- 相关推荐
外保温工程施工合同
随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的外保温工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
外保温工程施工合同1
工程名称：
工程地点：
发包人（甲方）：
承包方（乙方）：
合同签定日期：_____年____月____日
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关的国家规定，双方本着平等、互利的原则，就外墙保温工程签定如下合同，以期共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围：
1、外墙外保温具体部位以图纸标注及甲方要求为准。各层做法按照国家膨胀聚苯板薄抹灰体系的规范及要求执行，完工后具备外饰涂料的条件；
2、乙方自备工具：手提电动工具、铁锨、尺杆、麻线、灰斗等劳保用品。
三、工期：
1、开工日期：_____年____月____日
2、竣工日期：_____年____月____日，合计工期天数为30天
3、竣工日期：
工程完工后，由乙方向甲方申请竣工验收，甲方应在7日内组织验收，若甲方7日内不组织验收或不组织验收就进入下一道工序施工，则视为验收合格。
四、合同价款及结算方式：
1、工程施工面积：________㎡
2、工程合同总造价：￥_______元（大写：___________）
3、工程量计算规则及结算方法：
（1）本工程单价实行包干单价，工程结算价为包干单价乘以实际施工面积数量。
（2）工程量计算以实际施工面积为准，窗口侧面按实际作法另外协商。图纸变更，洽商变更及现场签证单均为工程量的计算依据。
五、工程款的支付：
1、包工包料，外墙外保温工程采用膨胀聚苯板薄抹灰系统，聚苯板要求容重18±0.5kg/m3（阻燃）、厚度5cm，玻璃纤维网格布160g/㎡，锚钉6个/㎡（长度12㎝），工程单价53元/㎡（此价格不含税），如甲方索要税务发票费用全部由甲方支付。
2、合同约定：乙方将（EPS）聚苯板粘贴完毕后三天内甲方支付外墙保温材料款，按已完工程量以19.5元/㎡计算，工程完工（必需合格）一周内付总价的80%工程款，验收完毕后付总价的95%工程款（工程完工后一周内甲方必须验收或不组织验收就进入下一道施工工序，视为验收合格），余5%的.质保金应在一年内付清，[具体时间以验收合格当日计算满一年]；若甲方推迟付款，应按每天合同额1‰的违约金补偿给乙方。
六、工期要求及顺延：
1、不可抗力造成停工（如地震、战乱等）；
2、连续停水或停电24小时以上；
3、因天气原因及下雨造成墙面无法施工或风力达到5级以上大风；
4、由于甲方的原因，要求临时停工的（凭甲方停工通知单）；
5、窗口，洞口的修补时间不占用合同工期；
6、因甲方不及时支付工程进度款造成的工期延误应顺延工期；
7、因土建未完成造成的工期延误应顺延工期。
8、除以上七条外工期每延误一天罚款1000元。
七、施工管理：
1、甲方工作：
（1）甲方驻工地代表为_______，负责本工程有关日常工作；
联系电话：
（2）按时拔付工程款，及时提供图纸变更、洽商变更等有关资料；
（3）组织总包、监理、乙方参加施工技术交底；
（4）组织监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更、洽商变更的签证及工程验收等工作；
（5）组织分部分项工程验收，办理工程竣工结算；
（6）向乙方提供必要的施工条件及场地；
（7）协调乙方施工用的脚手架、提升架等设备。
2、乙方工作：
（1）乙方派驻该项目的工地负责人，负责该项目的日常管理工作。
（2）负责编制好外墙施工方案，施工进度计划，严格按照施工组织设计及进场计划执行；
（3）负责提供本分项的交工资料及材料检测及实验检测费用自理。
（4）承包方不按合同约定完成各项工作时或延误工期，应承担由此造成经济损失。
八、工程质量和技术要求：
1、质量标准：按照国家及郑州市关于外墙保温系统及涂料施工规范和技术要求，质量标准为合格。
2、施工依据：甲方提供的外墙保温施工图纸，已编制的并经甲方监理认可的施工方案及相应的规范要求；
3、因建筑物的施工误差，造成外墙保温施工出现误差，由甲方承担责任；此条乙方外墙保温施工前必需书面通知，经甲方确认，否则由乙方承担责任。
4、完成面质量要求：平滑、顺直、平行于建筑物；
九、安全责任：
乙方应做好安全防护措施，在施工中如果出现人身伤亡等事故与甲方
没有任何经济责任和法律责任。
十、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
电话：电话：
_____年____月____日
外保温工程施工合同2
发包方: 太阳通用机械有限公司(以下简称甲方)
承包方: 山东瀚高建设节能工程有限公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规，甲、乙双方就乙方承接甲方发包的太阳通用机械有限公司门卫室外墙保温工程施工的有关事宜协商一致, 同意按下列条款签订本合同,甲乙双方共同遵守。
一、 工程内容及范围: 太阳通用机械有限公司门卫室外墙保温工程,根据外墙保温工程技术规程及验收标准,保温工程含基层外胶粘剂.粘贴50MM厚岩棉板、玻纤网格布、抗裂抹面胶浆、加固锚栓(120MM长,每平方米不少子7个)并含人工、机械,垂直运输、水平运输及安全文明施工措施等。
二、工程地址:龙盛路与珠峰路交汇
三、承包方式:包工包料,包检测,包税。
四、材料标准：
1、岩棉板要求使用威海博盛 牌, 50mn表观密度为140kg/m3,供应商应提供书面证明和产品出厂合格证。
2、粘结砂浆、抹面砂浆使用基舜牌(1500/元吨) ,承包方应提供生产厂家产品合格证,出厂日期及编号,使用期限、主要成分、适用范围及使用说明书。每平方米不少于13kg。
3、玻璃网格布要求単位面积质量 ≥ 160g/m2, 使用外墙保温专用耐碱玻纤网格布。
4、锚栓采用热镀锌金属螺钉(天字牌) 。塑料膨胀管采用聚酰胺的。各种材料生产厂家应提供具有法定资格的产品检测报告副本原件。
5、所有材料进场均应由监理方和建设方进行见证取样, 进行复检和称重达标后使用, 否则禁止使用 。
五、工期:
自满足条件起, 15个工作日完成(以工程部下发的开工令为准)。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务, 保证与工程进度同步,不影响其它工种作业。如乙方未按照合同工期完成,每拖一天罚款1000.00元。
六、质量标准：
1、乙方严格按照山东省工程建设标准设计《外墙外保温构造》施工。并达到中华人民共和国行业标准《外墙外保温工程技术规程》( JGJI44-20xx ) 验收标准。
2、甲方工程的基面应达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx和《建筑装饰装修质量验收规范》 GB50210-20xx的规定。
七、合同价款:
以实际发生数量乘以单价岩棉外墙保温每平方米110.00元、 大理石贴面岩棉外墙保温每平方米100.00元。
八、付款方式: '
材料进场后,自施工之日起7日内付总价款 20% 作为预付款,外墙外保温工程完工并经验收合格后再支付实际发生总工程量的 50 %的.工程款。工程验收后乙方将全部资科齐全报到甲方后,双方结算工程价款付至结算款的95%,余 5% 为质保金,验收合格满 3 年工程无质量问题(无息) 一次付清 。
九、约定项目:
1、外墙外保温工程承包给乙方, 甲方为乙方提供材料堆放场地、水源、电源,并配合乙方与施工单位搞好协调，所发生的水电费用等由乙方承担。
2、乙方施工前向甲方监理上交施工组织设计,批准后方可施工,所有进场材料须提供合格证、检验报告、并按要求送检(送检费由乙方承担),整理报检资料, 按规定工程竣工后整理三套完整的资料存档, 对于不合格或不经监理认可的材料不得使用。保证验收合格。
3、乙方人员进场必须有负责生产技术的项目经理(队长) 一名与专职或兼职安全一名,负责与甲方结合与协调工作。甲方将派专门人员负责与乙方联系、指挥和验收工作 。
4、乙方人员进场必须服从甲方管理,遵守各项制度,如有违反《项目部管理制度》愿意接受罚款。 因乙方原因造成甲方机械工具、建筑成品损坏照价赔偿。
5、乙方必须服从现场施工单位的安全、质量、工期及现场文明等施工管理。如不配合施工单位管理, 甲方有权不予支付工程款 。
6、甲方有义务及时付款,向乙方提供工作面,协调解决与其他班组的工作关系。如因甲方原因造成乙方工期延误时工期相应顺延 。
7、材料进场前必须告知建设单位，经同意后方可进场。如发现材料私自进场或未使用指定品牌,建设单位有权拒绝使用,并给予相应处罚，情节严重者终止合同, 造成损失由承包方承担 。
8、乙方不得将该工程转包给第三方施工,否则建设单位有权终止合同, 所造成的损失由承包方承担 。
十、安全责任：
1.乙方进入施工现场必须带好安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁高空抛物、吊篮搭好后要经过验收合格后方可使用。
2. 乙方应做好安全防护措施, 在施工中如果出现人身伤亡等事故与甲方无关。
3.施工现场必须做到工完料净、场地清。材料堆放完毕, 搞好文明施工。
4.乙方必须为其施工工人购买保险。
5. 乙方在施工中必须严格执行有关安全操作规范, 因操作不当或失误导致发生安全事故或火灾事故, 乙方应承担由此引发的一切经济损失或法律责任。
十一、 乙方承诺保修期 3 年。
十二、 双方发生纠纷协商不成可向兰山区人民法院起诉解决。
十三、 本合同自双方签字起生效。
甲方：乙方：
电话：电话：
年 月 日
【外保温工程施工合同】相关文章：
外保温合同10-13
外保温施工合同09-14
外保温工程合同协议书范文10-11
外保温质量承诺书02-01
建筑外墙外保温工程监理的探析10-26
工程施工合同06-28
工程施工合同10-06
建筑施工中的外墙外保温技术及运用论文03-23
工程施工担保合同10-03