买卖合同

房产买卖合同

时间:2023-06-12 22:26:27 买卖合同 我要投稿

房产买卖合同

  在不断进步的社会中,合同对我们的帮助越来越大,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家整理的房产买卖合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

房产买卖合同

房产买卖合同1

  甲方:___________(以下简称甲方)

  乙方:___________(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《商品房销售管理办法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着自愿、平等、协商一致的原则,现就下列房产买卖,订立本合同,以兹各方共同遵守:

  第一条房产基本情况

  乙方购买甲方合法拥有的位于的房产,房屋所有(共有)权证书号为_______,房屋所有权人为_______。房屋建筑面积为_______平方米,房屋现用途:

  (以上内容以《房屋所有权证》登记为准)。乙方自愿购买甲方上述房产。

  第二条房屋价款

  甲、乙双方经协商一致,同意本合同项目下房产及其配套设施的总价款为:人民币(大写)元整(小写¥元),此价格下包含该房屋的相关配套设施有:

  第三条付款方式

  1、乙方于_______年_______月_______日支付甲方定金___________元整(小写¥ _______元),甲方待乙方申请的`贷款批准后,即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准)

  2、办理过户手续当日乙方交付甲方首付款_______________________元整。(以收据收条为准)

  3、余款_____________元整(小写¥_______元),由银行直接划拨给甲方。

  4、买卖上述房产交易过程中产生的一切费用,均由乙方承担缴纳,甲方不承担任何费用。

  第四条甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定,并保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

  第五条交付房产

  1、甲方应在交清房款之日起日内向乙方交付本合同项目下的房产及相关配套附属设施。

  2、本条款内所有房屋的设施及水电、气、暖、物业费等交付情况由乙方在交付前验明,交付之前发生的费用由甲方结清。自交付的次日起,房屋及其配套设施物品损坏或发生费用由乙方自行承担。

  第六条违约责任

  本合同签订后,双方不得违约,如甲方违约,双倍返还乙方定金,如乙方违约,定金不退。

  第七条合同争议的解决

  本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向房屋所在地人民法院起诉。

  第八条本合同如有内容变更或其他未尽事宜,经双方协商一致后,可签定补充协议,补充协议应当采取书面形式,并且与本合同具有同等法律效力。

  第九条本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,两份合同具有同等法律效力。

  甲方:________乙方:________

  身份证号:________身份证号:________

  电话:________电话:________

  现住址:________现住址:________

  签约日期:________签约日期:________

房产买卖合同2

  出卖人:_______________

  身份证号码:____________

  买受人:_______________

  身份证号码:___________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条、房屋的基本情况:甲方房屋座落在_______________位于号楼第____层户,共______,房屋结构为________,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______。乙方对甲方所要的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。

  第二条、本合同中所述房屋为_____________________________,是_______的家庭共同财产。原建房售房单位允许转卖,该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。

  第三条、上述房产的交易价格:成交价格为:人民币___________元整。

  第四条、付款时间与办法:甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在_20___年____月___日将全款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,付全款付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。

  房屋交付:甲方应在开发商交房当日将拆迁安置房屋相关的.所有手续和该房有关的文件及票据交付乙方,。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。

  第五条、甲方逾期交付房屋及逾期的违约责任:除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。逾期不超过30天,违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的__%向乙方支付违约金,合同继续履行;逾期超过30天,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第____种约定,追究甲方的违约责任。

  1、甲方按乙方累计已付款的__%向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第五条约定的实际交付之日起__天内交付房屋。

  2、终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还与乙方。赔偿损失等同于乙方全额的房款。再按10%利率付给乙方利息。

  第六条、关于产权登记的约定:本房屋以后遇到需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。

  1、面积。因房屋是期房。先以图纸上的标注面积进行结算。待实际交房后,以实测,面积为准。开发商、甲方、乙方三方相互结算。长退短补。

  2、交房后至未过户期间。因此房是拆迁安置房,此房证是甲方姓名、甲方应给与乙方,保留在乙方手中。因甲方私藏、隐匿、或抵押、借贷、转让等行为均属于违法无效。由此所造成的一切后果均由甲方负责。

  3、过户条件成熟后,甲方应积极协助乙方办理过户手续,并提供所需全套资料。过户的所有费用由乙方负责。

  第七条、本合同办理公证,经国家公证机关____公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。公正费由乙方负责。本合同在双方签字之日起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

  第八条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方____________一份,留存备查。

  第九条、本合同发生争议的解决方式:双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。

  1、提交______仲裁委员会仲裁。

  2、任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。

  第十一、条双方约定的其他事项:

  出卖方:

  购买方:

  见证人:

  日期:

房产买卖合同3

  出卖方(甲方):___________________________

  地址:____________________________________

  邮码:_______________电话:_______________

  法定代表人:____________职务:____________

  购买方(乙方):___________________________

  地址:____________________________________

  邮码:_______________电话:_______________

  法定代表人:____________职务:____________

  协议书:

  根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间,建筑面积为____平方米。

  第三条付款时间与办法:

  第四条甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

  第五条税费分担

  1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。

  2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的'交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

  第六条违约责任

  1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。

  2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。

  第七条本合同主体

  1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。

  2.乙方是____________单位,代表人是____________.

  第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。

  第九条本合同一式份。甲方产权人各一份。乙方一份,________房产管理局、________公证处各一份。

  第十条本合同发生争议的解决方式:

  甲方:____________乙方:____________

  代表:____________代表:____________

  ____年____月____日____年____月____日

房产买卖合同4

  卖方:

  买方:

  经过友好协商,在公平、平等、互利的基础上,甲方自愿将其位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁购买的房屋地基以总额 元(大写: )的价款卖给马蹄镇平海村乙方,具体内容如下:

  一、房屋地基概况:

  该地基位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁, 前面抵原“326”国道边缘,后面抵陈小应房屋地基;左面与原陈光福房屋地基为界,右面与赵承远房屋地基相邻。

  二、买卖具体相关事项及要求:

  1、乙方购买过后修建房屋,与左面原陈光福房屋地基共同一根基础,且第一层与陈光福房屋无偿共壁(共同一堵墙壁),不补偿陈光福地基和墙壁造价;二楼及二楼以上必须与陈光福房屋共壁,乙方需修建房屋则按修建房屋时的市场经济价值付给陈光福共壁一半的造价。

  2、乙方购买过后修建房屋与右面原赵承远现在房屋地基共同一根基础,且与赵承远现在房屋的`第一层和第二层共壁,不补偿赵承远地基和墙壁造价。

  三、款项支付

  本合同正式签订后,乙方以现金方式,一次性支付人民币 元(大写: )给甲方,以收据为凭。

  四、双方权利义务

  1.在本合同签订之前,由该土地产生的所有债权债务由甲方负责,与乙方无关;

  2. 在本合同签订以后,如国家或集体需要占用时与甲方无关,发生的产权经济补偿归乙方所有,只能由乙方商谈和决定;

  3.除上述约定意外,甲方不得再要求乙方支付其他费用;

  五、 违约责任

  任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约;违约方应向守约方支付违约金为人民币 元(大写: 整);

  六、 附则

  1.本协议经甲乙双方和各在证人签字后生效,一式二份,均具有同等法律效力;

  2.本协议如有未尽事宜,可经各方协商作出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本协议有条款不一致,则以补充规定为准。

  3. 对于因本协议履行而发生的争议,双方应协商解决,协商不成,可向土地房屋所在地法院提起诉讼。

  甲方:(签字)

  乙方:(签字)

  证人:(签字)

  年 月 日

房产买卖合同5

  出卖人(甲方):

  (个人)姓名:

  国籍:

  身份证(护照)号码:

  (法人或其他组织)名称:

  法定代表人:

  地址:

  营业执照号码:

  邮政编码:

  联系电话:

  委托代理人:

  (个人)姓名:

  国籍: 身份证(护照)号码:

  (法人或其他组织)名称:

  法定代表人:

  地址:

  营业执照号码:

  邮政编码:

  联系电话:

  买受人(乙方):

  (个人)姓名:

  国籍: 身份证(护照)号码:

  (法人或其他组织)名称:

  法定代表人:

  地址:

  营业执照号码:

  邮政编码:

  联系电话:

  委托代理人:

  (个人)姓名:

  国籍:

  身份证(护照)号码:

  (法人或其他组织)名称:

  法定代表人:

  地址:

  营业执照号码:

  邮政编码:

  联系电话:

  根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《天津市房地产交易管理条例》等有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:

  第一条 房产情况

  房屋坐落 ,位于外环线以 ,产别 ,结构 ,用途 ,建筑面积 平方米,建筑层数为 ,所在层 。

  经双方实地查勘,房产实物状况及相关设施,符合双方约定。房屋相关设施及平面图(附件一),房屋抵押、租赁情况(附件二)。

  房屋所有权证号 ,所有权人 ;房屋为共有的,其他共有权人 ,共有权证号 ,共有方式 ,共有权人同意出售证明(附件三)。

  土地使用权证号 ,土地使用人 ,土地使用面积 平方米,土地来源 ,土地级别 ,以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为 年,自 年 月 日至 年 月 日止。

  房地产权证号 ,权利人 ,权利为共有的,其他共有权人 ,共有权证号 ,共有方式 ,共有权人同意出售证明(附件三)。土地使用面积 平方米,土地来源 ,土地级别 ,以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为 年,自 年 月 日至 年 月 日止。

  第二条 房产价款、相关税费及交付

  房产价款为 元,(大写) 。

  贷款种类为 。

  甲乙双方同意由房地产交易资金监管中心对以下房产价款、相关税费实施监管:乙方首付款 元,申请银行贷款 元,契税 元,转让手续费 元,土地出让金 元,图纸资料费 元,登记费 元,印花税 元,登记费(抵押) 元,其他 元,合计 元,(大写) 。

  甲方提供收取交易资金的个人一般结算账户如下:

  开户银行:

  户名:

  账号:

  扣除转让手续费 元,印花税 元,非住房所有权登记费 元,甲方应收交易价款为 元,(大写) 。

  第三条 价款交付

  乙方应自订立本协议之日起5个工作日内,将首付款、契税、转让手续费、土地出让金、图纸资料费、登记费、印花税、登记费(抵押)等, 合计 元,(大写) ,一次性存入房地产交易资金监管中心在 银行设立的`专用账户。

  贷款银行核定的贷款额度降低的,乙方应调增首付款数额,并一次性补齐,交易资金总额不变。乙方订立借款合同时,应委托贷款银行将贷款资金全部划入房地产交易资金监管中心在 银行设立的专用账户。

  第四条 房产交付

  房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。

  甲方须于 年 月 日前,将该房产及相关证明交付乙方。如遇不可抗力,双方约定处理方式:

  上述相关证明包括:

  第五条 产权转移登记及其他相关设施登记

  协议订立后,甲乙双方应在30日内,到房屋权属登记机关办理房屋所有权转移登记手续。按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。

  如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。

  第六条 违约责任

  1、甲方逾期交付房产的,应承担违约责任如下:

  2、乙方逾期付款或不符合付款形式的,应承担违约责任如下:

  3、因司法机关对交易房屋进行查封,导致甲乙双方不能如约办理房屋所有权转移登记的,双方约定如下:

  4、其他约定:

  第七条 产权纠纷和债权债务纠纷的约定

  甲方保证在该房产交付时,无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。

  第八条 争议处理

  本协议发生争议,甲乙双方协商解决。协商不成时,按下列第 种方式处理:

  1、 向 仲裁委员会申请仲裁;

  2、 向人民法院提起诉讼。

  第九条 协议解除

  甲乙双方约定,发生下列情况时,本协议解除:

  第十条 协议附件

  本协议未尽事宜,甲乙双方另行订立补充协议(见附件四)。

  附件一至附件四均为本合同不可分割的部分,具有同等效力。

  第十一条 协议份数

  本协议连同附件共 页,一式 份。

  第十二条 协议生效

  本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,按照其约定。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日 年 月 日

  委托代理人: 委托代理人:

  年 月 日 年 月 日

房产买卖合同6

  原告:_________________性别:_________________男民族:_________________汉出生日期:_________________19xx年*月*日身份证号码:_________________电话:_________________135地址:_________________北京市海淀区

  被告:_________________性别:_________________男民族:_________________汉,出生日期:_________________19xx年*月*日身份证号码:_________________电话:_________________130地址:_________________北京市海淀区

  案由:_________________租赁合同纠纷

  诉讼请求:_________________

  一、判令被告向原告支付违约金共计32200元;

  二、判令被告赔偿原告装修损失10060.80元;

  三、判令被告赔偿原告经营损失3573元;

  四、判令被告承担本案的诉讼费用

  事实与理由:_________________

  原告与被告于__年__月__日签订《北京市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同),被告将坐落于北京市海淀区**庄园8#楼的房出租给原告,合同约定房屋租赁期自__年__月__日至__年__月__日,共计36个月。租金为每月5000元,支付时间分别为__年__月__日、__年__月__日、__年__月__日;付款方式为“一年一付,付十二押一”。

  __年__月__日,原告向被告交付__年__月__日至__年__月__日房屋租金60000元及押金5000元,并开始装修、营业,装修共花费10060.80元。__年__月__日,在原告忙于其他业务期间,被告擅自解除合同,将房屋租给他人,致使原告原定的业务无法开展。

  在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同,但对方拒不继续履行,对原告的`要求置之不理。

  原告与被告签定的合同事实清晰、有效,被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。

此致

  北京市海淀区人民法院

  具状人:_________________

  年月日

房产买卖合同7

  甲方(卖方):

  乙方(买方):

  甲、乙双方于____年___月___日签订了《房屋买卖合同》。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守:

  一、付款时间、方式约定

  乙方分三次向甲方用银行卡转账方式支付购房款壹佰万元整(即___元)。

  第一次:乙方于《房屋买卖合同》签订之日支付房款陆万元整(即60000元);

  第二次:支付甲方用于偿还其在中信银行雨花亭支行购买该房屋所借住房按揭贷款本息;

  第三次:待甲方执行完《房屋买卖合同》及本协议相关条款当日付清全部余款。

  二、甲、乙双方在望城办理房屋登记机构房屋产权转移登记手续,所需税费由乙方全额缴纳。

  三、甲方转让房屋后,该房屋之附属从权利(如开发商赠与的'阳台、花园等)相应转让给乙方;乙方即享有该房屋之所有权利,并在全部购房款付清之日,交接钥匙。

  四、甲方保证所转让的房屋无任何纠纷,如物业管理费已交清至xx年x月等。

  五、本协议经甲乙双方签字之日起生效。

  六、本合同生效后,甲、乙双方任何一方无正当理由要解除合同的,责任方须按《房屋买卖合同》及本协议的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的 0%赔偿对方损失。

  七、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等效力。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  ____年___月___日____年___月___日

房产买卖合同8

  卖方:___________ (简称甲方)

  身份证号码:_____________________

  买方:_______________(简称乙方)

  身份证号码:_____________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在县_________区_________________拥有的房产,建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)

  第二条上述房产的交易价格为:总价:人民币___________元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日,乙方向甲方一次性付清人民币__________元整。

  第三条付款时间与办法:

  甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

  第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。

  第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的`税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,代办产权过户手续费由______方承担。

  第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

  第七条本合同主体

  第八条本合同一式两份。甲方产权人一份,乙方一份。

  第九条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第十条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

  第十一条双方约定的其他事项;

  出卖方(甲方)_______________ 身份证号码:__________________地址:

  电话:___________________

  购买方(乙方) __________________ 身份证号码:___________________地址:

  电话:___________________

  日期:年月日

房产买卖合同9

  甲方(卖房人):张惠,女,身份号:21010x。

  乙方(购房人):李华,女,身份证号:2104x。

  丙方(房产中介):沈阳市于洪区某房产中介

  甲乙丙三方于x年5月1日签定了一份房屋买卖协议书,约定由乙方购买甲方的位于沈阳市于洪区某某街55-7号331房产。原协议其他约定事项中的6项作废,现变更为以下条款:

  1、甲乙丙三方在签订本协议时明知沈阳市于洪区某某街55-7号331房产已经发生区域变更,由于洪区变更为皇姑区的事实,具体地址以变更后的地址为准。

  2、甲方的保证义务。第一、甲方应保证出售的该房屋具备合法的“沈阳市房产管理局”颁发的沈房权证,保证该房房产证将来不能被撤销或该房产被变更为乡产权。第二、甲方保证该房屋不存在任何未结清的债权债务、税、费(包括但不限于采暖费、水电气、电话宽带有线物业费等)。第三、甲方保证该房无抵押、查封等强制措施。甲方需配合乙方提供各种证明材料,否则当乙方发现该房屋存在甲方无法保证的情况时,乙方有权随时提出解除合同,甲方需在乙方提出解除和同后日内退还收取的乙方所有费用,否则发生延期退还还将额外支付乙方延期付款违约金元整,造成乙方损失的甲方还需赔偿乙方损失。

  3、在甲方和该房产都具备本合同约定的上述条件无任何瑕疵时,甲乙双方到房产交易部门办理更名过户手续,甲方保证没有两套售房的税,若有甲方承担该税,其他交易所需的费用由乙方承担,在更名过户手续办理完毕后日内,乙方一次性支付甲方剩余房款,如乙方延期支付还将额外支付甲方延期付款违约金元整。

  4、在乙方更名过户后如需甲方配合乙方办理相应税费的变更手续的(包括但不限于采暖费、水电气、电话宽带有线物业费等)乙方必须无条件配合,否则不配合导致乙方损失的,甲方应赔偿乙方的损失。

  5、在本协议签订后个月内如果该房还无法办理更名过户手续的,房屋买卖合同关系将自动解除,甲方应于和同解除后日内退还收取的.乙方所有费用,否则发生延期退费甲方还将额外支付乙方延期付款违约金元整。

  6、丙方在甲乙交易过程中负责提供政策咨询和相关代办事项,具体中介费的收取方式为;办理更名过户手续时丙方一次性从乙方收取中介费贰千元,如是因本协议所定的甲方的原因导致的房屋买卖合同无效、解除的,丙方的中介费由甲方在合同无效、解除当日一次性支付。

  以上协议三方自愿订立,认真遵守执行,此协议一式3份,甲乙丙各执一份。

  签约地点:

  甲方:乙方:丙方:

  年月日年月日年月日

房产买卖合同10

  甲方(卖房人):身份证号:

  乙方(购房人):身份证号:

  丙方(房产中介):沈阳市于洪区某房产中介

  甲乙丙三方于x年5月1日签定了一份房屋买卖协议书,约定由乙方购买甲方的位于。原协议其他约定事项中的6项作废,现变更为以下条款:

  1、甲乙丙三方在签订本协议时房产已经发生区域变更,由于洪区变更为皇姑区的事实,具体地址以变更后的地址为准。

  2、甲方的保证义务。第一、甲方应保证出售的该房屋具备合法的“沈阳市房产管理局”颁发的沈房权证,保证该房房产证将来不能被撤销或该房产被变更为乡产权。第二、甲方保证该房屋不存在任何未结清的债权债务、税、费(包括但不限于采暖费、水电气、电话宽带有线物业费等)。第三、甲方保证该房无抵押、查封等强制措施。甲方需配合乙方提供各种证明材料,否则当乙方发现该房屋存在甲方无法保证的情况时,乙方有权随时提出解除合同,甲方需在乙方提出解除和同后日内退还收取的乙方所有费用,否则发生延期退还还将额外支付乙方延期付款违约金x元整,造成乙方损失的甲方还需赔偿乙方损失。

  3、在甲方和该房产都具备本合同约定的上述条件无任何瑕疵时,甲乙双方到房产交易部门办理更名过户手续,甲方保证没有两套售房的税,若有甲方承担该税,其他交易所需的费用由乙方承担,在更名过户手续办理完毕后日内,乙方一次性支付甲方剩余房款,如乙方延期支付还将额外支付甲方延期付款违约金x元整。

  4、在乙方更名过户后如需甲方配合乙方办理相应税费的变更手续的(包括但不限于采暖费、水电气、电话宽带有线物业费等)乙方必须无条件配合,否则不配合导致乙方损失的,甲方应赔偿乙方的损失。

  5、在本协议签订后个月内如果该房还无法办理更名过户手续的,房屋买卖合同关系将自动解除,甲方应于和同解除后日内退还收取的'乙方所有费用,否则发生延期退费甲方还将额外支付乙方延期付款违约金x元整。

  6、丙方在甲乙交易过程中负责提供政策咨询和相关代办事项,具体中介费的收取方式为;办理更名过户手续时丙方一次性从乙方收取中介费贰千元,如是因本协议所定的甲方的原因导致的房屋买卖合同无效、解除的,丙方的中介费由甲方在合同无效、解除当日一次性支付。

  以上协议三方自愿订立,认真遵守执行,此协议一式3份,甲乙丙各执一份。

  签约地点:

  甲方:

  乙方:

  丙方:

房产买卖合同11

  订立合同双方:

  出卖方:______,以下简称甲方;

  购买方:______,以下简称乙方。

  根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋____栋____间,建筑面积为____平方米。

  第二条 上述房产的交易价格:___________________。

  第三条 付款时间与办法:

  1.乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项(交款日期以汇款时间为准)。

  2.乙方面交给甲方现金____元;其余_____ ____元均由乙方按甲方提供的汇款地点、收款人汇给甲方。

  第四条 甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

  第五条 税费分担

  1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费;承担公证费、协议公证费。

  2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的`一切其它税费。

  第六条 违约责任

  1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。

  2.甲方必须按期将房产交付甲方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。

  第七条 本合同主体

  1.甲方是____、____、____、____,共____人,委托代理人____即甲方代表人。

  2.乙方是____单位,代表人是____。

  第八条 本合同经国家公证机关____公证处公证。

  第九条 本合同一式__份。甲方产权人各一份。乙方一份。____房产管

  理局、____公证处各一份。

  甲方:____ 乙方:____

  代表:____(签名)代表:____(签名)

  地址:____ 地址:____

  电话:____ 电话:____

  __年__月__日

房产买卖合同12

  甲方:(卖方)___________________

  乙方:(买方)___________________

  甲、乙双方经经纪方介绍,就甲方向乙方出售私人房产事项达成以下条款:第一条买卖事项甲方自愿将坐落于市区产权证号码产权人产权面积㎡的房产(房屋)出售给乙方,国土证号码,使用性质,该房产所占用的国土所有权和车库(杂屋)㎡也同时转让给乙方,乙方对该房产情况已经充分了解并自愿购买该房屋。

  双方协定该房产成交价格为人民币元(RMB元);第二条付款事宜

  1、本协议签订时乙方即以现金方式支付给甲方人民币元(RMB元)作为定金,甲方将该物业的产权证及相关权属证书原件存放于经纪方,用于产权过户。

  2、甲乙双方具体付款方式(选择一种)一次性付款①、甲、乙双方于年月日前同时到房产管理局办理过户签字手续,乙方支付房款人民币元(RMB元)到房产管理局资金监管账户。

  ②、年月日前过户签字手续办理完毕时,乙方以现金或转账方式支付房款人民币元(RMB元)给甲方,甲方出具相等额收据。

  银行按揭贷款贷款形式:□商业贷款□公积金贷款①乙方于签定本协议同时,委托经纪方向银行申请办理人民币元(RMB元)银行按揭贷款。

  ②按揭首付款:乙方于银行审批后天内将该房屋的按揭首付款人民币元(RMB元),交付于房地局二手房资金监管中心,并于当天办理房产过户手续。

  ③房地局二手房资金监管中心于房管部门发出《房屋所有权证》并于房管部门办理《他项权证》完毕后将监管的首付款及银行按揭房款一次性无息交付甲方。

  ④若按揭申请未获银行批准,甲方收到银行书面通知两天内将全额房款和定金一次性无息退还乙方。

  3、过户手续全部办理完毕,乙方领取到《房产证》且物业交割完毕后,乙方付清余款人民币元(RMB元)。

  4、过户税费全部由方承担,签署本协议后,如遇政府及有关部门调整税费,税费承担方应按其新规定执行。

  5、基于经纪方在促成甲、乙双方交易中已提供居间服务,签订本协议同时,由方向经纪方一次性支付服务费人民币元(RMB元)。

  第三条物业交付时间

  1、甲方应于年月

  日前将房屋交付给乙方,并将与房屋有关的单据证件同时交付给乙方。

  每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的`4‰向乙方支付滞纳金;逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。

  2、甲方应于年月日之前办理该物业户口迁出手续。

  第四条双方权利义务

  1、甲方保证该房产权属清楚,无产权和债务纠纷、税项及清还抵押事宜或在出售前已清理完毕,并保证对该房产有依法出售权利,符合国家房产上市的有关规定及政策法规;同时甲方承诺已取得共有权人同意,有权签订本协议,可依约配合乙方过户和交付该房产。

  甲方保证该房产共有人或承租人已放弃优先购买权,如有不符,给乙方和经纪方造成损失的由甲方负责赔偿。

  2、该房产是以现状售予乙方,乙方已被邀查验或已授权代表查验该房产,乙方确定无异议后不得借此拒绝交易。

  3、该房产交付给乙方使用前,甲方须付清一切有关该物业之杂费(如水电、煤气、物管费、卫生费、有线电视费、电话费等),相关过户费用由乙方支付。

  第五条违约责任

  1、甲、乙双方协议签订后,乙方违约,不得向甲方索还定金;甲方违约悔约,应双倍返还定金。

  经纪方服务费用由违约方支付。

  2、乙方已交付全额房款或交付部分房款后,若甲方违约,甲方须将已交付的房款全额退还乙方,并按总房款的30%作为赔偿标准对乙方作出赔偿,经纪方服务费用由甲方支付。

  3、乙方已交付全额房款或交付部分房款后,若乙方违约,乙方须按总房款的30%作为赔偿标准对甲方作出赔偿,甲方获得赔偿金后须将所收到的房款全额退还给乙方。

  乙方仍须支付经纪方服务费用。

  4、签署本协议后,甲乙双方协议取消、解除、终止本协议,则仍须承担本协议规定之服务费数额支付给经纪方。

  5、本协议中未尽事宜,按照国家相关法律、法规办理。

  第六条约定的补充事项(随附相关证件复印件作为本协议附件)本协议一式三份,甲、乙双方及经纪方各持壹份,三方签章之日起生效,本协议发生纠纷时,由甲、乙双方协商解决,协商解决不成的,提交房屋所在地人民法院诉讼解决。

  甲方:

  乙方:

  经纪方:

  身份证号码:

  身份证号码:

  联系电话:

  联系电话:

  联系电话:

  签订日期:20__年__月__日

房产买卖合同13

  合同编号:

  目录

  第一部分:合同说明

  第二部分: 双方的基本情况

  第三部分:房屋土地情况概述

  第四部分:房屋出售价格及手续

  第五部分:争议的解决

  第六部分:合同附件

  第七部分:合同签署

  第一部分:合同说明

  1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定,在平等、自愿协商一致的基础上,甲、乙双方经协商后签字(盖章)生效。

  1.2本合同一式四份,双方各持二份,且具有同等法律效力。

  1.3本合同未尽事项,由甲、乙双方另行约定并签订补充协议。

  第二部分:双方的基本情况

  甲方(出售方):

  法人代表姓名:

  地址:

  邮编:

  联 系 电 话 :

  传 真 :

  乙方(购买方):

  法人代表姓名:

  地址:

  邮编:

  联 系 电 话 :

  传 真 :

  第三部分:房屋土地情况概述

  3.1甲方自愿将座落于__________转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房地产已做了充分了解,自愿购买该房地产。

  3.2 上述房产全部以现况为准,双方签订合同房产及土地交付乙方后,双方永无争议。

  第四部分:房屋出售价格及手续

  4.1经双方协商同意房产及土地出售价格为人民币_________万元(大写:_________)。

  4.2本合同签订时乙方应将购房款一次性交付甲方,甲方同时向乙方交付房屋产权证、土地使用证及相关手续。

  4.3甲方保证上述房产及土地产权清楚无任何纠纷,如发生产权方面的纠纷由甲方负责解决。

  4.4合同签订后乙方自行办理房地产过户手续,并承担相应的过户费用。

  第五部分 争议的'解决

  5.1本合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神协商解决。

  5.2如争议未能于前述方式解决,在开始协商后三十(30)日内,则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

  第六部分: 合同附件

  6.1乙方身份证复印件

  6.2 房屋产权证

  6.3 土地使用证

  6.4裁定及其他附件

  6.5 房地产现状录像光盘

  第七部分:合同签署

  甲方:

  委托代理人签字:

  日期:年月 日

  乙 方:

  委托代理人签字:

  日期:年月 日

房产买卖合同14

  卖方:__________(以下简称甲方)身份证号:__________

  买方:__________(以下简称乙方)身份证号:__________

  根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买合法所有的住房,达成如下协议,以兹共同遵守:

  第一条:甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施及承诺:甲方承诺对该房产拥有合法的所有权,并已经全额支付取得该房产合法所有权的'购房款项。甲方确认该房产属夫妻共同财产,甲方夫妻双方均同意出售该房产给乙方。

  第二条:房屋及附属设施总价格:

  经甲、乙双方协商,甲方所售上述房屋及附属设施总金额为人民币大写:(__________万元整)。

  第三条:付款方式:

  本合同签订之日后,乙方一次性支付甲方全部金额元(大写万元整)。乙方支付价款后,甲方给乙方出具收款收条。

  第四条:甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任,包括给乙方造成的经济损失。

  第五条:甲乙双方确认该房产目前尚无法办理房屋产权登记手续,在办理乙方房屋产权登记证书时,甲方应给予协助。

  第六条:甲乙双方应秉承诚实信用,认真履行协议。任何一方违约,应向守约方返还价款(或房产)和损失并支付合同价款每日百分之一的违约金。

  第七条:本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

  第八条:本合同自甲(夫妻双方)、乙双方签字之日起生效。第九条:本合同一式二份,甲、乙双方各执两份。

  甲方:__________乙方(代理人):__________

  联系电话:__________联系电话:__________

  签订时间:__________

  公证人:__________联系电话:__________

  ______年______月______日

房产买卖合同15

  出卖人(甲方):

  (个人)姓名:____________国籍:____________身份证(护照)号码:____________

  (法人或其他组织)名称:____________法定代表人:____________

  地址:____________营业执照号码:____________

  邮政编码:____________联系电话:____________

  委托代理人:

  (个人)姓名:____________国籍:____________身份证(护照)号码:____________

  (法人或其他组织)名称:____________法定代表人:____________

  地址:____________营业执照号码:____________

  邮政编码:____________联系电话:____________

  买受人(乙方):

  (个人)姓名:____________国籍:____________身份证(护照)号码:____________

  (法人或其他组织)名称:____________法定代表人:____________

  地址:____________营业执照号码:____________

  邮政编码:____________联系电话:____________

  委托代理人:

  (个人)姓名:____________国籍:____________身份证(护照)号码:____________

  (法人或其他组织)名称:____________法定代表人:____________

  地址:____________营业执照号码:____________

  邮政编码:____________联系电话:____________

  根据、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,甲方双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:

  第一条房产情况

  该房屋坐落____________ 。产别____________,结构____________,建筑面积____________平方米。房屋所有权证号____________,所有权人____________ ;房屋为共有的.,其他共有权人____________,共有权证号____________,共有方式____________,共有权人同意出售证明见附件三。

  该房屋土地使用权证号____________,土地使用面积____________平方米,土地来源____________ 。以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为____________年,自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日止。

  经双方实地查勘,房产实物状况及相关设施,符合双方约定。

  房屋相关设施及平面图见附件一,房屋抵押、租赁情况见附件二。

  第二条房产价款、其他价款及交付

  房产价款为____________ (币种:____________ ),计____________ (大写),其他价款为____________ (币种:____________ ),计____________ (大写)。

  乙方付款形式、付款时间为:

  ________________________

  ________________________

  ________________________

  第三条房产交付

  房产实物状况、权利状况、符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。

  甲方须于____________年____________月____________日前,将该房产及相关证明交付乙方。如遇不可抗力,双方约定处理方式:____________

  ____________ 。

  上述相关证明包括____________ 。

  第四条产权转移登记及其他相关设施登记

  合同订立后,甲乙双方应在30日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。

  如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。

  第五条违约责任

  1、甲方逾期交付房产的,应承担违约责任如下:

  ________________________

  ________________________

  2、乙方逾期付款或不符合付款形式的,应承担违约责任如下:

  ________________________

  ________________________

  3、其他约定:

  ________________________

  ________________________

  第六条产权纠纷和债权债务纠纷的约定

  甲方保证在该房产交付时,无产权纠纷和债权债务纠纷。如有在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。

  第七条争议处理

  本合同发生争议,甲乙双方协商解决。协商不成时,按下列第种方式处理:

  1、向____________仲裁委员会申请仲裁;

  2、向人民法院提起诉讼。

  第八条合同附件

  本合同未尽事宜,甲乙双方另行订立补充合同(见附件四)。

  附件一至附件四均为本合同不可分割部分,具有同等法律效力。

  第九条合同份数

  本合同连同附件共____________页,一式____________页。

  第十条合同生效

  本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,按照其约定。

  甲方:____________乙方:____________

  __年__月__日__年__月__日

  委托代理人:委托代理人:

  __年__月__日__年__月__日

【房产买卖合同】相关文章:

房产买卖合同05-25

房产买卖合同【推荐】06-05

房产买卖合同【荐】06-05

房产买卖合同【热门】02-13

房产买卖合同【热】02-08

城市房产买卖合同03-03

房产土地买卖合同03-09

街道房产买卖合同03-14

解除房产买卖合同02-15