- 加工承揽合同 推荐度:
- 加工承揽合同 推荐度:
- 相关推荐
加工承揽合同【优秀15篇】
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同出现的次数越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编精心整理的加工承揽合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
加工承揽合同1
甲方:
乙方:
因甲方需要,向乙方定做一批家具。经双方友好协商,签订如下合同条款:
1、总货款: (含税金),具体产品,材质、规格、数量、单价等详见附表。
2、交货时间:____年____月____日。
3、技术标准:质量按国家标准 QB/T1952.1-20__执行。
4、验收方式:乙方按合同标准、标示生产检验出厂,安装完毕后由甲方现场验收。
5、结算方式:合同签订后甲方支付总货款的 %
作为定金,即____元,甲方部分家具定做完毕后,甲方到制作现场初检合格后付总货款的 %,即____元,所有的家具制作完后,在出厂送货安装时货到现场由甲方付总货款的 %,即____元,剩余的____,即____元安装完后由乙方验收合格后付清,结算时由乙方提供银行卡号进行转账。
6、交货方式:免费安装及运输。
7、违约责任:因乙方原因未按合同条款造成推迟提货的,乙方每日按总货款的0.5%向甲方交纳违约金;乙方未按合同条款延迟付款的,每日按未付款的0.5%向甲方交纳违约金,乙方逾期15天未提货的需无条件付清剩余款项。
8、甲方逾期交货超过15天或交付的家具不符合本合同的.约定的质量标准,乙方有权解除合同。
9、甲方提供的家具保修期为壹年,在保修期内,甲方为乙方免费提供维修,如维修无法达到使用标准,乙方进行换货。甲方提供的家具保用期不低于三年,在保用期内出现质量问题,应承担责任,但由于乙方的损害行为或使用不当除外。
10、未尽事宜双方协商解决或提交甲方所在地人民法院裁决。
11、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
12、本合同自双方签字后生效。
甲方:
地址:
经办人: (签字)
电话:
签订日期:
乙方:
地址:
经办人: (签字)
电话:
签订日期:
加工承揽合同2
合同编号:xxx
签订日期:xxx
定作方:(以下简称甲方)xxx
承揽方:(以下简称乙方(yifang))xxx
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经友好协商达成如下合同条款,共同遵守执行。
第一条加工成品
品名:xxx货号:xxx面料:xxx
颜色:xxx尺码:xxx
第二条服装数量
1、计量单位:xxx
2、数量:xxx
第三条原材料的提供
由甲方提供原材料,具体见下:
材料名称数量质量:
提供日期:xxx
单价:xxx
总金额:xxx
第四条服装质量
加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行,样衣由甲方保管,作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。
第五条技术资料、图纸提供
1、甲方提供服装款式(样衣或图片)、标志图案等图样的技术资料。
2、乙方在生产过程中,发现甲方提供的图纸和技术要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在xx2x天时间内回复,提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复,乙方有权停止工作,并在xx2xx内通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。
3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
4、未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
第六条报酬
1、加工单价:
2、总金额(元):
第七条包装方式
内用xxxx,外用xxxx包装,包装费由xxxxx方承担。
第八条服装交付
1、交货地:xxx
2、产品的交(提)货期限:xxxx。
第九条服装验收
1、收期间:xxxx。
2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头,准确无误后方可抽样。
3、验收方式:产品按30%抽检,抽样标准为:随机。
4、验收标准:与样衣款式、做工一致
5、验收包括:商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况,以验收标准为依据判定合格与否。
6、经首次检验不合格的加工成品,甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。
7、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验,对于再次检验,不合格的加工成品交由甲方处理,并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。
第十条定金/预付货款
(1)甲方应于x年xx月xx日前向乙方交付定金x元;甲方不履行合同的,无权请求返还定金,乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须双倍返还定金。
(2)甲方应于x年xx月xx日前向乙方交付预付款x元;甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还;乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。
第十一条报酬结算
付款期限:甲方应于验收无误收货之日起x日内,一次付清合同约定的全部款项;
第十二条留置权
如甲方未支付价款,在双方没有例外约定时,乙方对完成的服装享有留置权。
第十三条违约责任
1、甲方的违约责任
(1)制作中途未经过双发同意,私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。
(2)中途废止合同,偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。
(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工待料的损失。
(4)超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的,乙方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时时,乙甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿乙方的损失。
2、乙方的违约责任
(1)未按合同规定的.质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。
(2)交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由乙方赔偿。
(3)未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由乙方赔偿损失。
(4)逾期交付定作物,应当向甲方偿付违约金为外发加工总费用的10%元/天。
未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。
(7)未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换,补齐的,由乙方对工作质量,数量承担责任。
(9)擅自调换甲方提供的原材料,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求办理,并承担逾期交付的责任。
第十七条争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,协商不成的,按依法向人民法院起诉。
第十八条其他约定
本合同经双方签字后于x年xx月xx日起生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
加工承揽合同3
订做方(甲方):
制作方(乙方):
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
交货日期:合同签定起日内
其它说明:
二、质量要求、技术标准:
三、验收标准、方法:按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担:
五、交货方式及地点:乙方负责送到甲方安装地(北京范围内),六、结算方式及期限:
七、违约责任:双方应严格遵守本合同的约定,如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式:被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项:由双方协商解决。
十、户名:___有限
公司帐号:
开户行:
订做方
______年____月____日
制作方
______年____月____日
加工承揽合同4
合同编号:________
订立合同双方:________
定作人:___________(以下简称甲方)
定作人法定代表(负责)人:_______ 签约人:________
定作人承办单位:______联络人:_______联系电话:_______
定作人机构地址:_________传真电话:_______
承揽人:______(以下简称乙方)
承揽人法定代表(负责)人:________签约人:________
承揽人营业执照:_________生产报刊亭许可证明:________
承揽人机构地址:________联系人:______联系电话:________
银行开户许可证:________ 开户行:______帐户:_______
根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装,此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则,订立如下合同条款:
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为:XX万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位:每个/人民币万元)
注:整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠,空间利用充分,使用面积不小于XX平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于XXmm厚不锈钢板,结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架,透明部分不少于XX%,使用XXmm弧型热弯加强度有机玻璃,顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型,内设图书报刊架。附件包括:推拉窗、电源接线板、电表一块,蓝色阳光板封顶,并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后,交甲方进行初验,初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比,也可采取随机抽验.
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间:乙方必须保证在XX年XX月XX日前全部交货。
②、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕。
③、包装运输:乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证信报箱在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装;
②、经乙方安装的报刊亭,必须经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在XX日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除XX%做为另行维修费用,并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);
③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题,XX年内免费进行保修,超过XX年或属甲方原因损坏进行维修的,需付工本费;
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内,甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。
②、乙方交货后15日内,甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款,累积达到合同标的额的60%。
③、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35%的价款,累积达到合同标的额的95%。
④、剩余的合同标的额5%(XX元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收,甲方支付乙方合同的标的额XX‰的.违约金;
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付XX ‰的违约金。
第九条乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XX‰违约金;
②、乙方不得以任何方式转包或分包,如发现转包或分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方承担;
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XX‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第XX种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,报刊亭规格的变动以双方共同协商后,作出补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。
甲方:__________ 乙方:_________
签约人:_________ 签约人:_______
签约地点:____________ 签约地点:____________
签约日期:____年____月____日 签约日期:____年____月____日
加工承揽合同5
定作方(以下简称甲方):
承揽方(以下简称乙方):
供料方(以下简称丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方为甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方处所承揽的加工成品所需原材料须在丙方处采购。经三方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。:
一、工程项目名称:
二、施工地点:
三、工程量:
四、工程总额及付款方式:
1、工程总额:
2、付款方式:
3、甲方支付完毕工程款项,拥有制品所有权。
五、工程期限:
1、合同签定次日起核算,7个工作日。
风险提示:
加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量,目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。
如果质量是以样品为准,除了双方封存样品外,还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。
六、乙方工作:
1、保证在工程期限内完成工程的制作.安装工作。
2、施工所有材料严格执行工程项目预算书所规定的规格、品型。
七、甲方工作:
1、保证如合同约定支付乙方工程款项。
2、乙方进入现场施工时,施工场地应具备施工条件。
3、施工过程中协同乙方进行物业管理或相关管理单位的协调工作。
4、负责合同约定门面标识的所有审批工作。
八、丙方工作
风险提示:
原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供,均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下,承揽方更要注意对原材料的质量验收,经验收合格后方可入库。根据合同法的规定,承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的,承揽方应该负损害赔偿责任。为此,承揽方应该提高保管材料的风险意识。
1、丙方应当提交产品品种、型号、规格、质量符合同规定的,如果不符合规定,甲方声明同意利用的,应当按质论价,甲乙丙三方再次协商定价。
2、丙方交货质量有瑕疵丙方还应承担返工返修、产品本身、物料或产品报废的费用、质量问题所造成的乙方交货不及时承担责任等。
九、验收:
1、材料以工程预算书中所标明规格、品型验收。
2、广告制作的规格、尺寸按施工图纸及说明验收(效果图仅作为视觉参考,不做为验收标准)。
3、项目施工完毕由乙方工程监理先行自检,自检合格后上交工程验收单,由甲乙双方进行验收。
4、甲方在验收过程中对质量如有意见,须在验收单中说明,经双方现场勘察,确有质量问题的,乙方进行后期整改。
5、工程验收单支付甲方时,甲方应在接收单手续上签字或盖章,收到工程验收单三日内,甲方无意见说明或无任何书面意见,视为验收合格。
十、保修:
1、甲方如发现制品损坏应及时通知乙方,乙方在12小时内到达现场进行制品检修,通报维修情况。24小时内保证制品的正常使用。
十一、安全责任:
1、乙方施工户外广告制品机构安全责任1年。
2、施工过程中,乙方由于自身原因造成员工或第三者人身伤害及财产损失,乙方承担完全责任。
3、因使用不当、擅自改造、灾害及不可抗力造成制品损坏,乙方免除安全责任。
十二、合同变更:
1、合同内容及条款的`变更,需双方代理另立合同附件,签章有效。
2、因合同变更造成与本合同相关内容不符时,以合同变更后的附件为依准。
十三、违约责任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期内完成工程,逾期一天扣罚工程总额1%。
2、甲方如不能如期支付工程款项,逾期一天扣罚工程总额1%。
3、因审批手续造成工程延期或罚款甲方承担所有责任。
4、在甲方逾期未付应付款项时,乙方拥有制品所有权。
5、如一方未经对方同意而违反约定,另一方可不再履行合同,造成的损失由违约方赔偿。
6、在双方发生纠纷时协商解决,协商不成时可向朝阳法院提起诉讼。
十四、附件:
1、双方公司经营执照(加盖公章)
2、工程项目预算,施工图及效果图。
十四、合同成立和生效
1、本合同订立、执行和解释及争议和解决均适应中国法律。
2、附件及补充协议具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,双方各持1份。
十五、其他
本合同若有未尽事宜的,经甲乙双方或甲乙丙三方协商后可另行签订补充协议,经有关方盖章签字后作为本合同的组成部分,具有同等效力。若补充协议与本合同有冲突的,以后补充协议为准。若协商不成的,则适用《中华人民共和国合同法》及其解释的规定。
(以下无正文)
甲方:
委托代理人:
地址:
电话:
开户银行:
账号:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
电话:
开户银行:
账号:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
电话:
开户银行:
账号:
_________年____月____日
加工承揽合同6
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
工程名称:华同公司屋顶彩钢防水工程
工程地点:华同公司
工程内容:彩板房主体,外墙,内部截断,室内外门窗
二、工程承包范围。承包范围:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自带施工工具。甲方已有的'材料由乙方出车出人拉到施工现场。
三、承包工程价格及面积
1、工程面积约为400平方米,最后结算按照实际面积结算,实际面积以东南西北墙体边缘计算;
2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。
四、协议工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。
五、工程质量标准:符合安全标准。
六、甲方必须保证施工场地路通、电通。
七、乙方必须按协议所设计施工,保证工程质量,按期完工。
八、在施工过程中,乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工,若发生工伤事故一切责任由乙方自负。
九、结算方式:工程验收合格后,工程量按实际完工的面积结算,一次付清。
十、付款方式
1.签订合同后,甲方先期支付乙方元工程款。
2.余款完工验收后付清,不得拖欠。
十一、保修期限及范围:保修期一年,保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修,但人为损坏和自然灾害不属保修范围。
十二、本协议甲乙双方必须遵守,任何一方不得违约,如有一方违约按30000元处罚;
十三、本协议一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字盖章即可生效。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
电话:电话:
签定日期:20xx年xx月xx日签定日期:20xx年xx月xx日
加工承揽合同7
发包方(全称) (以下简称甲方)
承包方(全称) (以下简称:乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律规定并结合当地有关规定和本工程具体情况,甲乙双方本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,为明确双方的权利责任义务,为明确工程在规定期限内保证质量完成,经双方共同协商一致签订本合同。
第一条:工程概况
工程名称:结构类型:框剪结构
建筑面积:平米(结算时以图纸变更后的实际面积为准)
第二条:劳务承包内容
承包内容:
第三条:承包要求
1、工期要求:根据甲方施工任务单要求,乙方承包的.部分(分项)工程于__年__月__日开工,__年__月__日交工,由乙方自身原因造成工期延误,甲方不予工期顺延,且乙方承担一切由此而造成的损失。
2、质量要求:乙方承包的分部(项)工程,其质量管理按国家规定质量验评标准评定,必须达到合格等级,必须遵守甲方的技术质量管理制度。否则,不仅不结算劳务,而且要承担材料损失费,机械、用具租赁费用。
3、安全要求:乙方在整个施工过程中一定要注意安全生产,并承担一切安全责任,所有进场施工人员必须经甲方同意并提交身份证复印件后方可进场施工。工伤事故在伍仟元以下归亿方全部负责。
第四条:验收与付款
一、工程验收
乙方必须按照施工验收规范和施工图纸施工,在施工中发现设计有误,须立即通知甲方,取得甲方同意后方可施工,因乙方原因造成返工和返修的,发生的费用(材料费、人工费、机械租赁费)由乙方承担。
二、工程付款
1.基础到车库顶部份,工资预扣
2.从车库顶(标准层)起,每层支付%,粉刷支付(到房屋竣工每层支付额到)
3.到竣工验收留%的质保金,一年后支付到位即全部付清(含购屋款)
4.要求施工队进场前,签合同时交纳进场后工作日后全额退还
5.要求承包方在此项工程是以市场价的95%受房套,房款充抵工程承包款。
第五条:文明施工
1、在施工现场要求乙方所用的工具、材料应堆放整齐,在施工过程中或搬运工具、材料时应注意成品保护不能碰损其他器物。若达不到要求,工地负责人有权给予处罚。
2、在施工过程中对其他工种的成品损坏,应无条件的给予赔赏,并进行处罚。
本合同经双方法定或委托代理人签字(盖章)后生效,在完成承包工作内容,结清工程价款后终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:
身份证号码:身份证号码:
联系电话:
__年__月__日联系电话:__年__月__日
加工承揽合同8
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,双方经平等协商,就甲方委托乙方定作(下称“定作物”)等相关事宜达成一致,特签订本合同明确双方权利义务,以资共同信守。
第一条合同主体
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
邮编:_____________________
法定代表人:________________
注册号:_____________________
2、乙方(承揽人):___________有限公司
住所:_____________________
邮编:_____________________
法定代表人:________________
注册号:_____________________
3、甲方为依法设立的法人单位,依法有权签订及履行本合同。
4、乙方为依法设立的法人单位(或其分支机构、个人独资企业、个体工商户),有同类、同等规模定作物生产或销售经验(或同类服务提供经验),熟悉定作物性质和特点并熟知与定作物相关的法律法规、规章及标准。
5、乙方合同主体变更:
(1)乙方承诺,合同成立后将不以任何理由要求将合同主体变更为任何第三人。
(2)若乙方坚持将合同项下的权利义务转让给第三人的,经甲方书面同意后可变更为乙方指定的第三人,但乙方须按应收款的______承担违约金。
(3)发生乙方营业执照注销、所有银行账户注销等情况的,若乙方为公司法人则任何第三方(包括但不限于乙方股东、法定代表人、代理人、经办人等)无权向甲方主张任何权益若乙方为个人独资企业或个体工商户,除原投资人或经营者本人外,其他人无权向甲方主张任何权益(包括但不限于乙方代理人或经办人)。
第二条定作物
1、定作物清单及价款
定作物名称:_____________________
规格型号:_____________________
计量单位:_____________________
价款:_____________________
2、价格组成及价格有效期:
(1)合同单价已经包括乙方依法应当承担的全部材料费、制作费、包装费、运费、安装费、税费、装卸费等所有相关费用
(2)价格适用期间:本合同价格的适用期间按以下第【a或b】项确定,价格适用期间届满后,如甲方继续购买乙方定作物,则由双方另行协商确定价格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同签订之日起至实际供货数量达到合同约定数量之日止。
第三条合同价款
1、总价款及结算方式:
2、付款方式:有/无定金(比例)。
3、付款提示:乙方应当在每次付款前向甲方出具书面的《付款提示函》并附《验收单》和合法有效的发票。
4、发票:
每次付款时乙方须提供合法有效的发票。乙方未提供发票或提供发票有法律瑕疵的,甲方有权拒绝付款,同时乙方应承担瑕疵发票面额______的违约金。因发票瑕疵而导致税务局做出的任何处罚决定导致甲方支付罚款、声誉损失的,由乙方支付罚款并向甲方支付罚款金额双倍的违约金以赔偿甲方经济和声誉损失。
5、支付方式:甲方采用以下第______种方式向乙方支付合同价款。
b承兑汇票c网上银行d其他方式
6、收款人信息:开户行、户名、账号。乙方保证其提供的银行名称及账号正确。如有错误造成甲方错误支付的,视为甲方已履行相应的义务,乙方损失自行承担。
第四条设计与质量标准
1、设计由【甲/乙】方负责(必要时甲/乙方负责协助设计):______
(1)若由甲方负责设计,则甲方应于前向乙方交付定作物设计文件。乙方应对其进行校对,对于设计文件中的明显错误或缺陷应在3日内向甲方提出书面异议,甲方应在收到书面异议后的3日内答复。
(2)若由乙方负责设计,则乙方应于前向甲方交付定作物设计文件,甲方应当在收到后3日内审核并回复是否同意的意见,逾期未做明确表示则视为同意设计文件。
2、定作物的质量标准:应当符合设计文件要求和本合同附件二《技术参数与质量标准》。
3、样品:样品采用以下第种方式执行。乙方交付的定作成品应当符合样品的质量标准,但样品有隐蔽瑕疵的除外。
1)不使用样品。
2)本合同定作物样品由提供,双方确认、封存后由甲方保管,作为验收的依据。
3)在正式制作前,乙方应当先行制作样品,经甲方样品确认合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同约定标准外,定作物成品还必须符合国家、地方或行业关于质量、安全、环保的相关规定和要求。上述标准如有不一致之处,以要求高者为准。
第五条原材料
1、主要原材料清单
提供方:________________________
名称:________________________
品牌:________________________
生产厂家:________________________
规格型号:________________________
计量:________________________
单位:________________________
数量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方应当采购合格的原材料并确保满足定作物的质量标准和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料须在开工前通知甲方派员验收,甲方于接到乙方通知后日内派员对原材料进行检验并出具书面意见。
4、甲供原材料由方负责运输至乙方加工、制作地点(地址为:______),费用由承担。乙方应当在收到后2日内对甲供原材料进行检验,如果乙方对质量、规格等有异议,应当立即以书面方式向甲方提出,否则视为乙方认可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用计量方法:______【对于贵重材料而言,这很重要】
6、甲供原材料节余部分的返还:______【对于贵重材料而言,这很重要】
第六条制作与包装
1、乙方应当按本合同约定标准和时限制作定作物。
2、乙方承诺,未经甲方书面同意不会将完成定作物的全部工作或主要工作另行分包给第三方,否则构成重大违约,甲方有权解除本合同,并且乙方应当按本合同总价款的30______%赔偿甲方损失。
3、包装要求:______乙方应提供适宜本合同项下定作物运输和保存的包装方式,外包装应当应注明定作物名称、规格型号,单位包装内的定作物数量,生产厂家、地址、注意事项等文字和标识。由于采用不充分、不妥善的包装方式而导致的任何风险和损失均由乙方承担,且不因定作物交付而免除乙方的此类责任。
4、特殊包装要求:______。包装物是否回收:______。
5、其他约定:______
第七条交货
1、合格交货:______乙方按照合同约定的时间将定作物成品送达到约定的交货地点并经甲方验收合格,方为合格交货。
2、交货时间:______。
3、交货地点:______(详细地址:______)。
4、运输:______运输由乙方负责,并承担全部运费、装卸费。从运输工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬运费由甲/乙方承担。
5、验收:______甲方应当在定作物运至约定交货地点后日内进行验收并出具书面意见。如果定作物需要由乙方负责进行安装,则双方应当按照本合同约定在安装完毕后进行验收。书面的验收合格意见是乙方要求甲方付款的必要依据。
6、风险转移:______定作物毁损、灭失的风险在交货验收合格前由乙方承担,交货验收合格后由甲方承担。
7、交货迟延:______每迟延一日,乙方应按合同价款的0、05______%承担违约金。迟延交货达到七日的,甲方有权解除本合同,乙方应当按合同价款的______承担违约金。‘
8、数量不足:______如交付的定作物数量不足,乙方应当在2日内补足,并应当按当批定作物价款的______承担违约金。
9、质量瑕疵:______如交付的定作物质量不符合本合同约定,则甲方有权要求乙方在2日内修理或更换合格的定作物。如乙方未能在此时限内调换合格定作物的,甲方有权解除合同,乙方应当按该批定作物价款的20______%承担违约金。
第八条安装(适用于乙方负责安装的情况)
1、安装责任:______由甲/乙方负责本合同项下定作物的安装,因此产生的全部费用由甲/乙方承担。
2、安装工期:______总工期为个日历天。计划开工日期为年月日,竣工日期为年月日。实际开工日期以甲方通知进场时间为准。因乙方原因造成工期延误的,每延误一天乙方应承担相当于工程总价款的0、05______%的违约金。
3、施工要求:______
(1)质量标准:______见合同附件《技术参数与质量标准》
(2)检查与整改:______乙方应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方发出的指令施工,随时接受甲方及建设单位、监理单位的检查。检查中发现工程质量达不到约定标准的部分,乙方必须按要求返工或修复完善,直至达到约定标准。因此增加的一切费用由乙方承担,且工期不予顺延。
4、资源供应:______施工用水源、电源接点由甲方提供,水、电费用由甲承担。
5、安全监护:______
(1)乙方完成安装调试内容需要使用甲方提供的脚手架、配电箱等设施的,应当在进场安装前对相关设施及周围环境的安全状况进行检查确认。如果乙方认为相关设施不符合安全防护要求需要调整改造,则乙方以书面方式将调整改造建议提交甲方项目负责人如乙方未提出书面调整改造建议即进场安装,则视为乙方认可相关设施符合安全防护要求,不需要进行调整改造。
(2)乙方在安装调试过程中需使用脚手架、吊篮、托板等进行高空作业,或者带电作业,或者在狭窄空间使用电焊、气焊作业的,安装作业人员作业必须使用安全护具,现场需设专门人员进行时时监护,并制作作业监护记录。甲方可以随时检查乙方的作业监护记录。
6、自检与复检:______本合同项下定作物安装完毕后,乙方应进行自检,自检合格后报甲方进行复检。甲方复检合格后报【政府主管部门名称】进行验收。
7、验收:______本合同项下定作物安装完毕并经乙方自检合格后日内,甲方组织验收并出具书面验收意见。
第九条保修
1、保修期:______保修期为年,自验收合格之日起计算。实际起算时间以书面验收文件所载时间为准。乙方负责安装的,以安装完毕后验收合格的确认文件所载时间为准
2、保修金:______。
3、保修:______保修期内,因定作物质量原因发生的问题,由乙方负责维修并承担相关费用和责任。乙方应当在接到甲方通知后8小时内到场维修完善,否则乙方应当承担违约金贰佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方维修,相关费用从保修金中扣除,不足部分可以甲方认为适当的方式向乙方追索。
4、未履行保修义务:______
(1)乙方接到甲方或物业公司维修通知(口头或书面)后拒不到现场处理或超过规定的到场时间后2小时仍未到场的,甲方有权自行组织维修。甲方有权从保修金中扣除相应赔偿金额(包括但不限于因质量问题或乙方维修不及时给业主造成的损失等),如果保修金不足以弥补甲方损失的,甲方有权向乙方追索。
(2)乙方累计3次未及时到场的,甲方有权扣留全部剩余保修金。乙方认可甲方单方作出的通知记录作为乙方未按时到达现场的有效证据。
5、保修金的支付需同时满足下列条件:______
(1)质量保修期已经届满。
(2)乙方已按约定履行了保修义务乙方未按约定履行保修义务给甲方造成损失的,乙方已经赔偿该损失或赔偿金已经从保修金中扣除。
(3)因定作物质量问题给甲方或最终使用人造成损失的,乙方已经赔偿该损失或赔偿金已经从保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同义务。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十条知识产权与保密
1、乙方保证其向甲方提供的设计文件及/或供应的成品不侵犯他人的知识产权。如有第三方因甲方购买、使用乙方供应的定作物向甲方主张知识产权权益的,由乙方承担全部赔偿责任及诉讼费、律师费等。
2、乙方承诺,在本合同签订、履行期间及履行完毕后5年内为甲方保守秘密。未经甲方许可,不得留存或泄露甲方设计文件及定作物成品、复制品或其他相关信息、资料。
第十一条履约担保
1、乙方采用下列第种方式提供履约担保,用以担保乙方全面履行合同义务:______
(1)保证金
(2)银行保函
2、乙方采用下列第种方式提供保证金:______
(1)现金
(2)电汇
(3)转账支票
3、扣除与返还:______供货完毕或合同期满,本合同余留价款不足以抵付乙方应承担违约金的,乙方同意从上述履约保证金中扣除,剩余履约保证金于供货完毕并验收合格后返还乙方(不计利息)。
4、乙方违约的,甲方除有权扣除本条约定的履约担保外,甲方还有权从乙方与甲方签订的其他定作物采购合同或乙方与甲方关联企业签订的定作物采购合同的应收款中扣除因此对甲方造成的损失。
5、索赔:______甲方按上述方式仍不能足额收取违约金或赔偿金额的,甲方通过诉讼方式向乙方索赔。
第十二条风险提示
1、价格波动:双方确定合同价格时已经充分考虑风险因素,合同价格已经包含所有可能发生的风险事项,任何风险因素导致的利益损失各自独立承担。
(1)具体风险因素包括但不限于本合同项下定作物的价格或生产所需的人工、材料、设备等市场价格变动以及国家税收调整等因素。
(2)原则:______任何情况下不得调高合同价格在合同签署后市场价格向下波动的,甲方有权按照相应市场价格指数,调整合同价格。
2、第三方索赔:______乙方必须对所供定作物质量负责,凡因定作物质量不符合本合同约定或者有其它内在质量瑕疵,而给甲方或任何第三方造成人身损害和财产损失的,均由乙方承担全部责任。第三方因此向甲方索赔的,乙方应直接参与协商,否则乙方应接受甲方与第三方达成的赔偿协议,并按此协议约定的标准赔偿甲方损失。甲方与第三方通过仲裁或诉讼方式解决纠纷的,乙方应当按仲裁机构或法院的裁判文件或调解书确定的内容赔偿甲方损失,同时赔偿甲方支出诉讼费和律师费等损失。前述费用乙方同意甲方优先从工程款中扣除。
3、真实性:乙方向甲方提交虚假或伪造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、证件、结算记录)的,一切虚假和伪造文件不作为双方结算的依据,乙方无权依据虚假和伪造文件向甲方主张任何权益。
4、合法性:乙方向甲方提交虚假的发票,乙方同意甲方可以因此不支付合同价款并且有权要求乙方承担全部损失。
第十三条公平竞争
1、在投标、签约及履约过程中,如果甲方员工存在吃、拿、卡、要等索贿行为的,乙方可直接投诉,一经查证属实的,甲方承诺对相关责任员工一律予以辞退。
2、甲方员工存在本条第1款及第5款所述行为,乙方提供证据(如录音、录像、书面证据等)充分有效的,甲方将责令责任员工双倍返还乙方支付的金额,并将乙方确定为长期合作伙伴。责任员工拒绝返还的.,甲方将其移送司法机关处理后,甲方负责双倍返还乙方支付的金额。
3、乙方承诺不以任何形式(含给付现金、财物、请客送礼等)贿赂甲方人员,如违反此承诺,乙方愿意向甲方支付相当于贿赂金额10倍的违约金。违约金可以直接从未支付的合同价款中扣除,或者通过法律途径向乙方追索。必要时甲方可提请有关部门追究乙方人员的法律责任。
4、若乙方以任何形式贿赂甲方工作人员,甲方即将其列为不合格供应商,两年内不接受其参加甲方及甲方关联企业组织的招标。
5、在投标、签约及履约过程中甲方及甲方关联企业的工作人员通过语言或具体行动明示或暗示要求乙方退出竞争的,乙方可直接投诉,一经查证属实的,甲方承诺对相关责任人一律予以辞退。
6、甲方受理投诉的方式:______
联系人:______电话:______
信函邮寄地址:______
投诉专用电子邮箱:______
第十四条通知
1、甲方联系人及通讯方式:______
联系人:______电话:______传真:______
地址:______邮编:______
email:______
2、乙方联系人及通讯方式:______
联系人:______电话:______传真:______
地址:______邮编
email:______
3、双方的通知、许可、批准、签证或做出其他决定均应采用书面方式。
4、上述内容可以派员送达,传真,邮寄或特快专递送达,电话通知的应及时补充书面文件。
5、派员送达的应当有签收文件。
6、采用传真方式的,以受送达方的传真机收到传真信号即视为送达。
7、采用邮寄或特快专递方式送达的,受送达方签字的回执为送达的证明。
8、采用派员送达、邮寄或特快专递送达的,收件人为受送达一方公司、职能部门、所属员工或分支机构的,均视为双方的正式通讯函件,受送达一方拒收的亦视为已经成功送达。
9、如一方更改联系人或通讯方式应当以书面方式正式通知另一方,此后再联络时应使用被通知的联系人或通讯方式。
10、如受送达一方电话或传真号码、邮寄地址有误(或号码、地址变更后未通知)造成无法送达的,由受送达一方承担全部责任。
第十五条争议解决
1、本合同签订、履行过程中发生任何争议的,由双方协商解决。协商不成的,任何一方均可以向合同签署地人民法院提起诉讼。
第十六条合同附件
下列文件为本合同附件,与正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明细表
2、附件二:______《技术参数与质量标准明细》
3、附件三:______附加盖乙方印章的委托代理人身份证复印件、乙方对委托代理人的《授权委托书》原件壹份。
4、附件四:______加盖乙方公章的营业执照(副本)复印件、加盖乙方公章的《组织机构代码证》(副本)复印件、加盖乙方公章的《税务登记证》(副本)复印件、加盖乙方公章的开户许可证复印件或加盖乙方公章的收款账户证明文件原件。
第十七条合同效力
1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效。
2、双方就合同内容做出的变更或补充,均以书面补充合同的约定为准。
3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,各份具有同等法律效力。
第十八条其他约定
1、其他约定:______
(本页以下无正文)
合同签章页
(此页系与a有限公司与《【】定作合同》的签章页,无正文)
甲方(盖章):______a有限公司乙方(盖章):______
法定代表人(签字):______法定代表人(签字):______
(或)委托代理人(签字):______(或)委托代理人(签字):______
签订地点:______
签订日期:______年月日
加工承揽合同9
签订地点:
签订时间:
定作方(甲方):
承揽方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利、协商一致的原则,经双方友好协商,达成如下协议:
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价
序号货物名称规格数量单价:元/m2备注
1钢质防火门甲级
2乙级
3丙级
合计:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金额(大写):(不含税)
注:防火门:框板1.2mm、扇板0.8mm,内填充珍珠岩模压板;表面处理为静电喷涂;颜色;门板为平板;按实际发生数量结算。
三、交货日期:根据现场进度交货。
四、交货地点:工地现场。
五、技术质量要求:
1、产品执行防火门国家标准GB12955-20xx。
2、产品保证通过消防部门验收。
六、承包方式:
含运输及安装。
七、付款方式:
1、合同签订后,预付总货款的%,货物全部进场,再付总货款的%,安装完毕再付总价的%,剩余%为质保,质保期结束结清。
八、售后服务承诺
1、该产品质保期自合同签订之日起计算,质保十二个月。在质保期内,出现质量问题,乙方负责免费维修。质保期过后,所有产品实行终身售后服务,只收取材料成本费用。
九、违约责任
1、按《合同法》的.相关规定执行。
十、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。
十一、附则
本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,自签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
电话:
电话:
年月日
年月日
加工承揽合同10
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称:轻型钢架棚
2、工程地点:镇平工业园区,华宇塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积:61.3×44.3=2715.59平方,附工程详单,见-3
2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。
3、工程造价165元/㎡,总造价448072.35元。
4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价30%,柱子立起再付40%,验收后再付25%,剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工, 天交工。(备注:除不可抗拒外因素)。 年内保证维护正常使用。
6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入保险,如发生工伤事故等事宜,由乙方从保险金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
加工承揽合同11
甲方:_________________(委托方)
乙方:_________________(承揽方)
经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。
一、 产品名称及加工数量。
名称:不锈钢水泥焊接轨道板。 数量:附加工图纸_____份,按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。
二、 相关事宜:
1、 由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工,其产品质量必须符合技术文件规定要求。
2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。 乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担,(甲方提供适当的运输车辆及司机,乙方承担油料耗费及搬运事宜)
3、 产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担。
4、 加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。
三、 时间要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同,如甲已双方各自遇到不可抗拒的'事件而影响到材料提供及加工阻力时,必须提前通知对方,协商解决。
四、 加工费用:
该项目合同总体加工费用______万元,由甲方承担增值税务,甲乙双方不得中途变更。
五、 付款方式:
乙方交付产品后,甲方一次性付款 ,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付____%的违约金。
六、 其他事宜:
本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交仲裁机构解决。
在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充。 本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:___________________乙方:___________________
盖章:___________________盖章:___________________
签约人:_________________签约人:_________________
职务:___________________职务:___________________
电话号码:_______________电话号码:_______________
______年______月______日______年______月______日
加工承揽合同12
承揽方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工成品
第二条加工成品质量要求
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
1、承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。
承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2、定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。
承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
3、交原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法
1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;
定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。
承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
2、承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金
价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。
验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。
对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。
保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点
1、交定作物期限应当按照合同规定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
2、交定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;
委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;
自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;
双方另有约定的,按约定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其他约定
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;
不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;
经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;
少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。
定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物,应当向定作方偿付违约金____元;
以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%或酬金总额的_
___%的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位,除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的`零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。
第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%的违约金;
不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;
承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。
定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;
变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;
如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;
以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位,承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;
协商不成按项处理:
1、向仲裁机关申请仲裁;
2、向人民法院起诉。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;
合同副本一式____份,交____________各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承揽方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工承揽合同13
原告:_________________张__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________镇__________村__________街__________号,系__________市__________汽车车身修理店业主。
被告:_________________市__________贸易有限公司法定代表人:_________________王__________
住所地:_________________市__________镇__________路请求事项:_________________
1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。
2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;
3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由:_________________
原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢,原告按照被告的'要求多次向被告提供汽车车厢,约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收,被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日,原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后,被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来,原告多次继续向被告催收,被告均无故推诿不支付至今。综上所述,原告认为,原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告,被告理应及时依约付款。但是,被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。
此致
__________市人民法院
具状人:_________________
_____年____月____日
加工承揽合同14
甲方(定作方):____________
乙方(承揽方):____________
经甲乙双方友好协商,依据我国《_____》的有关规定以及其他相关法律规定,就甲方向乙方采购相关___________等小商品事宜约定如下:
一、采购产品情况:
1、品名____________,规格____________,数量____________,单价____________;
2、品名____________,规格____________,数量____________,单价____________;
3、品名____________,规格____________,数量____________,单价____________;
总金额(含税价):人民币________________________元整(小写_______________________)。
二、样品约定时间:
自本合同生效之日其______个工作日内,乙方负责按甲方要求制作__________样品,经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。
三、交货时间、地点及运费:
合同生效且_______%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_______天内交货(具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认)。
四、质量要求及技术标准:
按照甲乙双方事先确认的样品为标准,货物主要技术指标说明:____________
按国家兴行业标准。
五、验收标准、方法及期限:
以甲乙双方确认的样品为准,如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符,应与收到货物后_______个工作日内以书面形式通知乙方;经乙方核实后,尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准,乙方应当负责更换或者退货,因此产生的所有费用应当由乙方承担。
六、包装要求及费用负担:
乙方按其企业或行业标准提供包装,费用由乙方承担。
七、结算方式和期限:
合同生效且受到乙方发票后______日内甲方支付总价款______%作为预付款,计人民币__________________________,双方约定汇款方式为甲方电汇,乙方收款账户为:____________
收款人:____________
开户行:____________
账号:____________
最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准,自甲方验收合格之日起______日内,甲方一次性支付其余货款。
八、违约责任:
1、合同生效后合同一方单方解除合同的,合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_____%作为违约金。
2、因甲方的'原因造成乙方不能按约定时间制作样品的,不能按时交货的,由甲方承担责任。
3、若乙方提交的样品和甲方定作的_______小商品存在较大差异,甲方有权拒绝付款。
九、合同争议的解决方式:
本合同在履行期间发生的争议,由双方当事人协商解决;协调或者调解不成的,双方当事人同意向____________________人民法院起诉。
十、本合同一式二份,甲方乙方各执一份,自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜,由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方:___________
地址:___________
电话:___________
代理人:____________
________年___月___日
乙方:___________
地址:___________
电话:___________
代理人:____________
________年___月___日
加工承揽合同15
合同编号:______________
发包方:______(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装,此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则,订立如下合同条款:
第一条:标的
乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为:298345.8元。最终标的以______县财政局预(决)算审查中心决算价为最终标的。
第二条:制作书架的数量、规格、价格(价款单位:每个/人民币______元)计取
注:整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条:加工制作与安装的要求
1、书架安装后稳定、可靠,空间利用充分。
2、使用材料:所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购,且有材料合格证书。
3、规格:图书馆钢制双柱双面书架,规格型号:____,_____年______月______日前全部交货。
②、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕。
③、包装运输:乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证书架在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条书架安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的.书架进行安装;
②、经乙方安装的书架,必须经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的,甲方按该书架价值扣除%做为另行维修费用,并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);
④、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。
第七条:结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后5日内,甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。
②、乙方交货后5日内,甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款,累积达到合同标的额的60%。
③、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后5日内,甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的价款,累积达到合同标的额的90%。
④、剩余的合同标的额______%价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。
第八条:甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收,甲方支付乙方合同的标的额______%的违约金;
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支______%%的违约金。
第九条:乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2%违约金;
②、乙方不得以任何方式转包或分包,如发现转包或分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方承担;
③、乙方未按合同要求的时间交付书架,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除______%的违约金。
第十条:纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第2种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交______委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向当地人民法院起诉。
第十一条:附则
①、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,书架规格的变动以双方共同协商后,作出补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。
发包方(全称)______________(盖章)承包方(全称)______________(盖章)
经办人:______________经办人:______________
单位地址:______________单位地址:______________
开户银行:______________开户银行:______________
账号:______________账号:______________
电话:______________电话:______________
传真:______________传真:______________
邮政编码:______________邮政编码:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
【加工承揽合同】相关文章:
加工承揽合同07-15
加工承揽合同07-21
加工承揽合同07-18
(精选)加工承揽合同07-17
承揽加工合同09-10
加工承揽合同12-10
承揽加工合同11-23
承揽加工合同11-12
加工承揽合同02-22
承揽加工的合同协议10-08