承包的合同

时间：2024-11-10 08:31:12 合同大全我要投稿

承包的合同精选【10篇】

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的承包的合同，欢迎大家分享。

承包的合同精选【10篇】

　　承包的合同篇1

　　经甲、乙双方商定，甲方将“的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：

　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包内容及形式：

　　1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

　　2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

　　四、开竣工时间：

　　签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。

　　五、工程质量标准：

　　质量等级为合格。

　　六、工程价款：

　　合同价款及调整

　　1、工程结算方式：

　　工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。

　　2、工程计价依据：

　　(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;

　　(2)、《

　　(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;

　　(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;

　　(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;

　　(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

　　3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

　　4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

　　5、合同价款的其他调整因素：

　　6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。

　　自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。

　　七、甲方职责：

　　总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：

　　1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

　　2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

　　3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;

　　对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。

　　4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。

　　代为乙方交纳相关的工程税金。

　　八、乙方职责：

　　总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：

　　1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。

　　乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。

　　2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。

　　现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

　　3、应严格管理，保障工程质量。

　　所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。

　　4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。

　　5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。

　　6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。

　　7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。

　　工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。

　　九、结算与付款方式：

　　1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。

　　2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。

　　甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的`协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。

　　3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。

　　4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

　　5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款

　　6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;

　　当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。

　　十、保修期及保修范围：

　　按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。

　　十一、奖罚：

　　工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。

　　十二、违约责任：

　　1、违约造成的经济损失概由违约方承担。

　　任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

　　2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。

　　3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。

　　十三、争议的解决程序：

　　乙方可向甲方上级诉求协调向人民法院起诉。

　　十四、安全施工：

　　1、乙方按安全施工有关规定，制定严格的安全防护措施，以确保施工操作者和第三者的人身安全，承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

　　2、若发生重大质量和安全事故，乙方应立即向甲方报告并通知相关部分，甲方应积极协助乙方处理，发生的费用由乙方承担。

　　3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职安全员和保卫人员，如发生事故自行承担一切后果。

　　十五、工程管理及费用结算：

　　1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

　　2、乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。

　　该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案未获认可时，甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

　　3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。

　　在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方原因出现无力继续施工，工程进度形象严重拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。

　　4、乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。

　　5、乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。

　　乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建CI形象达标，如获通过，则由甲方按有关规定奖励乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚，乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

　　6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

　　十六、其他：

　　1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行

　　2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来使用。

　　所有对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。

　　3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。

　　4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。

　　本合同附件与本合同同具效力。

　　附件一：本工程总承包合同

　　附件二：工程内部承包合同

　　甲方法人代表(负责人)：_______乙方法人代表(负责人)：_______

　　合同签订日期：___年___月___日

　　承包的合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　以下简称甲乙双方依照国家劳动合同法规，本着平等、自愿、诚信、互利的原则。结合门面装修操作流程。经甲乙双方共同协商同意，现将位于_______________的外墙承包给乙方装修。具体事项如下：

　　一、承包方式：

　　乙方包工、包外架材料及一些自需材料。

　　二、质量要求：

　　1、按施工要求保证质量砖体平整，粘牢无空鼓，线条平且直。

　　2、不得浪费材料，注意安全，如有材料浪费和损坏，照价赔偿。

　　3、工完成砖面冲洗干净。

　　4、如有达不到要求必须无条件返工。

　　三、付款方式：

　　施工完成达到质量要求，按门面整体面积__________元/m2计算付清。

　　四、安全责任：

　　在施工过程中，乙方必须按照施工要求规范施工，注意行人和本人的自身安全。不得使用无工作经验的`工人施工。如有不按施工安全要求、规范施工，所造成的安全责任，乙方自行承担。

　　此协议一式两份，合同双方签字日起生效。合约望双方共同遵守执行，此合同完工自行终止。

　　甲方：_______________乙方：______________

　　____年_____月_____日___年_____月_____日

　　承包的合同篇3

　　协议人：

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于甲方具备相关的承包资质，乙方需要将建设工程承包给甲方，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程范围：

　　1.4工程期限：

　　二、承包方式

　　2.1甲方采用包工、包料、包质量、包安全、包设计的方式承包工程。

　　2.2甲方需按照施工图纸和现场实际需要，确定合理的施工方案，确保工程质量。

　　三、工程造价

　　3.1工程的总造价为：元人民币。

　　3.2甲方需在签订协议时支付乙方预付款：元人民币。

　　四、施工管理

　　4.1甲方需按照施工图纸和现场实际需要，确定合理的施工方案，确保工程质量。

　　4.2甲方需遵守施工现场的相关规定，保证施工安全。

　　4.3甲方需按照施工进度，及时调整施工方案，确保工程按期完成。

　　五、验收与结算

　　5.1工程完成后，甲方需组织验收。

　　5.2甲方需在验收合格后进行结算，结算金额为：元人民币。

　　六、违约责任

　　6.1甲方如未按照约定时间完成工程，需按照工程进度的比例支付违约金。

　　6.2甲方如因自身原因，导致工程无法完成，需支付乙方全部工程款的50%作为违约金。

　　七、其他约定

　　7.1甲方需在施工现场设置明显的`安全标志和防护措施。

　　7.2甲方需按照图纸和现场实际需要，及时与乙方协商调整施工方案。

　　7.3甲方需按照合同约定的方式支付工程款。

　　八、争议解决

　　8.1如本协议在执行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（签字）：

　　日期：

　　承包的合同篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　身份证号码：_________

　　鉴于豪明村集体经济发展的需要，需将甲方部分劳务承包给乙方，经甲乙双方协商一致，现订立正式《下老乡豪明村集体经济劳务合同书》如下：

　　一、承包总价

　　第一条：甲方将基地劳务（大肉姜种植）承包给乙方，承包价格：贰仟壹佰圆整（￥ _________.00元）。

　　二、合同期限

　　第二条：本合同自双方签订之日起生效日生效，合同工期为 20______年 3 月 13 日至 20_______年 3 月 28 日，甲方经代表会议讨论需将基地种植劳务（大肉姜种植）发包，但承包方从事的'有关工作和业务尚未结束，则合同应顺延至有关工作业务结束。

　　三、甲、乙双方的义务和责任

　　第三条：乙方同意根据甲方工作需要，主要负责集体经济大肉姜种植基地砍草、耕地、打坎、排沟等，按照甲方要求完成每项工序，由村干部轮班监工。

　　第四条：乙方工作应达到甲方规定的要求和甲方对之特别规定的标准，在施工中应确保自身生产安全工作。

　　第五条：甲方在乙方工作结束后30天内以转账形式向乙方一次性支付全部劳务承包费。

　　第六条：甲乙双方约定本合同增加以下内容：

　　（一）、乙方有义务向甲方提供真实的个人信息与相关证明，否则甲方有权随时解除本合同，并且不给予支付劳务承包费。

　　（二）、乙方在合同期内承担的甲方要求的工作及责任的，在该工作业务未结束前，乙方不得未经甲方同意擅自离职。

　　第七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：____________

　　______年______月______日

　　乙方（签字）：

　　法人签字：____________

　　______年______月______日

　　承包的合同篇5

　　甲方(发包方)：__________有限公司

　　法定代表人：__________

　　乙方(承包方)：__________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上，就甲方内部职工食堂承包给乙方相关事宜达成一致意见。为了明确双方的权利和义务，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条承包对象

　　__________有限公司职工食堂。

　　第二条食堂日常管理经营模式

　　1、甲方自主安排职工食堂厨房位置，餐厅场地等事宜。

　　2、乙方负责厨房日常设施的维护，若出现人为破坏情况乙方需照价赔偿。

　　3、乙方自行负责所有餐具、桌椅、米面、肉类、蔬菜、调味品，酒水及酒器等原材料的采购供应和库房管理，自行承担费用。

　　4、甲方自行承担食堂日常水电费用，本协议签订后3日内乙方自行配置乙方人员住房处用电表，按照甲方水费分摊计算方式交纳食堂及乙方人员用水费用。

　　5、乙方自行安排厨房员工及其服务人员，并负责员工的工资、住宿、安全、福利待遇及相关卫生健康证件的办理。

　　6、乙方指定专人负责联系甲方日常就餐大概人数的统计工作。

　　第三条公司员工用餐时间及费用就餐费用标准

　　一般按照早8：00------9：00，午餐11：30----------12：50，晚餐17：00----19：00。

　　一般工作人员早餐标准每人__________元，午餐和晚餐每人__________元，标准两荤三素及水果。

　　外来人员内部招待根据来客情况及领导批条金额另行具体安排。

　　每餐标准：早餐至少包含米饭、汤水、馒头和日常调味食品等。午餐晚餐米饭、馒头和餐巾纸等。

　　若安排一人或多人加餐(包括晚上施工加餐)乙方按照日常标准适当安排。

　　第四条承包期限、承包费用及结算方式

　　本承包合同有效期自20_____年_____月_____日起至20_____年_____月_____日(包括合同试行一个月)，合同期满自动解除，若双方希望继续合作，需重新签订合同。

　　甲方按月支付就餐费用，每月_____日前由乙方出具正规发票，到甲方结算上月餐费。

　　第五条甲乙双方的权利义务

　　1、甲方的权利义务：

　　(1)甲方按照本合同约定监督乙方日常经营管理，督促乙方切实履行本合同义务。

　　(2)甲方有权利对乙方饭菜品种供应、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督并提出口头或书面的整改建议。

　　(3)甲方可根据实际需要，向乙方提出变更就餐时间或安排一人、多人加餐。乙方应积极配合，并准时开餐，做到饭热菜香。

　　2、乙方的权利和义务

　　(1)乙方负责食堂的经营管理，具体包括食堂人员安排、菜肴的搭配与制作、餐厅、客房、会议室、厕所、等食堂环境的.清洁、甲方外来客人的就餐接待等。

　　(2) 本合同有效期内，乙方应健立健全各项规章制度及有关岗位责任制和操作规程，并严格按制度和操作规程工作。制度建立主要包括：工作时间、工作职责、防火、防毒、防盗、卫生管理等各个方面。

　　(3)乙方承包的食堂以为公司服务为唯一目的，不允许对外营业，也不允许向施工单位提供用餐服务，不准改变用途，不准转包。

　　(4)要做到环境优雅、食品卫生，质量精，秩序好，并注意做好勤俭节约工作，确保食堂安静、安全。

　　(5)自觉服从甲方的管理，并接受公司主管部门的监督和指导。

　　(6)保证甲方人员就餐，让甲方就餐人员随时用餐。并做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。

　　(7)本合同有效期内，食堂消防、安全、卫生等由乙方负责。如因乙方责任发生火灾、食物中毒、环境污染、安全等事故，所有损失由乙方承担，并依照相关法律追究责任。

　　(8)餐后认真清洗餐具做好消毒工作，并做好消除蚊、蝇、鼠害等工作。

　　(9)乙方承诺------向甲方提供商品价格应参照市场一般价格执行。

　　第六条违约责任

　　1、乙方提供不洁食品造成甲方人员食物中毒的，由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。

　　2、乙方在履行本合同的过程中，若明显违反合同约定，无法达到合同约定的供餐标准和供餐时间要求的，经甲方三次书面催告后，乙方仍不改正，甲方有权单方解除合同并不支付违约金。

　　3、本合同正式生效后任何一方不准单方擅自终止合同，如确需提前终止合同，应提前30天书面通知对方，对方同意后，可解除合同，但需支付违约金__________元。

　　第七条 本合同期满乙方应按本合同的规定将外包的物品(按照物品交接清单)完好无损的交付给甲方，如有损坏由乙方负责修复，不能修复的按折旧价赔偿(自然损耗除外)。

　　第八条其它条款

　　1、本合同一式二份，双方各执一份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日

　　起试行一个月，若双方无异议，经双方书面确认后正式生效。

　　2、本合同签订后，乙方_____日内提供食堂就餐管理制度，交甲方审核执行。

　　3、乙方指定专人负责甲方日常就餐的联系人。随__________建设的进行，乙方应按照甲方安排调整食堂位置，乙方人员应遵守甲方相关内部管理制度。

　　4、本合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院起诉。

　　5、本合同如有遗漏之处，可在补充协议中明确，补充协议作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　20_____年_____月_____

　　承包的合同篇6

　　甲方（用人单位）：_____

　　乙方（劳动者）：_____

　　甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限：

　　自______年______月______日至______年______月______日，双方约定的试用期至______年______月______日至______年______月______日。

　　二、工作内容和工作地点：

　　乙方同意从事（岗位或工种）工作，工作地点在，在合同期，根据实际情况甲方可以变更乙方工作地点和工作岗位（工种）或其他工作。乙方应按照甲方的要求，服从甲方安排的工作，并按时完成规定的工作，达到规定的质量标准。

　　三、工作时间和休息休假：

　　甲方根据资阳市劳动和社会保障局批准的不定时工作制以及本企业实际情况，安排工作时间和休息休假。

　　四、劳动报酬：

　　甲方根据公司的经营绩效、依据国家的相关规定，参照当地的一些因素，制定相应的'劳动报酬，采用计时、计件、定额等不同方式计算劳动报酬，按月发放。但是，乙方按照正常生产以后的劳动报酬不得低于当地人民政府规定的最低工资800元。

　　五、关于保险的约定：

　　1、凡退休人员，甲方不支付保险费；

　　2、甲方依法为乙方办理社会保险。甲方鼓励乙方以个人名义参加养老、工伤、医疗、失业等基本保险，甲方按基本保费的80%补给乙方，交够20__年者公司不予补助。乙方临近退休时或有意愿退休时可提前两年，甲方按规定为乙方办理基本养老保险和相关手续。

　　六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护：

　　甲方应严格执行国家和四川省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批语并向有关部门检举控告。

　　七、劳动纪律

　　1、乙方应自觉遵守公司的劳动纪律和各项规章制度，遵守国家的各项法律法规，宏扬正气，保护公司利益，维护公司形象，服从安排、听从指挥，忠于企业，尊重同事，保守企业秘密，并积极主动参加公司组织的学习和活动。

　　2、迟到、早退、中途脱岗连续三次，按一次旷工处理；一年内累计旷工三次（天）以上的，公司按照有关规定无条件予以开除或者解除劳动关系。

　　八、其他

　　1、乙方违反甲方的各项规章制度，如窝工、怠工、罢工、拉帮结派等给公司造成经济损失的，甲方有权作出开除和解除劳动关系，并且可作出各项处罚的决定。故意损坏公司财产的，乙方应承担经济赔偿责任，公司按照有关规定予以无条件解除劳动合同关系，甲方不给予任何经济补偿。

　　2、甲方付给乙方工资中已经包含了失业金等相关费用，如因企业亏损严重，无力继续经营，导致破产、关闭等，甲方不给乙方任何经济补偿。如正常辞退，甲方补偿给乙方每个工作年不得超过800元，对于月收入未达800元的个别工种，则按实补偿。如乙方自动辞职的，甲方一律不给经济补偿。

　　3、对于不参加社会养老保险和工伤保险的人员，首先应向甲方写出申请并承诺，并说明由此造成的工伤、医疗卫生和意外伤害等情况概由乙方自行负责。

　　4、乙方在工作中给甲方造成经济损失，由乙方按实赔偿。

　　5、乙方在甲方签订劳动合同时，必须提供能否从事本岗位（工种）的健康证明（县级医疗机构证明），如不提供，则乙方在岗（职）或离（职）时，对于所有伤、病、残等一切责任，概由乙方自行承担。

　　九、本合同未尽事宜，双方可协商解决。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　1、凡提前退休、退职、病退等一切费用，或一次性应缴的费用，概由乙方自行承担。

　　2、凡公司的签约人员和公司委托的相关人员开发研究的成果全部归甲方所有，不得外泄，如有违反甲方将追究经济和法律责任。

　　3、补充条例：愿意遵守公司各项规章制度，服从命令，听从指挥，努力工作，为公司的健康发展贡献自己的力量。

　　甲方：_____（盖章）

　　乙方：_____（签名）

　　法定代表人或（委托代理人）：（签名）

　　______年______月______日

　　承包的合同篇7

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　经双方协商，项目的钢筋制作安装工程，委托给乙方负责施工，为明确各自的权利、职责和义务，双方达成如下合同条款，以资信守：

　　第一条：工程概况

　　1. 工程地址：

　　2、工程名称：招待所、将军楼、食堂。

　　3、承包形式：单包工（电渣压力焊、平焊、立焊一次性包干，）（包括墙柱拉结筋、门窗过梁及零星构件等）钢筋制作、安装所需的一切机具、工具、电线及绑扎钢盘用的铁丝、切断片、电焊、焊条及钢筋加工厂至安装现场的二次搬运等均由乙方负责配备自行解决。

　　第二条：结算方式

　　钢筋制作、安装以吨计价，含有剪力墙为地下室，每吨600元。±0以上（含±0）为750元，包括电渣压力焊。

　　第三条：付款方式

　　乙方按每一个月完成工程量付80%,封顶后按完成的工程量付95%,余5%等工程全部完成验收后二个月付清。

　　第四条：工期要求

　　工程工期按甲方要求配合有关班组工序进行施工，乙方必须要在甲方规定的工期内完工，每施工段基础底板、地梁安装时间为天，柱墙包括立焊天、梁板天 ;以上定的时间每次超出1天，1000元以上罚款处理（但第一施工底、顶板各增加1天）

　　第五条：工程质量要求

　　乙方必须按设计图纸施工及规范规定要求进行施工，质量要求达到合格以上标准，乙方若达不到质量要求，其返工费用由乙方负责承担整改到合格以上。如若发现现场人员制作及人员不足，甲方有权扣罚现金壹仟元，如中途退场所做工程量不决算。

　　第六条：甲方责任

　　负责施工安排，配合协调班组衔接、交接等施工工作，提供现在用水、用电以及设备的设置场所，但班组必须配合各道工序。

　　第七条：乙方责任

　　1.乙方必须遵守合同和当地的各项施工纪律及安全操作规程，个人进场均应先安全教育，如因乙方违章操作造成的安全事故费用由乙方负责，甲方不负任何责任，如果乙方发现由安全隐患应及时反应给甲方。甲方及时整改i,做到安全第一，必须确保安全生产。

　　2.乙方所用钢筋材料不得浪费，残料末端不得超过50CM,否则超长部分的废料由乙方负责（则超出50CM用焊条接焊班组自负）

　　3.每层钢盘安装完成后要清理无用的钢筋归在制作场所内，否则甲方有权另派他人清理，其费用由乙方负责。

　　4.工地内严禁酗酒、斗殴、赌博、打架者，若发现有类似现象，每次双方各人民币壹仟元以上罚款。造成伤残所发生的医药费用等，应由当事者双方自负（每个人必须要身份证复印件壹份。照片两张送交项目部）。

　　5.如有关部门需要各种个人证件，乙方必须提供，乙方在工地施工人员必须做好“三宝”自己安全防护工作，发现上班时妹戴安全帽或穿拖鞋者每次罚款50元。

　　6.乙方必须配合甲方现场管理模式，对工地所有的物品未经同意不能拿出工地。如有发现每次100---1000元罚款。

　　7.对现场工人用电，公司规定只能提供照明，严禁使用电炉、电饭锅、电炒锅做饭及电烧开水等做饭工具，否则每次罚款100元并没收做饭工具。乙方必须遵守。

　　8.乙方现场人员必须听从甲方现场管理人员指挥安排，遵守工地的.规章制度。

　　9.乙方施工中途退场，甲方有权不予确认所做的工程量，并追究所造成的损失。

　　本协议甲、乙双方共同遵守，双方签字之日起具有法律效力，本协议未尽事宜，由双方协商解决。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方签章：身份证号：XXX

　　XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日

　　承包的合同篇8

　　订立合同双方：

　　＿＿县＿＿乡＿＿村＿＿组，以下简称甲方：

　　承包户主＿＿，以下简称乙方。

　　为了落实联产承包责任制，充分调动农民的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央（８３）、（８４）一号文件精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条承包土地的面积、地点、等级

　　甲方将＿＿亩土地（田）发包给乙方，该土地位于＿＿，东至＿＿，西至＿＿，南至＿＿，北至＿＿。其中，一等地＿＿亩，二等地＿＿亩，三等地＿＿亩，四等地＿＿亩，……。承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权，不得买卖、出租、荒芜，不准转作宅基地和构筑其它

　　建筑物。

　　第二条承包期限

　　承包时间共＿＿年，从＿＿年＿＿月＿＿日起，至＿＿年＿＿月＿＿日止。

　　第三条乙方的权利义务

　　１．乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。

　　２．乙方必须完成上级下达的种植计划，在完成种植计划的前提下，可以自己决定种植经营。

　　３．乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每年向国家交售＿＿＿斤，＿＿＿，＿＿＿斤＿＿＿，＿＿＿斤＿＿＿……。交售时间是＿＿＿。每年向国家缴纳农业税＿＿元，纳税时间是＿＿＿。乙方必须每年向甲方上交公积金＿＿元，公益金＿＿元，管理

　　费＿＿元，上交时间为每年的＿＿月＿＿日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日，或上交按义务工日折价的金额。

　　（本条亦可采取列表形式，见后）

　　４．乙方经甲方同意，可以自找对象转包土地，可以与转承包户协商，平价购买生活用粮。土地转包后，转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务，承担向甲方上交“三全”和完成义务工任务。

　　５．乙方如遇生（不能违背计划生育规定）、死、嫁、娶，承包土地一般不变动但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少无法继续承包土地又无人愿转承包时，可向甲方提出退回承包土地的一部或全部，由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。

　　６．乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。

　　第四条甲方的权利义务

　　１．甲方有权监督乙方完成国家下达的种值计划、统购任务和纳税任务，有权敦促乙方完成对集体的义务。

　　２．国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。

　　３．甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况，必须接受乙方的监督检查。

　　第五条违约责任

　　１．乙方如不按时履行对国家和集体的事务，除应继续履行外，还应按迟延项目价值的＿＿％，向甲方偿付违约金。乙方如仍然拒不履行义务的，甲方除可请求有关部门处理外，有权收回乙方承包的土地。

　　２．乙方如荒芜承包的土地，除应履行对国家、集体的`一切义务外，甲方有权收回土地。乙方如果擅自出卖和租让承包的土地，甲方可宣布买卖与租让关系无效，并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房，甲方有权责令乙方拆除。乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施，应照

　　价（毁坏树木折价）赔偿。

　　３．甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，应按其价值的＿＿％，向乙方偿付违约金，并应如数补发所欠物资。

　　第六条不可抗力

　　乙方如因不可抗力的自然灾害，造成承包土地内农作物的减产或绝产，经调查核实后，可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。

　　第七条其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同从承包期开始之日起生效。承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同；合同如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送村委会、（如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证机关）……各留存一份。

　　甲方：＿＿县＿＿乡＿＿村＿＿组（公章）

　　代表人：＿＿（盖章）

　　乙方户主：＿＿＿（盖章）＿＿年＿＿月＿＿日订

　　承包的合同篇9

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着“平等互利，共同发展，双方共赢”的原则，为了明确双方的权力和义务，经双方友好合作上协议一致，同意签定以下合同、

　　一、承包形式为上交甲方年款、乙方承包后，只管经营管理，自付盈亏，开发新老客户维护市场，打开品牌知名度、卫生环保、社保等只交纳国税、地税、工人工资、水电费、电话费等经销费用全部由乙方负责、承包期限为壹年，自20_____年12月日起至20_____年11月日止、

　　二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方，本合同双方签定乙方应一次交完，每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方，一次性付清当月的承包金给甲方后方可继续承包，否则甲方有权终止本合同，并以违约处理，收回甲方的全部财产自己经营、合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方，双方的债权债务各自承担，互不相关、

　　三、乙方在经营期间所增加的'美容美甲产品，以便承包期满后双方处理解决、乙方负责在甲方原有客户的基础上积极开发新客户，打开更广的销路，为双方创造更的经济效益、承包期间甲方不再购买美容美甲产品、

　　四、在本合同承包经营期间乙方必须严格规范操作设备，为确保设备的正常良好运转，正常保养和维护的费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付、负责客户保质保量保价经营合理、乙方一定要保证美容美甲产品出来的客户满意、

　　五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理、在承包期间，如有相关部门检查抽检时，乙方必须及时通知甲方，甲方必须为乙方解决问题、

　　六、违约责任

　　1、甲方在乙方合同经营期间不得单方终止合同或转包他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金、

　　2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金、甲方有权终止本合同、

　　七、本合同自双方签字盖章之日起生效、一式两份，甲方和乙方各执一份，双方应共同遵守履行，如违约者，按《合同法》论处、

　　八、本合同附件《设备清单》，《产品清单》各一份、

　　九、本合同期满后如果乙方不继续承包，乙方必须把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方、

　　十、合同期满后同等条件下乙方有优先权继续承包、

　　十一、本合同一经签字盖章具有法律效益，未尽事宜，经双方协商解决，如不能解决，由当地进行判决、

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________