买卖合同

精选买卖合同模板锦集七篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编精心整理的买卖合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

买卖合同 篇1

　　合同编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，买卖双方就以下装饰建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条 装饰建材名称、品牌、规格型号、等级、材质、数量和价款等：

　　注：内容较多时，可另行附页。

　　第二条 质量标准：

　　1、国家标准 □ 。

　　2、行业标准 □ 。

　　3、企业标准 □。

　　4、其它： 。

　　第三条 付款方式及时间：

　　1、合同签字生效后支付：定金（定金不超过总价款的20%） □元，预付款 □ 元；货物验收符合合同约定的，即一次性付清余款。

　　2、合同签订生效后一次性付清全部款项 □。

　　第四条 交货验收和加工安装：

　　1、交货方式为：卖方送货 □， 买方自提 □。

　　2、交货时间： ；送货/自提地点： 。

　　3、验收：卖方交货时，买方应当场验收并签字确认。

　　4、加工安装：

　　（1）卖方为买方免费加工安装 □。

　　（2）卖方为买方加工安装，但买方需另行向卖方支付加工安装费用元 □ 。

　　（3）买方自行加工安装 □。 第五条 违约责任：

　　1、有下列情形之一的，卖方应无条件退货，并应赔偿由此给买方造成的经济损失：

　　（1）产品质量经具备资质的专业机构检测不符合合同约定的。

　　（2）提供的产品与本合同第一条约定不相符的。

　　2、迟延履行的'违约责任：

　　（1）卖方迟延交货的，每日应向买方支付 元违约金；迟延交货超过 日的，买方有权单方解除合同。

　　（2）买方迟延提货的，每日应向卖方支付 元违约金；迟延提货超过 日的，卖方有权单方解除合同。

　　第六条 争议解决：

　　本合同签订与履行发生争议的，双方可协商或申请调解解决，协商或调解解决不成的，按下列方式解决：

　　1、 向深圳仲裁委员会申请仲裁 □。 2、 向人民法院起诉 □。

　　第七条 其他约定： 。

　　第八条 合同生效及附件等：

　　本合同自买卖双方签字盖章后生效。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同一式份，买卖双方各执一份。

　　卖方（章）： 买方（章）：

　　地址： 地址： 授权代表签字：授权代表签字：联系电话： 联系电话：

　　签订时间： 年 月日

买卖合同 篇2

　　供方: (以下简称甲方)

　　需方: (以下简称乙方)

　　签订地点:

　　签订时间: 年 月 日

　　甲乙双方通过友好协商，达成如下协议:

　　一、甲方为乙方提供以下烟花产品，具体明细见附表。

　　二、质量与包装要求，严格按照GB10631-20xx国家标准和甲方要求生产，产品要求外形美观，内质过硬，安全性能好。

　　三、交货日期: 年 月 日以前交货。

　　四、运输方式及到站和费用负担，产品由甲方自运到乙方仓库，其运杂费由甲方负担，乙方仓库的卸车费由乙方负担。

　　五、运输手续的办理:乙方负责办理购入地公安部门爆炸物品购买证和爆炸物品运输证，甲方负责产地的有关手续。

　　六、验收标准:货到乙方仓库后，由乙方验收，甲乙双方共同清点核收。

　　七、结算方式:货到乙方仓库验收合格后付总货款的 %，年前付到总货款的` %，余款在 年 月 日前付清。

　　八、仲裁:甲乙双方如发生合同纠纷，则由甲方所在地法院进行调解或仲裁。

　　九、如果因产品质量问题造成的损失由厂家负责，但如果由于消费者未按产品的燃放说明燃放而造成的损失，甲方不承担任何责任。

　　十、其它未尽事宜，双方另行协商，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十一、供方所有产品不得含氯酸钾，如造成损失由供方负责。

　　甲方: 乙方: 日期:

买卖合同 篇3

　　出 卖 人：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　买 受 人：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议：

　　第一条 买受人所购房屋的基本情况

　　买受人购买的房屋(以下简称该房屋，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准) 【幢】【座】 【单元】【层】 号房。

　　该房屋的用途为 ，属 结构，层高为 ，建筑层数地上 层。

　　该房屋阳台是【封闭式】【非封闭式】。

　　该房屋建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米。

　　第二条 计价方式与价款

　　出卖人与买受人约定按下述第 种方式计算该房屋价款：

　　1.按建筑面积计算，该房屋单价为( 币)每平方米 元，总金额( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。

　　2.按套内建筑面积计算，该房屋单价为( 币)每平方米 元，总金额( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。

　　3.按套(单元)计算，该房屋总价款为( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。

　　第三条 付款方式及期限

　　买受人按下列第 种方式按期付款。

　　1.一次性付款 。

　　2.分期付款 。

　　3.其他方式 。

　　买受人逾期付款的违约责任

　　买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第 种方式处理：

　　1.按逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期在 日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过 日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的 %向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金。

　　第四条 交付期限

　　出卖人应当在 年 月 日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第 种条件，并符合本合同约定的`房屋交付买受人使用：

　　1.该房屋经验收合格。

　　2.该房屋经综合验收合格。

　　3.该房屋经分期综合验收合格。

　　4.该房屋取得商品住宅交付使用批准文件。

　　但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起 日内告知买受人的;

　　出卖人逾期交房的违约责任

　　除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该房屋交付买受人使用，按下列第 种方式处理;

　　1.按逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期不超过 日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过 日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求继续履行行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金。

　　第五条 交接

　　房屋达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购房屋为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

　　出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。

　　第六条 产权登记

　　出卖人应当在房屋交付使用后 日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第 项处理;

　　1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的 %赔偿买受人损失。

　　2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的 %向买受人支付违约金。

　　第七条 买受人的房屋仅作 使用，买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

　　出卖人不得擅自改变与该房屋有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　第八条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决：

　　1.提交 仲裁委员会仲裁。

　　2.依法向人民法院起诉。

　　第九条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。

　　第十条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　第十一条 本合同连同附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，合同持有的情况如下：

　　出卖人 份，买受人 份， 份。

　　第十二条 本合同自双方签订之日起生效。自本合同生效之日起30天内，由出卖人向 申请登记备案。

　　出卖人(签章)： 买受人(签章)：

　　【法定代表人】： 【法定代表人】：

　　【签约日期】： 【签约日期】：

买卖合同 篇4

　　合同编号：

　　出卖人： 签订地点： 买受人：签订时间： 年 月 日

　　第一条 家具名称、数量、价款

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第二条 质量标准：

　　第三条 家具保修期为 月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在 天内修好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。

　　第四条 定做家具图纸提供办法及要求：

　　第五条 交货时间：

　　第六条 交（提）货方式、地点：

　　第七条 运输方式及费用负担：

　　第八条 检验标准、方法及提出出议的期限：

　　第九条 付款方式及期限：

　　第十条 违约责任： 第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的'争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

　　（一）提交 仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十二条 其他约定事项：

　　监制部门： 印制单位：

买卖合同 篇5

　　原告周xx，男，汉族，住上海市闸北区。

　　委托代理人岑xx，上海市xx律师事务所律师。

　　委托代理人徐xx，上海市xx律师事务所律师。

　　被告黄xx，女，汉族，住上海市浦东新区。

　　被告楼xx，女，汉族，住上海市浦东新区。

　　原告周xx诉被告黄xx、楼xx买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭参加诉讼，被告黄xx、楼xx经本院依法传唤，未到庭应诉。本案现已审理终结。

　　原告周xx诉称，被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系，被告楼xx系黄xx与楼xx之女。20xx年3月，楼xx向原告购买电梯配件，合同总价款人民币275,000元。原告依约向楼xx交付货物后，楼xx陆续支付货款147,500元。20xx年12月20日，楼xx出具欠条一张，确认欠原告127,500元货款未付。20xx年11月2日，楼xx死亡。现认为，该笔欠款发生在楼xx与被告黄xx夫妻关系存续期间，且其生意收益用于家庭生活，故该笔欠款系夫妻共同债务，被告黄xx应予归还;被告楼xx系楼xx的法定继承人，应在所继承的遗产范围内支付欠款。故向法院起诉，要求判令：被告黄xx支付原告货款127,500元;被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担还款责任;本案诉讼费由被告承担。 被告黄xx、楼xx未到庭应诉，亦未书面答辩。

　　经审理查明，被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系，被告楼xx系双方婚生女儿。20xx年12月20日，楼xx向原告出具欠条一张，称：欠周xx127,500元，注：其余货款已清。20xx年11月2日，楼xx报死亡。20xx年2月23日，原告起诉来院，要求判如所请。

　　以上事实，有原告提供的欠条、户籍信息等证据及原告当庭陈述，在案佐证。

　　本院认为，楼xx欠原告货款的事实，有原告提供的楼xx出具的相关欠条为凭，原告与楼xx之间的债权债务关系，依法可以确认。欠款日期发生在楼xx与黄xx婚姻关系存续期间，欠款数额为127,500元。在无证据证明原告与楼xx明确约定本案所涉欠款为楼xx个人债务，也无证据证明楼xx与黄xx夫妻关系存续期间实行财产分别制，并为原告所明知的情况下，原告主张此笔产生于楼xx与黄xx夫妻关系存续期间的欠款为楼xx与黄xx的夫妻共同债务，合法有据，原告据此要求黄xx支付欠款，合理合法，应予支持。被告楼xx作为楼xx的法定继承人，遗产继承应当清偿被继承人应当承担的债务。被告黄xx、楼xx经本院依法传唤，未到庭应诉，视为其放弃应诉、抗辩的权利，由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国继承法》第三十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的.解释(二)》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：

　　一、被告黄xx应于本判决生效之日起三十日内支付原告周xx欠款人民币127,500元;

　　二、被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担付款责任。

　　负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费人民币2,850元，减半收取1,425元，由被告黄xx承担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

　　审 判 员 谷丽云

买卖合同 篇6

　　出卖人：（以下简称甲方）

　　买受人：（以下简称乙方）

　　兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条、乙方向甲方订购______货物，合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年___月___日共同封存样品（双方各持一份）

　　第二条、质量标准

　　乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。

　　第三条、交货时间、地点

　　甲方应在________年______月______日前将产品送至乙方指定的交货地________。

　　第四条、收货与验货

　　乙方指定的'收货人1：姓名________，身份证号____________，联系电话____________；收货人2：姓名________，身份证号____________，联系电话____________。

　　乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后____日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。

　　第五条、付款时间、方式

　　乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转账的方式付清货款。

　　第六条、违约责任与合同解除

　　1、甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金；逾期超过____天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。

　　2、乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金；逾期超过____天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。

　　第七条、争议解决

　　甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。

　　第八条、乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延长日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

　　第九条、甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。

　　第十条、货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　第十一条、合同生效

　　本合同一式____份，双方各执____份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。

　　（以下无正文）

　　出卖人（甲方）：

　　法定代表人：

　　签订日期：______年____月____日

　　买受人（乙方）：

　　法定代表人：

　　签订日期：______年____月____日

买卖合同 篇7

　　甲方(出卖人)：身份证号码：

　　乙方(买受人)：身份证号码：