技术承包合同
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的技术承包合同，希望对大家有所帮助。
技术承包合同1
发包方：_________(以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
鉴于乙方具有一定的养牛技术，为此，甲乙双方经平等协商，就乙方向甲方提供养牛技术服务并为此进行承包的事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵守。
第一条合同标的
甲方所有养殖范围内的养牛技术服务。
第二条合同期限
年月日至年月日。
第三条合同价款及支付
1、价款：元
2、支付方式：分期付款，按月支付，每月15日为付款时间，以签收为凭。
第四条双方权利义务
甲方：
1、提供养牛的'一切设施、条件、饲料和防疫、医疗用品;
2、提供基本的工作人员;
3、按时支付技术服务价款;
4、对乙方的工作业绩进行绩效考核，全年无发生疾病死亡事件的，在技术服务价款之外，年终另奖励人民币10000元。
乙方：
1、认真履行养牛的技术服务和承包职责，不断的学习和提高养牛的技术知识;
2、同意与甲方进行绩效考核，如全年每发生一起种牛死亡事故，将承担该牛的全部损失(包括但不限于购牛款、人工工资、饲料、防疫等支出)，并不能领取年终奖。
第五条一般规定
1、本合同自双方签订盖章之日起生效;
2、本合同未事宜双方可以签订补充合同，补充合同必须采用书面形式，与本合同具有相同的效力;
3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________
_________年_________月_________日
技术承包合同2
甲方：(身份证号)(以下称甲方)乙方：(身份证号)(以下称乙方)
为优质、高效完成织纳高速公路房建项目合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将织纳高速公路房建项目合同段的工程技术资料编制工作交由乙方完成，双方达成以下协议：
一、合作项目工程概况
1.1项目名称：织纳高速公路房建项目
1.2项目工程总造价：元(大写：元)
二、协议范围
2.1工程施工复测资料编制。
2.2工程施工放样资料编制。
2.3工程试验资料编制。
2.4工程质检资料编制。
2.5工程计量资料编制。
2.6工程变更资料编制。
2.7工程施工技术资料编制。
2.8工程竣工资料编制。
三、协议工期
3.1从甲方通知乙方人员进场开始至工程交工为止。
3.2双方拟定合作时间为个月，即从20xx年5月6日至年月日，工期共个月，协议工期暂定总日历天数天。
3.3以上协议工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。
3.4若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
3.5如工期超出个月，甲方应支付乙方超出工期的工程延期费用(详见4.2条)。
四、工程技术资料编制费用
4.1工程技术资料编制费用：按织纳高速公路房建项目合同段工程实际工程总造价的1.2%(大写：百分之一点二)计算。
4.2工程延期费：因乙方以外的原因造成乙方在该协议工期(月)内无法完成协议范围的资料编制，从超出协议工期后第一个月起至该工程交工，甲方在该工程总造价的1.2%以外按平均每人每月8000元(大写：八千元)人民币支付给乙方作为超期费用(乙方技术人员暂定为八人)。
五、双方的一般责任
5.1甲方的全权代表及甲方的责任
5.1.1甲方全权代表姓名：(身份证号)。
5.1.2若甲方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知乙方，甲方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。
5.1.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行甲方的义务和权利。5.2甲方的工作
5.2.1向乙方免费提供食宿及办公场所。
5.2.2甲方提供材料检验、试验产生的费用。
5.2.3甲方现场施工人员必须配合乙方工作，隐蔽工程隐蔽之前甲方必须通知乙方到现场做记录，若甲方不能及时通知乙方，则甲方的现场管理人员必须做好隐蔽记录并转交给乙方，以保证乙方编制相关资料。若隐蔽前甲方未通知乙方且甲方现场人员未做隐蔽记录，造成的后果乙方不负任何责任。
5.2.4甲方负责协调与监理、业主之间的关系，积极为乙方工作创造条件。
5.2.5支付进度款：甲方按每期计量总额的1.2%支付给乙方。
5.2.6负责工程变更的签证工作(乙方配合)。
5.2.7负责协调参与竣工备案资料相关单位协调工作，并根据情况给予乙方补贴。
5.2.8按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。
5.3乙方的全权代表及乙方的工作
5.3.1乙方全权代表姓名：(身份证号)。
5.3.2若乙方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知甲方，乙方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。
5.3.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行乙方的义务和权利。
5.3.4负责工程施工复测资料编制;工程施工放样资料编制;工程实验资料编制;工程质检资料编制;工程计量资料编制;工程变更资料编制;工程施工技术资料编制;工程竣工资料编制。
5.3.5配合甲方负责隐蔽工程的.验收并完成相关资料编制。
5.3.6配合施工现场的文明施工管理资料的收集工作。
5.3.7按照该协议完成协议范围内的资料编制及协助甲方完成工程变更的签证工作。
5.3.8负责按工程进度及时做好计量工作。
5.3.9负责该协议范围内的资料及变更资料的保管，待交工验收后统一移交给甲方。
5.3.10乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。
六、资料编制费用的支付方式
6.1乙方各专业人员进驻现场后，甲方即支付80000元(大写：八万元)人民币给乙方作为进场启动资金。
6.2工程资料编制费用：甲方按每期计量总额的1.2%支付给乙方。甲方在该工程现场施工结束、资料编制完成后30天内付清剩余该工程技术资料编制费用给乙方。
七、双方违约责任
7.1甲方在每期计量工作结束后15天内支付乙方进度款，如因甲方未按时支付乙方进度款造成乙方工作无法进行及乙方的一切损失，由甲方负责。
7.2甲方在该工程交工验收后30天内付清剩余该工程技术资料编制费用。甲方可暂扣留乙方15万元待竣工备案资料完成后10天内支付给乙方。
7.3乙方因自身原因未按时上交资料或经过反复修改仍不合格，将支付元给甲方。
7.4结算上报金额与审定金额之间的差额产生的审计费用及产生的处罚乙方不承担任何责任。
7.5甲、乙双方按以上各条款执行，或双方协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。
7.6该协议签定后甲、乙双方在其中一方不同意的情况下不得废除该协议，否则将赔偿对方一百万作为违约金。
本协议一式八份，甲、乙双方各执四份，自签定之日起生效，其中任何一份都具有法律效力。
甲方(章或手印)：乙方(章或手印)：
法定代表人：法定代表人:
联系电话：联系电话：
合同签订地：
签订日期：年月日签订日期：年月日
技术承包合同3
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)鉴于乙方具有一定的养牛技术，为此，甲乙双方经平等协商，就乙方向甲方提供养牛技术服务并为此进行承包的事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵守。
第一条合同标的
甲方所有养殖范围内的养牛技术服务。
第二条合同期限
年月日至年月日。
第三条合同价款及支付
1、价款：元
2、支付方式：分期付款，按月支付，每月15日为付款时间，以签收为凭。
第四条双方权利义务
甲方：1、提供养牛的一切设施、条件、饲料和防疫、医疗用品;2、提供基本的工作人员;3、按时支付技术服务价款;4、对乙方的工作业绩进行绩效考核，全年无发生疾病死亡事件的，在技术服务价款之外，年终另奖励人民币10000元。
乙方：1、认真履行养牛的'技术服务和承包职责，不断1
的学习和提高养牛的技术知识;2、同意与甲方进行绩效考核，如全年每发生一起种牛死亡事故，将承担该牛的全部损失(包括但不限于购牛款、人工工资、饲料、防疫等支出)，并不能领取年终奖。
第五条一般规定
1、本合同自双方签订盖章之日起生效;
2、本合同未事宜双方可以签订补充合同，补充合同必须采用书面形式，与本合同具有相同的效力;
3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：乙方(签字)：
本合同于20xx年月日签订
技术承包合同4
甲 方:
乙 方:
一、承包内容、范围、规模及形式
二、技术经济指标
技术指标
经济指标
三、主要技术措施及操作要求
四、甲乙双方职责
五、经费概算 经上级部门支持 费地方政府支助 筹承包双方自筹经费支出
六、验收办法
七、奖惩办法
八、项目主要参加人(以科技人员为主，行政人员不超过40%)
姓名
年龄
技术职称
单位及工作行政职务
备注
技术负责人行政负责人放在前两名，并在备注中注明。
本合同一式四份、甲乙双方及县区科技局或项目单位主管部门各执一份。同时上报市科技局一份备案，合同自签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
技术承包合同5
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲方系具有法人资格从事弱电工程的企业，乙方必须持有《企业法人营业执照》，具备组织实施弱电工程技术力量和管理水平。
甲方依据《企业法人营业执照》经营范围，依法承接弱电工程施工任务。甲方同意将弱电工程分包给乙方，由乙方承担分包工程的施工任务。为了保证项目系统工程的顺利进行、明确相互权利和义务，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，达成以下协议，以兹共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围和内容：
第二条 工程造价、结算及交付
1、合同清单。(附件)
2、合同签订后，甲方在 10 日内支付工程预付款 元。
3、工程安装调试验收合格后，甲方在 10 日内支付 元。
4、自系统验收合格满一年维保期后，甲方 10 日内支付剩余款项。
第三条 工程施工图纸及施工计划
1、工程的施工图纸由甲方提供，乙方应依图施工。
2、乙方在签约后 3 天，根据施工图纸制定施工计划，并提交给甲方认可。
第四条 工程工期与进度
1、本工程合同总工期为 30 天，从乙方开工之日起算。
2、乙方须按照甲方认可的工程计划进行施工安装。
3、乙方至迟须在甲方交付工程施工图纸之日起 3 天开工。
4、根据施工进展，甲方可对工程方案进行局部调整，乙方应配合调整，若影响工期，则工期相应顺延。
第五条 工程材料和设备的供应
1、 工程所需主要材料，由甲方组织采购，确保质量符合工程质量标准，费用由甲方承担。
2、 甲方提供的材料由乙方签字领用，并由乙方负责运输到施工现场。
3、 乙方应在安装前 3 天以报表形式向甲方提交《申领设备器材总计划》。
第六条 工程检查与返工
1、 甲方可随时检查工程进度及工程质量，如质量不符合约定，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工，如造成延期交付，乙方应承担违约责任。
2、 由于非乙方原因造成的设计方案变更，乙方应配合修理或返工，费用由甲乙双方另行协商。如影响工期，则工期相应顺延。
第七条 工程验收
1、乙方完成计划时，应及时通知甲方进行阶段验收。
2、工程全部完成时，甲方组织各方进行工程全面验收工作。
第八条 工程质量维护与服务
1、工程质量维保期一年，自工程验收合格之日起算。
2、在维保期间，乙方负责工程的免费保修工作，接到报修电话后4小时内必须到现场服务。
3、如需更换器材，器材由甲方提供，乙方负责免费更换并重新调试。
4、乙方免费提供对建设单位人员的现场技术培训，使其能够独立从事系统管理和基本维护。
5、乙方负责对系统的终身维护，有关维护条款按双方另定的委托保修协议执行。
第九条 工程安全
1、甲方指定专业技术人员，负责施工中的协调工作，及时处理实际发生的工程变更，解决施工现场临时发生的问题。
2、乙方指定专职人员为工地负责人，负责组织施工，严格按规范、按要求进行施工，确保现场安全、质量、工期及其它有关事宜落实到位。
3、乙方应文明施工，确保工地设备和各种公共设施的安全，因施工不当，造成工地设备或公共设施损坏的，应及时组织抢修，由此造成的损失由乙方承担。
4、乙方应认真落实安全生产措施，确保人身和财产安全。如在施工中发生人身和财产事故(包括交通事故)，由乙方自行处理并承担全部责任。
第十条 甲方的权利与义务
1、甲方根据承接弱电工程的情况和需要，向乙方下达施工任务。
2、负责工程前期准备工作，包括审计设计、预算、与建设单位签订施工合同等。
3、根据工程设计方案，监督和检查乙方工程施工质量、耗时和工期完成情况。
4、工程竣工后，进行工程验收，如建设单位需要进行工程决算，则要指导乙方编制工程决算，办理工程资料、竣工结算等。
第十一条 乙方的权利与义务
1、乙方应严格按照弱电工程施工规范和设计要求组织施工，确保工程质量和按期完成施工任务。
2、乙方对甲方提供的材料负有全程保管义务，直至工程验收合格并移交时止。
3、乙方对开挖的管道、设备箱基础、立杆基础的路面修复，并自行协调办理道路赔补费。
4、工程竣工后，需要编制工程决算，编制的'工程决算必须经业主签字，超出设计图纸的部分必须符合技术规范和技术要求。
5、乙方要及时向甲方提供工程竣工图和竣工资料(领用、实用、剩余材料的数量)，提请甲方组织验收。
6、加强对施工和管理人员的法纪教育，如发生违法行为，乙方负责处理，甲方有权要求以对当事人进行处分直至辞退。
第十二条 补充条款
本合同未尽事宜，双方根据具体情况达成补充条款。补充条款与本合同具有同等的效力，但不得与本合同相抵触。
第十三条 违约及纠纷的解决
1、在合同的有效期内，任何一方未能遵守本合同及补充条款，均构成违约，应承担违约责任。
2、合同期内，任何一方迟延履行合同义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的，守约方有权单方提出解除合同，并要求违约方赔偿损失。
3、合同期内，乙方不得再分包或转包工程，一经发现甲方可立即终止合同。
4、因乙方违约造成工程验收不合格，返工费用和损失由乙方承担，同时甲方降低工程决算标准10%与乙方结算。
5、因乙方违约造成工程不能按期交付，乙方应按本合同总造价2%/天的标准支付甲方违约金。
6、履行合同期间，如发生争议，双方协商解决。协商不成，可诉至甲方所在地人民法院。
十四条 其他
本合同一式四份，双方各执两份，双方签章后即行生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
技术承包合同6
甲方：利川市团堡镇人民政府
乙方：恩施自治州合力交通设施建设工程有限公司技术服务中心
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商一致的基础上，甲方将全镇20xx年通畅公路工程资料(包括设计资料、中间计量资料、决算资料、竣工资料。注：此内容不包括实验检测资料)承包给乙方负责整理。协议如下：
一、相关事项
1、承包方式：全承包
2、期限：自各施工单位合同期满后一个月。
3、单价：按每公里3500元计算。建设里程：泗水池村：6.5公里,大洞村6.1公里,朝南村:10.6公里,烽火村:8.5公里。共：31.7公里。
4
二、双方的权利与义务：
(一)、甲方
甲方为乙方创造必要条件，包括：提供施工单位合同及乙方资料整理过程中所必需的相关文件如：工程承包人相关资料、会议记录、检查记录等。
(二)、乙方
按时完务类资料编制，及相关原始施工记录，保证服务质量。
三、款项支付
第一次：乙方提供设计图纸时付总价款的30%;第二次：所有资料竣工资料编制合格后付清佘款。
对双方认可的变更增减项目，按本合同单价增减结算。乙方不承担按照国家规定应缴纳的'各项税费。
四、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时书面通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
五、合同生效
1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日年月日
技术承包合同7
甲方(出让方)__________________
乙方(受让方)__________________
为了规范公司农业项目承包，切实维护农业项目承包双方的合法权益，根据有关政策、法规的规定，本着自愿互利、公正平等的原则，经甲乙双方协商，订立如下农业项目承包合同。
一、农业项目承包经营权流转方式
甲方采用租赁方式将其承包经营的农业项目土地流转给乙方经营。
二、承包经营权流转期限和起止日期
合同双方约定，土地承包经营权流转期限为____年，从____年____月____日起(秋收结束)，至____年____月____日止。(注：先期承包年限为二轮土地承包结束，如国家对土地承包经营权无调整则后延;如二轮土地承包结束后国家对承包经营政策调整，则乙方享有优先承包权。)
三、流转价款及支付方式、时间
(一)合同双方约定，甲方转让给乙方土地___亩。土地前五年的租金按每亩____元支付;后期租金按每亩____元支付。土地流转费用现金支付，每年一付。乙方每年公历元月____日前一次性付甲方年土地流转费：转让费总额按每户实际流转土地面积计算。
(二)合同双方约定，公司按照乙方承包农业项目土地面积或其它经营项目收入收取管理费用。
四、甲方的权利和义务
1.权利。按照合同规定收取土地流转费和公司管理费，按照合同约定期限收回流转的土地。按照公司规定，统一规划、指导和管理经营农业项目。
2.义务。协助乙方按合同行使经营权，提供帮助池塘、坝库与流转土地配套，使用，调解本区和其它承包户之间入发生的用水，用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。
五、乙方的权利和义务
1.权利。自土地流转正式实施之日起，具有自主生产经营权和收益权;具有享受国家各种惠民政策补贴、扶持、奖励权及国家征用土地付属物补偿权等。
2.义务。在国家法律、法规和政策允许范围内，自主经营，自负盈亏，承担各自承包经营范围内的风险和责任;从事生产经营活动，按照合同规定按时足额付清土地承包费和公司管理费用，对承包的耕地进行有效保护，不能依法保护，造成损失的，乙方自行承担责任。
六、禁止行为
1.未经公司授权，禁止任何承包人私自以公司名义进行业务活动，禁止私自转包土地经营权或其它经营业务，私自进行业务获得利益归公司，造成的损失由该承包个人全额进行赔偿。
2.未经公司授权，禁止承包人参与经营与本公司项目相似或有竞争的业务，如违反规定经营，应向本公司支付经营所得利润最高月份利润(或平均利润)10倍的违约金。
3.除公司协议另有约定意外，承包人不得同本公司合作单位进行交易，如有违反，交易所得利益归公司所有，给公司造成的损失应该____倍赔偿。
4.承包人不得从事损害本公司利益的活动。
4.1承包人未经公司同意而转让其财产份额的，如果公司不愿接纳受让人为新的承包人，则按违约处理。
4.2承包人未经公司同意而独自让出财产，其行为无效，由此给其他公司或其它承包人造成损失的，该承包人承担全部赔偿责任。
4.3承包人严重违反本协议或因重大过失导致公司重大损失的，应当对其他承包人承担赔偿责任。
七、合同的变更和解除
有下列情况之一者，本合同可以变更或解除。
经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的`;订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;一方违约，使合同无法履行的;乙方丧失经营能力使合同不能履行的;因不可抗力使合同无法履行的。
八、违约责任
1.甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方双倍损失。(按当时市场价计算)
2.乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担双倍赔偿责任。
八、合同纠纷解决方式
甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由镇农业经营管理部门调解，不同意调解或调解无效的，双方协商向上级农业承包合同管理部门申请仲裁，不服仲裁决定的，可以收到裁决之日起____日内或向有管辖权的人民法院起诉。
九、其它约定事项
本合同一式____份，甲方、乙方各____份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方签字__________________
________年______月______日
乙方签字__________________
________年______月______日
公证方签字________________
________年______月______日
技术承包合同8
__县__乡__村__组__(以下简称甲方)：
__县__乡__村__村民(以下简称乙方)：
为了调动农民发展农副业生产的积极性，增加集体和个人收入，提高经济效益，为城乡市场和出口提供更多的农副产品，根据中央(83)、(84)一号文件的精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条、承包副业的项目、内容_______ 第二条、承包期限承包期为__年，从__年__月__日起，至__年__月__日止。
第三条、甲方的权利义务
1.甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查。
2.甲方必须合理分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其它物资，合理安排乙方接受业务技术部门的培训。
3.甲方应该定期公布集体的财务帐目和副业生产提成费用的支出情况，接受乙方的财务监督检查。
第四条、乙方的权利义务
1.乙方在承包期内，必须向甲方上交承包款__元(或上交__公斤__，__公斤__)其中，一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤__，__公斤__);一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤，__公斤__)。(或：按乙方的收入比例分成，甲方得__成，乙方得__成。)
2.对以上交承包款为承包形式者，乙方有权根据市场需求，自主调整生产经营项目;对以特定副业项目为承包形式者，乙方在完成承包项目规定的任务之后，有权自主调整经营项目。乙方在不违背国家政策、法律的前提下，有权自主决定生产和经营活动。
3.乙方有权获得国家下拨的用于发展副业生产的公肥、农药，专项贷款和其它物资，有权接受发展副业的生产技术培训。
第五条、双方的违约责任
1.甲方如不按时、按量分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的.公肥、农药、专项贷款指标和其它物资，应按其价值的__%，向乙方偿付违约金。
2.乙方如不按时，按量向甲方上交承包款(或特定的农副产品)，应按其价值的__%，向甲方偿付违约金。
第六条、不可抗力在合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方生产、经营的家副业产品损失，经调查证实后，甲方应根据实际情况，减少或免除乙方承担的义务。
第七条、其它本合同自承包开始之日起生效，合同期满自行失效。合同期满后。甲乙双方如愿意继续承包，应重新订立合同。合同执行期间如乙方去世，其家庭成员有承包继承权。合同执行中，甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更。合同中如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交村委会、(如经公证或鉴证，则应送公证或鉴证机关)各留存一份。
甲方：__县__乡__村__组__(公章) 代表人：__(盖章)
乙方：__村民__(盖章) __年__月__日订
技术承包合同9
原告姜××男３９岁汉承包户××县××乡××制油厂
被告刘××男４２岁汉主任同上××乡经管会
一、请求事项：
１．履行合同：
２．赔偿经济损失。
二、事实理由及证据：
(一)请求的原因事实
１．双方是怎样引起订立承包合同的？
××县××乡办企业制油厂，由于经营不善，连年亏损至１９８２年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近２０年的工龄，当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。
经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产，偿还旧债的重任，由乡经管会直接领导，被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。１９８４年，油厂已恢复到扭亏为盈，又任命我为车间副主任，主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势，企业实际生产责任制，又因偿还了积累三年的旧债，这才主动找我承包。从１９８４年１２月末起至１９８６年９月末止订两年承包期合同。１９８５年３月１２日立的合同。
２．被告为什么中途撕毁了合同？
我从１９８２年来到新建油厂。几年来，我耳闻目睹了油厂的现实，深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此，当被告找我担任承包时，我就提条件，前段事务与承包后必须分清，库存与帐面必须相符，不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿，以后查库存，如有缺少，由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了，由于我要求过前后分清，各负其责。同时，又掌握承包前的厂内的底细，所以，被告就不顾一切了。他在我承包当年的`５月７日对我说，油厂不承包了，还象过去一样干，给你按每天工资８元计算，你把合同交回来吧！我不同意。
３．被告以权谋私，损害集体和个人利益的违法行为，我要跟他争出个事非曲直来。
首先，我到县委上访：他们告诉我到县企业局去谈；企业局李局长介绍我到法院；法院金庭长让我请律师代理办；后来县律师事务所两名律师检查了帐目，作出了承包阶段盈利一万四千多元，豆油少七千多斤，豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志，他们指示到信访办去立案，信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委书记那；县委书记指示：通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间，被告用威逼利诱的办法，先煽动工人到我家去要工资，拿走我家的电视机，用此逼我交出合同，在我上访的二年中刘××不顾党纪国法，公然下令砸开油库，原料房、生产车间、食堂，收去我承包期间纯利１４１８３．２９元，占用食堂粮面１５００斤大米１００００斤、豆油４０斤。又悍然把油厂另行承包给第三人，库存豆油经律师调查时已短少七千多斤，豆饼万斤以上，刘××又想借用承包之机的混乱，以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。
被告自知他的行为已构成违法以至犯罪，这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法，首先盗
用原告名义向上级打报告，说我自动撂下不干了，无能经营、亏损等，其用心是为掩饰他片面毁约行为：又蒙蔽乡政府，用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告，说是原告自己请求不干。
以上就是本案的经过详情，尚有未便记人的事实，留待法庭审理时面述。
(二)诉讼的理由
１９８３年３月１２日，双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定，它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营，只是监督管理而已。在承包期间，承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外，承包人有完全自主经营权。然而，被告身为经管会主任，只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题，对我还个不跟他合作的人，决计踢开，所以不择手段，毁约违法，此诉讼理由之一。
双方签订的合同出于协商自愿，内容清楚，手续齐全，属于有效的合同，应受法律保护。被告在合同生效后，既未经双方协商同意，又不具备解除合同的条件，就单方面随意撕毁合同，此为申诉理由之二。
根据我国经济合同法第三十三条之规定，发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。
发包方就此同一经营范围和内容，又与第三方签订的承包合同是无效的，从签订之日起，就没有享受法律保护的条件。
基于上记理由和事实，特提起诉讼，请求法律解决是盼。
此致
颁布单位:国家工商管理局
颁布日期:1990
技术承包合同10
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责，具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下：
一、 技术承包费的计取及支付方式
1、具体施工技术承包费：经双方协商，甲方将技术费用暂按工程清单总造价￥23636783元的2%承包给乙方。乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的2.0%为准。办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。
2、在施工过程中，在乙方参加该项目技术工作的前提下，甲方应在每月10日前暂￥23636783元的2%，即￥472735元的90%分13个月平均支付给乙方3万元。如甲方未能及时支付，乙方有权在超过10天后终止 甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担)，直到甲方将拖欠的.应付资金支付给乙方后，乙方再进行提供服务，同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按1.5%的利率计算利息。
3、工程竣工至工程结算时段内，甲方如需乙方协助等事宜，乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。
4、在完成中间交工， 乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书，及该协议所约定的乙方工作后，甲方应支付乙方95%的技术承包费用，否则乙方不提供一切资料及结算。待审计后付清全部的技术承包费用。
5、 乙方技术服务具体期限为：从20xx年2月20日至20xx年3月20日，共计13个月。如甲方施工超过本条期限，要求乙方延长技术服务时间， 甲方按超出的时间、技术人员工资、平均每人每月6000元支付。
二、 双方责任义务
1、 甲方责任及义务
(1)、 乙方已完成的技术资料的签证由甲方牵头，乙方协助完成。
(2)、 乙方如因甲方施工需要，需要派遣车(小车、工具车)，在合理情况下(如土工试验、试块试样送检等方面)甲方应及时提供，如甲方未能及时提供而造成的工切损失由甲方自行负责。
(3)、如甲方不听取乙方建议而造成的损失由甲方自行负责。
(4)、甲方应提供两个小工协助乙方测量、现场实验等工作，费用由甲方负责。
2、 乙方责任及义务：
(1)、提供甲方承接工程的施工放样、现场施工技术指导、质量监督、内业资料(现场资料、现场试验、技术报告、变更原始数据、中间计量、有关规范要求的各项内容)、技术咨询、现场检测等方面服务。
(2)、 乙方提供给甲方的技术只到甲方所承接工程竣工并与业主结算(只办完结算书、竣工资料、审计完成为准)。
(3)、内业资料方面：最终乙方应提供给甲方所完成的该项目的有关规范、图纸、业主及监理、监督站等相关单位要求的齐全的竣工资料，并协助甲方与业主进行结算工作
(4)、如因乙方的测量放样过失的损失，乙方应负责甲方因此造成的该项目返工引起的材料，人工工资，机械费的所有经济损失的50%。
(5)、在满足工程正常施工需要的技术力量， 乙方提供5名技术员进行技术服务，招标文件不足部份人员，由甲方提供。(人员不足，资质不符合要求造成的经济处罚费用由甲方负责)。
(6)、乙方在施工过程中应注意施工安全，对乙方发生的安全问题由乙方自负。
3、 施工过程中，甲乙双方应互相配合，有矛盾应协商解决。
三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
技术承包合同11
甲方：
乙方：
本着互相尊重、互利合作的精神，根据国家有关法律规定，甲乙双方经平等自愿协商，达成如下协议：
一、乙方从 年 月 日起至 年 月 日止协议承包甲方酒店厨房。
二、日前准时付给乙方承包费(其中包括乙方及乙方聘用人员的一切费用)人民币(大写) (小写) 元。(厨房队伍总人数为28人，因乙方人员调整需提前告之甲方，承包费用不做扣减，如出现岗位长时间空岗现象〈10天以上〉，均按每人每月元从总承包费用中扣减，(洗碗工不算其中)。
三、乙方的工作人员必须遵守甲方的各项规章制度。
四、因乙方工作人员不负责任，所制作的菜品因质量问题导致投诉或退菜等，其造成的损失由乙方按菜品售价的两倍赔偿(如存在客观因素酌情处理)。
五、乙方工作人员保证所点菜品应及时向客人提供，并使顾客满意。
六、合同期间，甲方给乙方提供食宿安排，以利于工作，因生活习惯和工作的沟通需要，厨房的主厨就餐时可享受餐厅高职餐待遇。
七、双方责任：
(一)甲方责任：
1、甲方指导乙方通过管理模式分解部门计划指标到组。
2、甲方指导乙方根据酒店的经营定位，制定菜肴的.特色和价格定位。
3、甲方为乙方创造较为宽松的工作环境，提供必要的工作环境和设施、设备。
(二)甲方权利：
1、督导乙方确保部门财产合理使用。
2、对乙方的工作业绩有检查考核权。
3、甲方有权对某个不能胜任工作的岗位提出更换权。
4、甲方有对乙方违反酒店规定的行为进行处罚的权力。
(三)乙方责任：
1、乙方在工作期间必须维护酒店利益，爱护酒店一切设施设备，凡发生人为损坏照价赔偿。
2、全面负责厨务部的各项经营与管理工作。协调好与前厅的工作关系，倾听前厅服务员反馈的顾客意见。
3、根据酒店的经营定位制定酒店的菜肴特色和价格定位。
4、执行和落实厨务生产流程和管理，检查其它各项规章制度的执行情况。
5、负责落实菜肴质量标准，优化菜肴品质。
6、在菜品的加工制作过程中，要严格按甲方的要求进行成本控制，菜品的数量也必须达到客人普遍认可的标准。
7、参加酒店管理部门相关会议，主持厨务例会，收集和分析菜肴的出品质量状况，分析经营状况，及时发现问题，调整、完善经营措施。
8、酒店在正常运营过程中，乙方每小时月推出四道新菜品。
9、乙方在管理厨房时凡发生未能通过卫生系统检查而形成的罚款，由乙方全部承担(但因甲方设备不完善的情况除外)。
10、凡发生确属由乙方操作原因造成的出品质量事故，由此而形成顾客伤害产生的各种赔偿，费用均由乙方承担。
11、乙方人员健康证费用，半年以内由乙方承担，半年以上不满一年者，甲方承担一半，一年以上由甲方全额承担。
12、乙方人员住宿由甲方提供，但安全问题由承包人负责，甲方概不负责。
13、乙方必须做好防火工作，爱护所属范围内配备的消防器材，参加消防培训，落实防火安全措施。
(四)乙方权利：
1、乙方可自行组建厨师队伍，行使热菜、凉菜、面点等厨师的招聘权和工资支配权。
2、合同期间，乙方对不符合用人条件和技能标准、菜品达不到要求的各级厨师，有权给予调整，但必须第一时间通报甲方。
3、在保证酒店正常运转的情况下，乙方可自行安排人员公休及请假事宜，但不得超出酒店规定的天数。
4、在组织定位和整体营销策划方案的指导下，有对产品定位价格制定的建议权。
八、工伤事故的处理：
乙方在工作时间内，如在正确操作程序范围内发生工伤事故，甲方按国家法律相关规定承担乙方医药费和工资。如乙方过失操作造成人身伤害和他人伤害，参照国家法律规定给予处罚，甲方不承担任何连带责任。
九、合同终止或解除：
(一)甲乙双方因故提前解除合同，应提前一个月提出书面申请，经双方同意后办理相关手续。如单方违约，给予对方半个月工资作为补偿。
(二)违约处理方法：
1、甲方拖欠乙方工资一日以上视为违约。
2、双方未按协商的方法提前终止协议视为无效。
3、工伤事故未按协议方法处理视为违约。
4、双方刻意刁难对方视为违约。
5、乙方拒绝接待客人造成酒店损失视为违约。
6、甲乙双方有一方违反本合同，造成一方损失的，违约方应承担赔偿责任。
十、其它条款：
(1)合同期内乙方如违反国家法规其责任自行负责。
(2)甲方《员工守则》为本合同附件，是合同的补充
说明。
(3)乙方承包人应向甲方交纳10000元保证金，合同期满交回甲方配备的物品后，甲方如数退还。
(4)乙方各档口主厨每年探亲假往返车费由甲方承担。
(5)乙方每月在店时间为24天(国家法定假日11天)，年探亲假15天。
十一、本合同如有争议或不尽之处，双方协商后附加合同(附加合同和本合同等有效)。
十二、合同期限暂定为一年，具体起始时间以乙方人员到甲方时间为准起算。
十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同一经双方签字后方可生效。
甲方：
乙方：
签字时间： 年 月 日
签字时间： 年 月 日
【技术承包合同】相关文章：
技术承包合同通用03-01
农业技术承包合同04-26
工程技术承包合同11-13
农业技术承包合同4篇03-22
工程技术承包合同5篇01-05
工程技术承包合同范本01-05
工程技术承包合同4篇01-31
建筑工程技术质量劳务承包合同02-04
技术承包合同纠纷起诉状范本05-16