工程合同(常用4篇)
随着人们对法律的了解日益加深,合同的用途越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的工程合同4篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
工程合同 篇1
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,就买卖_________(以下简称设备)事宜,达成如下协议条款:
1.设备名称、型号、数量、价格:
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
总金额
备注
合计
2.运输费用:运费由_________方承担。
3.付款条件:
3.1甲乙双方签订本合同后,甲方需向乙方支付定金_________元整(小写:_________)
3.2乙方将设备运至甲方指定地点,甲方一次性支付乙方价款_________元整(小写:_________),乙方才开始交付设备。
4.交货期:自甲方支付定金且与乙方签订本合同之日起_________日内交付设备。
5.设备的交付及验收
甲方在签订本合同前,已经选定要购买的设备,并对设备进行了初步检验。
甲方交付定金视为对设备的初步检验已经完成,没有异议。如运费由乙方承担,则合同总金额中包含运费,乙方给甲方出具的购机发票的金额为扣除运费后的金额。
6.设备所有权及风险的转移
6.1设备所有权自甲方付清设备的全部价款后转移至甲方,甲方在未结清设备的全部价款前(即使欠款一元),设备所有权仍归乙方所有,未经乙方书面同意,甲方不得将设备出卖、出租、和进行担保。
6.2设备交付甲方后,所有相应风险(包括设备的'灭失、损毁、事故致人伤亡)均由甲方承担。
7.违约责任
甲方接到乙方的提货通知后,不能按时提货给乙方造成损失的,甲方支付的定金不予退回,同时应赔偿乙方的全部损失。如因甲方原因形成诉讼,甲方愿意承担包括但不限于律师费、通讯费。交通费等其他费用。
8.乙方对甲方的所有不包括在本合同内的承诺均以书面的并经乙方签章的证明、承诺书、附加协议等形式(传真件有效)为准,其他乙方以及乙方的代表所有口头承诺均无效。
9.包装标准:主机裸装,随机备件箱装,包装物不回收。
10.通知
10.1甲方保证在合同中留的地址是能够将由邮寄件邮寄送到甲方的地址,本合同中乙方向甲方发出通知即按此地址邮寄。乙方的通知在邮寄7日内,即视为通知到达甲方;如因地址原因或其他无法邮寄的原因或甲方拒收被退回,均视为通知到达甲方。
10.2本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。如协商不成形成诉讼,由乙方所在地人民法院管辖。
11.其它
11.1本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
11.2本合同正本壹式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):
法定代表人或授权代理人:
_________年____月____日
乙方(签章):
法定代表人或授权代理人:
_________年____月____日
工程合同 篇2
在市场经济条件下,随着社会法制建设的不断完善和社会法治意识的不断加强,“按合同办事”已成为工程建设领域公认的一中规律和要求。施工合同依据法律的约束,遵循公平交易的原则确定各方的权利和义务,对进一步规范各方建设主体的行为,维护当事人的合法权益,培养和完善建设市场将起着重要的作用。主要表现在下列四个方面:
一、明确建设工程发包人和承包人在施工阶段的权利和义务
《合同法》规定:“依法成立的`合同,对当事人具有法律约束力,受法律保护”。施工合同的法律效力有三层含义:即双方都应认真履行各自的义务;任何一方都无权擅自修改或废除合同;如果任何一方违反履行合同义务。就不能享受相应权利,还要承担违约责任。
二、实行建设工程施工阶段监理的法定依据
根据《建筑法》第30条规定:“国家推行建筑工程监理制度。”
第31条规定:“建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用方面,代表建设单位实施监督。”在这些法定依据中,建筑工程承包合同,也就是施工合同中,一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系是通过工程监理合同和施工合同,一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系式通过工程监理合同和施工合同确立的,监理人对工程的监理是以施工合同为依据。
三、保护发包人和承包人权益的依据
《中华人民共和国民法通则》第85条规定“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。”
无论是哪种情况的违约,权利受到侵害的一方,就要以施工合同为依据,根据有关法律,追究对方的法律责任;施工合同一经订立,就成为调解、仲裁和审理纠纷的依据。因此,施工合同是保护建设工程实施阶段发包人和承包人权益的依据。
工程合同 篇3
采购方:________________________建筑工程有限公司
供应方:_________
根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。
第一条、 材料价格清单及总价
1、 材料名称;数量;单价;金额:_________
总价:_________ _________元人民币(小写)
总价:_________ _________元整(大写)
第二条、 交货地点:_________
第三条、 付款方式:_________
第四条、 材料质量:_________乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)
第五条、 验收方式:_________当材料运至施工现场时,由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格,乙方应自费运出现场,并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、 违约责任:_________
1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的`质量时或材料运至施工现场,甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2) 乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误,乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故,均有乙方自行承担责任。
第七条:_________合同执行:_________
1) 本合同未尽事宜,双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。
3) 本合同一式两份,甲乙双方个执一份。
采购方签字(盖章):_________ 供应方签字(盖章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
联系电话:_________ 联系电话:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
帐号:_________ 帐号:_________
_________年 _________月 _________日 _________年 _________月 _________日
工程合同 篇4
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚
二、工程地点: 知行希望小学
三、工程内容:柴棚顶棚和食堂门口雨棚
四、承包形式: 总承包,包工包料。
第二条 工程期限
一、合同工期总日历天数10天
开工日期:20xx年8月25日
竣工日期:20xx年8月27日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停电2天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的'因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
第三条 建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程
第四条 工程验收和付款
经核算,建设工程总价为:陆仟圆整(6000元),工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。
第五条 附 则
一、甲方代表:xxx 乙方代表:姜小五 。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相关文章:
工程工程合同09-20
工程工程合同08-31
工程合同介绍工程合同11-15
工程合同关于工程合同03-09
工程工程热门合同07-04
新版工程工程合同05-02
工程合同 工程合同范本11-15
工程工程合同范本06-29
实用版工程工程合同07-03
工程工程合同(精选15篇)07-03