现场管理费、利润、验收费、质量保修费、相关税金等与本工程有关的所有费用。按国家规定由乙方缴纳的各种税金由乙方自行向项目所在地税务部门缴纳。

　　2、总包配合管理费按合同总价的【】%计算，该费用已含在上述价格组成中，由乙方向总承包单位直接支付。

　　3、工程结算：本合同为固定总价合同，其合同总价已包含甲方确认的施工图、乙方投标报价所列内容及所涉及的各项风险费用。竣工结算时在完成本合同工程范围内不作调整，在合同范围外增加工程的，另行结算。

　　4、若在施工过程中，因甲方原因产生新的设计变更及现场签证，在工程结算后支付，计价依据如下：

　　（1）原预算中有综合单价的，按原预算单价执行；

　　（2）原预算中没有综合单价的，参照【】等执行；材料、人工参照施工期间【】等执行；

　　（3）《【】价格信息》中没有的材料或本条第（2）款中参照信息价执行的材料价格比市场价格明显高出【】%的，由双方协商定价或按市场价执行，乙方在采购前，须将材料的采购价格、材料名称、规格及数量等以书面形式报甲方，经甲方书面同意后，方可采购。

　　三、合同工期

　　本工程工期为自开工日之日起【】个日历天内。开工日期：具体以甲方书面开工通知确认的开工时间作为开工日。乙方必须满足本项目总控工期计划对装饰工程进度的要求，必须保证工期的连续性，确保在约定的工期内如期竣工，达到竣工验收合格交付使用标准。

　　四、工程质量与验收

　　1、乙方应严格按照国家有关标准、施工验收规范和设计图纸要求以及甲方和监理的具体要求进行施工，随时接受甲方和监理的监督检查，为检查提供便利条件，并根据要求向甲方和监理提供与工程质量有关的所有技术资料。

　　2、工程质量要求达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。达不到国家及行业验收标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合相关验收标准，相关费用和由此导致的工期延误的违约责任概由乙方承担。因乙方原因造成的工程质量事故，乙方除须承担根据甲方和监理要求的拆除和重新施工的费用及工期延误的责任外，还须承担由此给甲方带来的所有经济损失，甲方保留进一步追偿的权利。

　　3、当工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，并经乙方自检合格后，乙方须于正式验收前的24小时内以书面形式通知甲方和监理验收。乙方须自行准备验收记录，经甲方和监

　　理隐蔽验收合格，并在隐蔽验收记录上签字确认后，乙方方可对工程进行隐蔽和继续施工；若验收不合格，则乙方须于甲方和监理限定的时间内进行修改并于修改后组织重新验收，由此造成的工期延误责任及使甲方所遭受之经济损失均由乙方自行承担；非因乙方原因及不可抗力事由，若甲方接到书面通知后的24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方应补签验收手续。若隐蔽工程质量符合规定要求，但验收后的24小时之后甲方未提出异议且仍不签字，则视为甲方已确认工程质量，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　4、为保证施工质量，有关本工程的施工难点以及容易发生质量通病之处，乙方应先提出施工方案并须经甲方和监理确认。甲方和监理可根据实际情况要求乙方提供相关施工样板，样板经甲方和监理验收合格后，乙方方可按样板内容进行大面积施工。

　　5、乙方完成全部工程后，将所有工地废料杂物及临时工程拆除清理完毕，并将所有剩余材料及设备运离工地，然后以书面形式报请甲方和监理进行完工查验。经甲方和监理代表确认没有未完工程项目后，乙方申报初验。

　　6、当本合同工程具备竣工验收条件时，乙方应及时向甲方和监理提供完整竣工资料、竣工验收报告等全部竣工文件。

　　7、工程竣工验收，以竣工验收合格之日为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后经甲方验收合格的日期。

　　8、乙方须在竣工验收合格之日起的【】个日历天内向甲方移交完整的竣工资料四套（含竣工图并附一套电子文件，竣工资料必须准确真实的反映实际施工情况）。

　　9、在甲方关于本工程的资料齐备的前提下，乙方负责本工程通过验收。

　　10、工程竣工验收合格后，乙方不得因任何经济纠纷而拒绝交付工程及有关工程资料，包括但不限于竣工资料、竣工图等。

　　五、工程款支付方式

　　1、（1）本合同不设工程预付款。（2）本合同签订后，且乙方完成本合同工程【】%的工程量后，经甲方审核且书面确认后的【】个日历天内，甲方向乙方支付至合同总价【】%工程进度款。（3）乙方完成本合同工程【】%的工程量后，经甲方审核且书面确认后的`【】个日历天内，甲方向乙方支付至合同总价【】%工程进度款。（4）乙方完成本合同工程【】%的工程量后，经甲方审核且书面确认后的【】个日历天内，甲方向乙方支付至合同总价【】%工程进度款。（5）本合同工程全部竣工并通过验收合格后的【】个日历天内，甲方向乙方支付至合同总价的【】%工程进度款。（6）本合同工程全部竣工并通过验收合格，双方办理

　　工程移交后【】个日历天内完成结算，扣留本工程质量保修金（本合同工程结算总造价的

　　【】％）后的【】个日历天内支付剩余合同工程款项。以上款项的支付均不计息。

　　2、本工程因甲方原因产生新的设计变更及现场签证，费用在工程结算后支付。

　　3、本工程质量保修金为本合同工程结算总造价的【】％，保修金在工程结算时由甲方直接扣留。水电费依现场实际发生数量进行计算，并由乙方自行承担并直接向总承包单位支付。甲方协助乙方安装水电分表，安装费由乙方承担。

　　4、本合同工程质量保修金待本合同工程质保期满后，若出现由于乙方施工质量问题而造成甲方另行支出维修费用或遭受损失的，则甲方有权在扣减相关费用并核实确认后支付剩余工程质量保修金（不计息），若质量保修金不足以支付上述费用的，乙方须就不足部分向甲方另行支付；由此造成甲方损失的，乙方应承担所有责任。若没有出现乙方施工质量问题或乙方已履行质量保修义务的，则甲方在工程质保期满之日起【】个日历天内直接向乙方支付工程质量保修金（不计息）。

　　5、甲方每次向乙方支付本合同款项前，乙方须向甲方提供相应金额的项目所在地税务机关认可的合法税务发票，如乙方不能及时提供相应的税务发票或提供不合法的发票，则甲方有权拒付相应的合同款项及追究乙方违约责任。甲方在支付最后一笔工程款项前（保修金除外），乙方应提供包括扣留本合同工程结算总造价的【】％工程质量保修金在内的全部金额发票。

　　六、甲方责任

　　1、提供现有施工场地，乙方在施工场地内施工采取的相应措施所发生的费用，均已计入本合同工程总价内。

　　2、提供经审核确认的设计施工图，组织各相关单位进行设计交底，审核乙方提交的进度计划以及材料进场计划。

　　3、协调总包单位为乙方提供材料堆放场地，乙方提供的全部设备、材料、工程成品、半成品的保管责任由乙方自行承担。

　　4、协调总包单位为乙方提供施工所需水、电接驳点，以保证乙方施工期间的合理需要；所需费用由乙方承担，具体接驳方式由乙方跟总包单位协商解决，水电费由乙方直接向总包单位缴纳。

　　5、负责协调施工场地内交叉作业及施工场地周边单位的关系，以确保本工程顺利施工及验收。

　　6、负责对乙方施工的工程质量、工程进度、施工安全、文明施工等进行监督检查，做

　　好协调工作。

　　7、协助乙方与总包单位签订施工配合协议及安全责任书，总包配合管理费由乙方直接向总包单位支付。

　　8、按合同有关条款支付乙方相应的工程款。

　　9、对乙方完工后的施工工程及时进行验收。

　　10、【其他根据合同实际情况需要补充的甲方责任，请自行补充】

　　11、本合同所规定的其他责任。

　　七、乙方责任

　　1、乙方应具备承接本合同项下【】项目装修工程的相关资质及能力，具备在本合同规定的合同工期内完成该等工程的条件。乙方须遵守有关法律法规及施工符合有关工程质量验评标准，接受甲方和监理的现场指令，严格按设计图纸、图纸会审纪要、国家或行业施工及验收规范以及甲方的具体要求进行生产、施工及验收。全部工程完工后，乙方应及时向甲方提出书面验收申请报告。

　　2、遵守主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全文明施工有关的管理规定，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求、甲方和监理单位的要求及规定，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款均由乙方负责。因乙方违反法律法规等规定或施工操作不当造成甲方和（或）第三方损失的，由乙方承担所有责任。

　　3、及时回复和落实甲方的书面函件或工程联系单，本合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括本合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），乙方应当无条件完成或提供配合。如乙方拒绝完成或不能按本合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加付所发生费用的【】%的管理费)从乙方工程款中直接扣除，影响工期的责任由乙方负责。

　　4、凡乙方拒绝完成或未能按本合同要求完成本合同规定的内容（包括本合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），造成甲方损失的，乙方须负责赔偿甲方的有关损失。

　　5、负责本工程合同范围内的施工场地保护、施工照明、通风、施工安全及文明工作。负责本合同工程成品、半成品、完成或未完成工作面的保管、保护工作。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害及损失，由乙方采取返工、修复或重新施工等补救措施，并承担由此所产生的一切责任以及所发生的一切费用。

工程合同篇5

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　兹（以下简称甲方）委托东莞市弘康电力设备有限公司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一. 工程依据和技术指标

　　1、发电机组型号：

　　冷却方式：

　　台数：

　　2、技术指标

　　根据（《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93）和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级: 65 db(A)。

　　评价点位置：

　　所属区域：

　　噪声标准：白天 65 db(A) 晚上 65db(A)

　　注:

　　1. 如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

　　2. 根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。

　　二、噪音治理要求：

　　1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

　　具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　·合同书怎么写 ·解除劳动合同书 ·终止合同书样本 ·装饰装修工程合同书

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制

　　工程在天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：

　　付款方式：合同签定时交付定金；

　　主材料进场后付；

　　工程完工后天内付清余款。

　　八、其它

　　1．若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的'滞纳金。

　　2．在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3．本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方（甲方）承接方（乙方）

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、工程名称地点及材料

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。

　　二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。

　　三、工程造价：按每平方米元计算。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任;

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。

　　(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的'因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修___XXXX___年。

　　五、付款方式：

　　2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为___XXXX___年，保修期满一次性付清。

　　六、其它：

　　本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日

工程合同篇7

　　**工程2班王伟康 1120330238

　　【摘要】建设工程施工合同，是建设过程中发包人和承包人必须共同遵守的法律性文件，也是双方必须履行的技术经济文件，文章根据目前工程施工市场的情况，说明了加强合同管理与应用的必要性和合同管理工作中存在的问题，提出了加强合同管理的有效措施，以提高合同管理与应用水平。

　　【关键词】施工；合同；管理

　　一、引言

　　合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间，设立、变更、终止民事权利、义务关系的法律规范的总称，是双方当事人通过要约、承诺的方式，经协商一致达成的协议，是单位之间展开各种业务活动的基本载体。工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和复杂性，履行周期长、条款内容多、涉及面广，如何对其进行有效管理是摆在我们面前的课题。

　　二、合用管理的特殊性和必要性

　　施工企业全部的生产经营活动，都必须根据工程承包合同来进行。没有工程施工合同，就无法实施和监管其生产活动，而合同一经签订，企业所有的生产计划和各项技术经济指标都随之纳入承包合同的规范之中。建设单位的质量、工期、造价、效益等目标，也只是按其与施工方的工程承包合同所承担的权利与义务和经济责任来确定的，合同的关系不但一脉相承，而且标的、权责也高度一致。这就使建设单位的合同管理从形式、内容和管理范围都不同于管理其他企业，而是一个格局相对完整、自成系统的管理方式。

　　三、当前合同管理工作中存在的问题

　　（一）对合同认识及重视不够

　　在工程施工时，如何有效地把合同贯彻下去，有的单位执行的还不够，有些单位对合同管理的重要性认识不够，没有建立完善的合同管理机制，在机构设置、人员配备、对比检查和经费方面支持不够。

　　（二）合同执行力度不够

　　（三）合同管理制度不健全

　　合同管理人员素质不高，各部门权责不分明，意见很难统一，造成“权力大家争、责任大家推”的局面，这使施工企业有空可钻、有机可乘，最终将给建设单位带来重大的隐患。

　　（四）科学的进行合同总体策划

　　合同总体策划确定的是工程项目的一些重大问题，首先应确定其根本性、方向性，明确找出对整个工程、整个合同的签订和实施有重大影响的问题，必须反映建筑工程项目的战略和重点，反映管理单位的指导方针和根本利益，更要确定好以下几个重大问题：

　　4.1 如何将项目分解成几个独立的合同？每个合同有多大的工程量？

　　4.2 采取什么样的委托方式和承包方式？

　　4.3 采取什么样的合同种类、形式及条件？ 4.4 合同中一些重要条款的确定。

　　4.5 合同签订和实施过程中一些重大问题的决策。

　　4.6 工程项目相关各个合同在内容上、时间上、组织上、技术上的协调等。

　　（五）有效地实施施工过程中的合同管理与应用5.1 建立合同实施的保证体系

　　5.1.1 建立合同管理体系，配备高素质的人才。合同管理的任务必须由一定的组织机构和人员来完成。要提高合同管理水平，必须使合同管理工作专门和专业化，在建设工程项目组织中设立专门的机构和人员负责合同管理工作。 5.1.2 加强法制宣传教育力度，培养合同管理理念。

　　大力贯彻全面合同管理观念，严格执行合同履约保证金制度，管理使用好履约保证金，主动控制，增加施工企业的守法意识、违约责任和经济成本，调动施工企业的积极性。

　　5.1.3 进行合同履约分析，落实合同管理责任合同任务必须贯彻实在合同实施的具体问题上、体现在各工程小组和各专业人员对承包商的具体工作活动中，因此必须组织项目成员和各专业负责人学习合同文件和合同分析文件，对合同的主要内容做出解释和说明，使大家对合同概括、主要招投标文件、主要精神、合同总目标等有较为深刻的理解，树立全局观念、避免合同管理和施工中出现违规行为。

　　5.1.4 合理分工、能效问责建立工作日和工作问责制度，将合同责任分解落实到具体人上，并做出问题的'说明、完不成的原因、补救的措施、所承担的责任、对工程的影响和法律后果。

　　5.1.5 建立有效方便的文档系统对经常性和非经常性工作，建立方便有序的文档系统，使合同的监督、跟踪和诊断工作正常进行，这有利于及时正确的决策，而且在发生纠纷时能及时有效地提供有力的证据和法律支持。

　　5.1.6 建立报告、行文制度和联系人制度在工程施工过程中，要建立严格的报告、行文制度和方便高效的联系人制度，工程中合同有关各方的沟通都应以书面形式作为最终的依据并形成制度，这样才能保证各工程活动忙而不乱、有根有据、高效运转。

　　5.1.7 充分发挥专业管理和综合管理的作用。用专业管理控制局部、重点，用综合管理控制全局、宏观，将重点和全局管理有机结合，用细节保证过程，用过程控制结果，使工程管理活动正规有序的进行

　　5.2 及时做好合同追踪。在工程实施过程中，由于实际情况千变万化，导致合同实施与预定目标偏离。如果不采取措施，这种偏差往往由小到大，逐渐积累，对合同的履行会造成严重影响。而合同追踪，可以通过实施情况的分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到和实现合同总目标。

　　5.3 根据合同分析结果，实施有效地合同监督。

　　5.3.1 实施中对驻场代表，项目小组或施工单位的工作进行监督，给他们以合同方面的帮助，如落实计划、提出工作保证、协调他们之间的关系，对出现的问题进行合同方面的解释。

　　5.3.2 相关合同的协调。为了一个工程的建设，建设方要签订许多合同，如设计合同、施工合同、监理合同、供应合同、专业分包合同。这些合同之间存在十分复杂的关系，必须负责这些合同的协调，对设计和监理、材料供应商进行合同监督，督促他们完成合同职责，检查其合同责任情况，追究其违约责任，进行合同索赔与反索赔，处理合同纠纷。 5.3.3 参与各种检查验收，并提出相应验收报告。

　　5.3.4 对各种来往信件、请示、签字指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等做出合同方面的审查和控制，并记录在案，这能及时预防和弥补管理工作中的差错，而且有利于寻找对方工作中的漏洞，及时采取防范措施、提出索赔要求。

　　5.4 防范工程合同违约行为

　　5.4.1 谨慎订立合同，减少瑕疵合同，以减少违约的发生。

　　5.4.2 建设单位、承包商在合作中存在目标分歧的情况下，应借助各种制度来协调合作中的目标分歧，实现合作的共赢，包括工程监理制度、质量保修制度、质量事故处罚制度、安全事故处罚制度等。

　　（六）结束语

　　合同成立后，当事人应当按照合同的约定严格履行合同，任何一方未经对方同意，都不得改变合同的内容，但是当事人在订立合同时，不可能对涉及合同的所有问题都作出明确的规定，尤其是建设工程合同，由于工程复杂、标的大、履行时间长、涉及大量的人、财、物、设备等问题，受自然和社会环境因素的影响等。合同签订后，在合同履行前和合同履行过程中会发生与原合同的约定不相适应的情况，因此需要对双方的权利、义务关系进行重新调整和规

　　定。“财富的一半是合同”，这句话形象的说明了合同在管理工作中的重要性，将合同管理贯穿于设计、招投标、工程开竣工、保修的全过程，既有利于合同目标的实现，又能使技术和经济相结合，产生良好的经济、社会、环境效益，才能又好又快地完成工程建设。参考文献

　　[1].余立中编著.建设工程合同管理.广州：华南理工大学出版社，20xx.1.

　　[2].黄文杰编著.建设工程合同管理.北京：高等教育出版社，20xx.7.篇二：公路工程施工合同管理论文

　　东北财经大学网络教育本科毕业论文

【工程合同】相关文章：

工程工程合同08-31

工程工程合同03-04