货物买卖合同

时间：2023-07-28 08:55:28 买卖合同我要投稿

货物买卖合同[大全15篇]

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的货物买卖合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

货物买卖合同[大全15篇]

货物买卖合同1

　　房屋买卖合同纠纷案民事上诉状

　　上诉人（原审被告）：某某建设集团有限公司，住所地：某某市某某镇。

　　法定代表人：某某职务：董事长。

　　被上诉人（原审原告）：某某，男，汉族，19 年月日出生，住某某市某某区某某北路号111室。

　　原审被告：某某建设集团有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。

　　负责人：某某，经理。

　　上诉请求：

　　1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ）某某民初字第1000号民事判决，发回重审；或驳回被上诉人的诉讼请求；或直接予以改判。

　　2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

　　事实和理由：

　　上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ）高民初字第1000号民事判决书，现提起上诉。

　　一、该判决对被告的辩称，存在遗漏和曲解。

　　该判决称“被告某某建设集团某某分公司称：对原告的诉讼请求及事实和理由没有异议，对原告提供证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是，对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的，但对于原告诉讼请求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的，且原告起诉的证据是非常不足的。该判决称“被告某某建设集团称：要求某某公司与原告协商解决”，众所周知要求调解不属相对人抗辩，将被告要求调解作为辩称内容显然文不对题，更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称意见则与某某分公司以上真实辩称意见相同。可是，该判决却断章取义，未将被告的'真实答辩意见记入笔录，导致了该判决认定事实和适用法律错误，从而作出了完全倾斜于原告和绝对不利于被告的裁决。显有失公平。

　　二、该判决认定事实错误。

　　（一）该判决对原告诉请的返还本金1987196.54元予以认定，但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项，该事实在该判决书中并无阐述，本案案由是房屋买卖合同纠纷，购房款是现金还是欠款，以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容，但该判决均未查明并列入判决书，显而易见本案的事实是不清的。

　　（二）该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕，不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是，结算并未办理完毕，且房屋买卖合同既然合法有效，解除合同与第三人结算款项并无直接因果关系。另：该判决认定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪个被告亦同意？该判决认定的事实显含糊其辞。

　　（三）该判决认定事实证据不足。本案原告提供的证据，仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且，判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。

　　上诉人认为，未经当庭举证、质证和法院认证的证据，不能作为定案的依据。

　　三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失，没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷，即便合同无效，也只须返还购房价款，至于双方存在的经济损失必须有经济损失的客观存在，且对损失的承担应当按照过错责任由双方分担。本案原告既未向法院提供购房款是向银行货款的事实依据，该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任，更没有按过错责任分担所谓的经济损失。

　　尤其是，该判决支持原告返还购房款是1987197.54元，并支持赔偿自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元计算。上诉人认为，该判决，既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认，且对20xx年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。显而易见，该判决显失公平。

　　四、该判决程序违法。

　　本案案情复杂，不但涉及承揽工程款项的结算，涉及房屋的抵押，还涉及房屋买卖合同的效力，且诉讼标的也较大。显不属案情简单、争议不大的简易案件，故本判决采用独任审判在程序上也是错误的。同时，该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决，那么，法院应当主持调解，并在判决书中阐明调解成立或调解不成的原因和过程，为何不是调解结案而是直接判决呢？对此，上诉人认为，原审法院对本案的判决，当事人有调解要求而法院不调解，那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为，对本案的审判，原审法院存在程序上的违法也是明显的。

　　综上所述，本案原审判决存在认定事实不清，适用法律错误，程序违法的严重问题。为此，望贵院充分考虑上诉人的上诉理由，依法维护上诉人的合法权益，支持上诉人的上诉请求！谢谢！

　　此致

　　某某市中级人民法院

　　上诉人：某某建设集团有限公司

　　20年月日

货物买卖合同2

　　买方：_______________________

　　地址：_______________________

　　传真：_______________________ 电话：_______________________

　　卖方：_______________________

　　地址：_______________________

　　传真：_______________________电话：_______________________

　　本合同由买方和卖方共同签署，买方同意购买且卖方同意出售下列商品并遵守所列各项条款。

　　1.描述

　　项目

　　商品名称、规格

　　单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　具体技术细节见附件“a”

　　包装

　　保险和货物重量

　　港(airport)到岸价总金额：

　　2.原产国和制造商名称

　　________________________________________

　　3.包装

　　包装在结实的新木箱或纸箱里，适合远距离的海运/包裹邮递/空运和气候的变化，能防护野蛮装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻。

　　买方将对由于包装不适当造成的任何货物损坏、缺失和由此产生的费用负责;也对由于不充分或不适当的包装和保护措施所引起的锈蚀负责。随箱应装运一整套有关的服务和操作说明。

　　4.唛头

　　卖方用不褪色的油漆在每一个外包装的四周写上箱号、毛重、净重、尺寸、合同号、目的港、收货人编号和下列文字：“防止潮湿”，“轻拿轻放”，“此端向上”，提升位置，重心和唛头。唛头为：_______________________

　　5.装船时间

　　_________________________________________

　　6.装货港

　　_________________________________________

　　7.目的港

　　_________________________________________

　　8.保险

　　在cif条款下，由卖方办理以买方为受益人的保险额为发票金额110%的一切险。

　　9.付款

　　在信用证付款条件下：买方在合同签订后14天内，将开出一个由北京银行为付款行，以卖方为受益人，全部发货金额的不可撤消信用证。此信用证在卖方向开证行出示即期汇票(金额为发票金额的100%)以及在条款10中所列装运文件时即有效。付款将由开证行在被提示上述汇票和文件时通过电汇或航空汇款向卖方付出，此信用证在装船期后的15日内有效。

　　10.文件

　　(1)提单/空运单：

　　a)在海运条件下：

　　3份原始海运提单，注明：“运费先付(cif和c&f)”、合同号、唛头、空白背书，并写明完整的地址和电话号码以通知买方。

　　b)在空运条件下：

　　一份原始和一份复印的空运单，注明“运费先付(cif和c&f)”、合同号、唛头，指定给买方。

　　(2)5份正本发票，注明：合同号、唛头(在多于一个唛头时，发票应分开打印)，按照相关合同写出明细。

　　(3)由厂商/供货商确认的2份正本和2份复印的装箱单，注明：重量、装箱件数和相应发票的日期。

　　(4)2份由厂商/供货商确认的质量、数量说明书。

　　(5)1份发给买方通知发货详情的传真的复印件。除此之外，卖方将在发货后7天内，将整套上述文件用空邮的方式直接寄给买方。

　　(6)在cif条款下，1份正本保险单或保险凭证以及2份复印件，按发票金额的110%保全险(all risks)。

　　(7)如果必要的话，一份由政府出具的出口许可证复印件。

　　(8)一份正本、两份复印的原产地证明。

　　(9)文件的数量和内容一定是完整和正确的。如果由于卖方没有提供上述的文件造成买方不能及时清关和提货，全部损失由卖方负担。买方的姓名和完整的地址和电话号码必须打印在提单或空运单上，否则，卖方将负担由此造成的损失。

　　以上所有文件的拷贝件要寄给：喀土穆和北京办公室。

　　11.装运

　　在cfr/cif条款下：

　　a.卖方负责将货物在装运期限内从装运港运到目的港。不允许转船。一旦发生转船，由此产生的所有费用和风险全部由卖方承担。不允许仓面装载。装载货物的船只不允许悬挂买方不能接受的国家的国旗。货船船龄不能超过15年。

　　b.如果货物用空运/包裹方式邮递，卖方将于条款5所列装船期前30天，用传真通知买方条款12(1)内容。卖方在发运货物以后当即按条款12(2)规定通知买方，以使买方安排保险和及时办理清关手续。

　　12.装船通知

　　(1)卖方为了以下目的(a、b、c)将于合同条款5中列明的装船日期前40天，用传真通知买方合同号、品名、数量、价值、箱数、毛重、尺寸和在装运港就绪的日期。如果任何一箱的总量超过9公吨、尺寸范围达到或者超过12米长，2.7米宽，3米高，卖方需要在装运前50天通知买方这些数据。如果有易燃和危险物品需要标明。

　　a.在条款9中的l/c付款条件下，开出一个信用证。

　　b.为了使买方在收到上述通知时能安排好其国内运输，如果重量和尺寸超过此条款(1)中的规定时，买方将要求采取措施以适合买方进行内陆运输。

　　c.如果卖方没有履行上述规定，全部损失由卖方承担。

　　(2)卖方在完成货物装运后，立即用传真通知买方合同号、商品、数量、箱数、发票价值、毛重、船名、开船日期、提单号(海运时)或空运单、航班号以及估计到货日期等等。如果有易燃或危险品，应将其明细一起标明。由于卖方没及时通知造成买方没有及时办理保险和清单事宜，全部损失由卖方负责。

　　13.技术文件

　　_______________________________________________

　　14.质量保证

　　卖方保证其产品是用最好的材料、先进的技术制造、全新且没有使用过，完全符合本合同的质量、性能和规格要求，与技术手册相一致。质保期从货物到达目的港后算18个月，或由双方代表签字后的验收合格证明有效后算12个月。

　　15.检验

　　(1)在交货以前，制造方将按条款10(4)的要求，对货物的质量、规格、性能和数量/重量做一准确、全面的检验，并出具证明书，证明该商品与合同条款相符。这些证明将形成交给付款议付的文件的不可分割的一部分，但是不被认为是最终结果。制造方试运行的结果和细节必须作为质量证明的附件出现。

　　(2)当商品到达现场以后，买方将申请苏丹商品检验局对商品的质量、规格、数量/重量作一个初步检验，并作出检验报告，如果商检局发现有规格和数量或者两者都不符的'地方，除非责任是保险公司或运输公司的，买方将在商品现场检验之后30天以内有权拒收商品或向卖方索赔。

　　(3)如果商品的质量和规格与合同不符，或在条款14所列的质量保证期内，由于任何原因被证实有缺陷，包括潜在缺陷或使用了不合格的材料，买方将安排由商检局进行检验，并有权向卖方索赔。

　　16.索赔

　　在货物到达目的地后90天内，除非保险公司或船主负有责任，如果发现有质量、规格或数量有与合同条款不符之处，买方将有权进行索赔，更换货物或索赔损失、所有的费用(如商检费、运还和运回替换货物、保险费、仓储和装卸费用等)将由卖方承担。对于质量，卖方将保证：从货物到达目的地后的18个月内，如果由于该设备由内在缺陷、制造材料不合格或做工低劣，买方将立即书面通知卖方。

　　检验证明将作为索赔的基础。卖方对于买方的索赔，有责任迅速排除缺陷(全部或部分更换商品或根据损坏的程度降价)。如果有必要，将由卖方承担费用买方自行排除缺陷，如果卖方在收到前述索赔一个月内不能回答买方，索赔将被认为已被卖方接受。

　　17.不可抗力

　　对于在生产过程或装船或转船过程中发生的不可抗力(如战争、严重火灾、水灾、台风和地震或其他由双方认可的事件)引起的延误船期或不能交货，卖方将不负任何责任。卖方将迅速通知买方上述发生的一切，并在从那以后的14日之内空邮一份由主管政府部门出具的事故证明书。

　　在这种情况下，卖方仍然有责任采取必要的措施尽快运输货物。如果事故持续超过10周，买方有权取消合同。

　　18.迟交货和罚款

　　如果卖方没有按合同要求及时交货，除非是合同款17的不可抗力引起的，买方在卖方同意付罚金(经付款行从货款中扣除)的条件下同意延迟交货，罚款总数不超过交货全部金额的10%，每延迟交货1天罚货款的1%。如果超过合同交货期10天后卖方仍不能交货，买方有权取消合同，不管合同是否被取消，卖方仍要不推迟地交纳前述罚款。

　　19.仲裁

　　与此合同有关的所有争端及其执行将通过谈判友好地解决，如果不能协商解决，案例将提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据其公布的仲裁规则进行仲裁，仲裁将在北京进行，仲裁委员会的决定是终局性的，并对双方都具有约束力，双方既不能诉诸法庭，也不能向其他机构要求修改决定，仲裁费由败诉的一方承担。

　　20.合同的生效

　　合同从双方签字日期起生效。

　　21.售后服务

　　卖方要提供补口材料和售后服务。

　　22.特殊条款

　　兹证明本合同由买卖双方共同签署，双方各保留一份正本。

　　本合同的附件都将被视为合同的不可分割的一部分并与合同具有同样的效力。

　　买方：_____________________

　　_______年_______月_______日

　　卖方：_____________________

　　_______年_______月_______日

货物买卖合同3

　　买方：卖方：

　　买方经办人：卖方经办人：

　　买方e-mail：卖方e-mail：

　　合同签定地点：用户编码：

　　合同签定时间：合同编码：

　　买卖双方经友好协商，达成以下协议：

　　1、产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额：

　　┌──┬──────────┬───────┬──┬───┬───┬───────┬───────┐

　　│序号│ 产品名称 │产品型号及规格│单位│ 数量 │到货期│单价(人民币 │金额(人民币 │

　　│ │ │ │ │ │ │￥)(单位：元) │￥)(单位：元) │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 01 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 02 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 03 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 04 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 05 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 06 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 07 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 08 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 09 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 10 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┴──────────┴───────┴──┴───┴───┼───────┼───────┤

　　│运费费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│包装费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│运输货物保险费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│合同总金额(大写)： │合计(小写)： │ / │

　　└────────────────────────────────┴───────┴───────┘

　　2、产品验收

　　质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

　　对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的`产品、残次品、不合格产品。

　　买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。

　　3、交货地点：买方填写 __________________________

　　4、发运方式及运输、

　　保险的价格计算：

　　买方选择发运方式：

　　○特快专递：小于等于200克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过200克再加10元。

　　○航空快递：小于等于500克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过500克再加10元。

　　○平邮包裹：小于等于1千克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○航空运输：小于等于45千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○铁路快运：小于等于5千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：

　　每件包裹重量在0.2千克左右的贵重ic：如内存，cpu等 40元/个（块）

　　每件包裹重量在0.5千克左右的配件：显卡，声卡，硬盘等 60元/个（块）

　　每件包裹重量在1千克左右的配件和小设备：主板，光驱，数码相机等 100元/个（块）

　　注意上述收费不包括包装费、保险费。

　　买方选择投保金额：

　　买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元

　　保险费率按 ○1%（特快专递） ○0.5%（航空快递） ○0.3%（平邮包裹，航空运输，铁路快运）

　　5、包装方式：

　　买方选择包装方式：

　　○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于200克货物包装费20元；

　　小于等于0.5千克货物包装费25元；

　　小于等于1千克货物包装费30元；

　　小于等于45千克货物包装费40元。

　　○厂家原包装（或供方散包）加定制木箱包装：小于等于200克货物包装费40元；

　　小于等于0.5千克货物包装费50元；

　　小于等于1千克货物包装费60元；

　　小于等于45千克货物包装费80元。

　　6、汇款方式：买方选择：

　　○银行电汇 ○邮政汇款 ○在线支付 ○信用卡支付

　　（1）银行电汇：（2）邮局汇款：

　　单位名称：单位名称：

　　开户银行：收款人：

　　银行帐号：详细地址：

　　邮政编码：

　　（3）在线支付：

　　单位名称：（4）信用卡支付：

　　开户银行：招商银行一卡通：

　　银行帐号：收款人：

　　7、付款方式：预付款支付方式：

　　卖方与生产厂家落实货源后，买方按上述合同总金额的50%（即￥××××××元）在合同签字后7日内（即××××年××月××日之前）汇出预付款给卖方，如买方在合同签字后7日内未发出预付款，买方需供方重新确认。

　　所剩余款支付方式：

　　买方按照上述到货期期限终止日提前15天向卖方支付所剩余款。买方可选择一次性付清余款或分两次付清余款（与下一条款发货时间买方选择一次全部交货或分两次交货相对应）。

　　○一次性付清所剩余款时间：××××年××月××日

　　一次性付清所剩余款金额：￥××××××元

　　○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：××××年××月××日

　　第一次交付余款金额：￥××××××元

　　第二次交付余款时间：××××年××月××日

　　第二次交付余款金额：￥××××××元

　　8、发货时间：买方选择： ○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

　　○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

　　第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量；

　　第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量。

　　9、违约责任：卖方责任：买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

　　如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。

　　买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。

　　如买方未能按照上述时间付款，经卖方多次催交货款（一般情况下，在各次交款日期前一个工作日和延误交款日期后一周，一月，三月，六月，卖方会向买方发出催交货款通知书。注：如卖方未按上述日期发出催交货款通知书，卖方不承担违约责任），买方仍未及时付款，至使拖交货款达___个月以上的情况发生时，由此而给卖方造成的直接经济损失，应由买方承担全部责任。

　　10、其它条款：合同编码：××××××××××。买方汇款时请注明合同编码。

　　合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

　　本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。

　　如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。

　　买方：卖方：

　　公司注册地址：公司注册地址：

　　邮编：邮编：

　　联系地址：联系地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　纳税人登记号：纳税人登记号：

　　买方代表签名：卖方代表签名：

货物买卖合同4

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：

　　第九条保险

　　在cif条款下：

　　由卖方出资按×××发票金额投保。

　　在cfr条款下：装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　××买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____％，计____。该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。

　　ａ.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

　　ｂ.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　ｃ.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　ｄ.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　ｅ.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　ｆ.装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。

　　ｇ.在cif条款下

　　××全套按发票金额×××投保____的保险费。

　　××卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件(ｆ除外)一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

　　××银行在收到合同中规定的、由双方签署的.验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____。

　　××按本合同第×××条和×××条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　××所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条装运条件

　　××卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

　　××卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　××卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　××如果任一单件货物的重量达到或超过吨，长米，宽米，卖方须在装船期前50天向买方提供×××份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

货物买卖合同5

　　上诉人：某某建设集团有限公司，住所地某某省某某市某某镇。法定代表人：某某，职务：董事长

　　被上诉人：王某某，男，19 年2月19日出生，汉族，住某某市某某县某某镇中心村，系某革某县某某建筑模板厂业主。

　　上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案，不服某某省某某县人民法院（20 ）民初字第666号民事裁定书，现提出上诉。

　　上诉请求：

　　1、请求依法撤销某某省某某县人民法院（20 ）民初字第666号民事裁定书。

　　2、请求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

　　3、裁令被上诉人承担上诉费用。

　　事实和理由：

　　被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案，某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议，认为某某县人民法院对本案没有管辖权，本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的（20 ）民初字第666号民事裁定书，认为该院具有管辖权，驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为，一审法院认定事实不清，适用法律错误。

　　首先，根据法律规定，管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理，属于程序审查，不进行实体审理，未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权，显然对未经上诉人质证的证据进行了审理，违反了程序审查的规定，认定的事实依据不足。

　　其次，上诉人与被上诉人在某某的'经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收：货到现场，由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题，请在三天内通知乙方，以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据，且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利，并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”的承认。

　　再次，一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权，而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”，此款内容显然限制了上诉人的自由，排除了上诉人的主要权利，且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定，该格式条款无效。

　　第四，在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同

　　中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决，协商不成，交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。

　　综上所述，上诉人请求贵院依法审查，将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

　　此致

　　某某市中级人民法院

　　上诉人：某某建设集团有限公司

　　年月日

货物买卖合同6

　　买方：卖方：

　　买方经办人：卖方经办人：

　　买方e-mail：卖方e-mail：

　　合同签定地点：用户编码：

　　合同签定时间：合同编码：

　　买卖双方经友好协商，达成以下协议：

　　1、产品验收

　　质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

　　对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的`产品、残次品、不合格产品。

　　2、交货地点：买方填写 __________________________

　　3、发运方式及运输、

　　保险的价格计算：

　　买方选择发运方式：

　　○特快专递：小于等于200克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过200克再加10元。

　　○航空快递：小于等于500克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过500克再加10元。

　　○平邮包裹：小于等于1千克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○航空运输：小于等于45千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○铁路快运：小于等于5千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：

　　每件包裹重量在0.2千克左右的贵重ic：如内存，cpu等 40元/个（块）

　　每件包裹重量在0.5千克左右的配件：显卡，声卡，硬盘等 60元/个（块）

　　每件包裹重量在1千克左右的配件和小设备：主板，光驱，数码相机等 100元/个（块）

　　注意上述收费不包括包装费、保险费。

　　买方选择投保金额：

　　买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元

　　保险费率按 ○1%（特快专递） ○0.5%（航空快递） ○0.3%（平邮包裹，航空运输，铁路快运）

　　4、包装方式：

　　买方选择包装方式：

　　○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于200克货物包装费20元；

　　小于等于0.5千克货物包装费25元；

　　小于等于1千克货物包装费30元；

　　小于等于45千克货物包装费40元。

　　○厂家原包装（或供方散包）加定制木箱包装：小于等于200克货物包装费40元；

　　小于等于0.5千克货物包装费50元；

　　小于等于1千克货物包装费60元；

　　小于等于45千克货物包装费80元。

　　5、汇款方式：买方选择：

　　○银行电汇 ○邮政汇款 ○在线支付 ○信用卡支付

　　（1）银行电汇：（2）邮局汇款：

　　单位名称：单位名称：

　　开户银行：收款人：

　　银行帐号：详细地址：

　　邮政编码：

　　（3）在线支付：

　　单位名称：（4）信用卡支付：

　　开户银行：招商银行一卡通：

　　银行帐号：收款人：

　　6、付款方式：预付款支付方式：

　　所剩余款支付方式：

　　○一次性付清所剩余款时间：××××年××月××日

　　一次性付清所剩余款金额：￥××××××元

　　○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：××××年××月××日

　　第一次交付余款金额：￥××××××元

　　第二次交付余款时间：××××年××月××日

　　第二次交付余款金额：￥××××××元

　　7、发货时间：买方选择： ○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

　　○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

　　第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量；

　　第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量。

　　8、违约责任：卖方责任：买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

　　买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。

　　9、其它条款：合同编码：××××××××××。买方汇款时请注明合同编码。

　　合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

　　本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。

　　如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。

　　买方：卖方：

　　公司注册地址：公司注册地址：

　　邮编：邮编：

　　联系地址：联系地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　纳税人登记号：纳税人登记号：

　　买方代表签名：卖方代表签名：

货物买卖合同7

　　供方：_______________公司

　　需方：__________________

　　签订地点：________________

　　签订时间：__________年_______月______日根据《中华人民共和国民法典》的规定，经双方共同协商签订本合同，以兹共同信守。

　　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

　　二、交货时间：________年_______月______日前，由于交货时间原因产生港杂费等费用由供方承担。

　　三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：_____按国际标准，如因质量等问题引起的外商索赔由供方负责及承担全部损失，以外商出具的`索赔书为准。

　　四、包装要求：内外包装必须适合陆运和海运，如因包装引起的货物破损致使外商索赔，供方赔偿需方全部实际损失。

　　五、运输方式及费用负担：由供方运送至需方指定港口，费用由供方承担.

　　六、验收标准、方法：按国际标准，由需方抽验货。

　　七、结算方式及期限：需方在结汇后凭供方增值税发票90天内付款

　　八、违约责任：按民法典处理。

　　九、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：_______。

　　十、解决合同纠纷的确方式：本合同如有异议，由双方共同协商解决，协商不成，向签订地法院提出上诉。

　　十一、其他约定事项：本合同依法签订，双方必须全面履行，任何一方都不得私自变更或解除，因故需要变更或解除时，应双方协商一致，依法另立协议。以上条款未尽事宜，双方协商解决。

　　十二、本合同一式两份，供需双方各执一份。

　　供方_______需方________

　　单位：__________公司单位：______________公司

　　地址：_______________地址：_________________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　电话：_________________电话：_________________

　　开户银行：_____________

货物买卖合同8

　　买方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　邮码：____________________________________

　　电话：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　邮码：____________________________________

　　电话：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　经买卖双方在平等、互利原则上协商一致，达成本合同各条款，共同履行：

　　第一条货物名称：____________________

　　第二条产地：____________________

　　第三条数量：____________________

　　第四条商标：____________________

　　第五条价格：____________________

　　第六条包装：____________________

　　第七条付款方式：______________________________（以时间为条件）

　　第八条运输：________________________________________（是否要保险）

　　第九条定金：________________________________________（不得超过总金额的20%）

　　第十条应附的单据

　　卖方向买方提供：

　　1．提货单；

　　2．发票（vat）；

　　3．使用说明书；

　　4．保修单；

　　5．其他单据。

　　第十一条装运通知：__________________________________________________（用传真方式？）

　　第十二条其他条款：__________________________________________________（保密？）

　　第十三条供货时间：______________________________（与付款联系？）

　　第十四条违约金：________________________________________（延期费？）

　　第十六条不可抗力：________________________________________（水灾地区？）

　　第十七条合同争议的`解决：______________________________（约定法院管辖？）

　　第十八条本合同于_______年_____月_____日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字或盖章生效。

　　买方：_____________________

　　代理人：___________________

　　卖方：_____________________

　　代理人：___________________

　　签约日期：_____年___月___日

货物买卖合同9

　　买方单位：河南森润环保节能技术有限公司（以下简称甲方）卖方单位：郑州高新科技创业发展有限公司（以下简称乙方）经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条产品的名称和数量：

　　1.产品的名称冷水机组数量 1套。

　　第二条单价和货款

　　1.双方约定的价格是：

　　2.本合同总货款为人民币捌拾肆万元整（￥84万元）。

　　第三条交货时间和交货数量：

　　1.交货时间为45，按预付款到账之日时计算。

　　第四条交货地点、运输方式和运输费用的承担：

　　1.双方确定的交货地点为买方指定地点。

　　2.运输方式为：汽运，费用由乙方负担

　　第五条质量标准和验收条款：

　　1.商品的质量要求：见（合同附件1）

　　第六条包装和费用：

　　1.双方确定的包装材料和方式（见合同附件2）

　　2.按出厂包装标准。

　　3.包装费用由乙方承担。

　　第七条损失风险：

　　1.商品在出乙方仓库前的一切质量、费用及风险由乙方承担，其后的一切质量、费用及风险由甲方承担。

　　第八条商品所有权：

　　1.在甲方如数、及时地支付完毕本合同约定的货款前，乙方拥有对出卖商品的所有权。

　　第九条货款结算和支付：

　　合同签订后预付30%货款，货到现场验收合格付70%货款。

　　第十条知识产权：

　　1.乙方保证对所出卖的商品拥有合法、完整的知识产权，否则因此而造成甲方损失的，乙方

　　予以赔偿。

　　第十一条合同的变更、解除和终止：

　　1.双方协商一致并达成新的条款时，可以变更本合同。

　　2.任何一方违约，对方在追究违约方的违约责任的同时，有权决定是否解除本合

　　同。

　　3.在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时，本合同得以终止。

　　第十二条违约责任：

　　1.甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

　　2．甲、乙双方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值％的'违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

　　3.自提商品，乙方未能按期出货，应负逾期交货责任，并承担甲方因此而支付的实际费用；甲方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的保管费用。

　　4.乙方提前交货和多交货而造成的甲方在代保管期内实际支付的费用，应由乙方负担，甲方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向乙方偿付逾期付款违约金。

　　5.样品检测合格后，任何一方因自身原因在十五个工作日不能进入实际履行合同阶段，均属违约，守约方有权终止合同并追究违约方的违约责任。

　　6.乙方提供的商品如不符合双方共同确认的质量标准，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

　　第十三条争议的解决：

　　1.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉。

　　第十四条不可抗力：

　　1.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十五条另注：

　　1.本合同自合同签订之日付款日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2.甲方预付金未到乙方账户前不允许乙方进行商品备料、生产等前期准备工作，否则甲方不承担相关的一切责任。

　　3.本合同以书面形式为准，任何口头协议一律无效。

　　购货单位（甲方）（公章）

　　法定代表人：

　　地址：洛阳市涧西区黔川路1号电话：

　　传真：邮编： 471003

　　供货单位（乙方）（公章）

　　法定代表人：

　　地址：电话：

　　传真：邮编：

货物买卖合同10

　　供方：

　　需方：

　　根据中华人民共和国《种子法》《民法典》及有关规定，为了明确农作物种子供、需双方的权利和义务，维护双方的共同利益，经双方友好协商，签订本合同。

　　一、需方向供方订购以下品种、数量、质量和价格的种子：

　　二、供方对以上种子出具农作物种子检验证书（标明种子实际质量指标）供需方复检，需方收到货后15天内，对发芽率、净度、水分三项指标复检完毕，纯度在收货后该作物的`第一个生产周期内复检完毕，发现问题应及时通知供方，逾期视为种子合格。

　　三、调运种子前，供方要按需方要求，出具种子经营许可证复印件、发货时需方与供方对每批种子共同取样，分别封存，以备种子复检和鉴定，样品保存至该批种子于生产收获结束。

　　四、供、需双方必须按合同规定的时间、数量等供货、付款，如有变化，供、需双方另行协商达成补充合同，否则，视一方为违约，违约方要赔偿守约方违约金额10%经济损失费。

　　五、所需供品，乙方根据当地生态类型进行合理布局，若由于越区种植造成的损失，由乙方承担。

　　六、如种子质量达不到合同要求，由甲方负责赔偿相应损失。

　　七、本合同未尽事宜，经双方协商一致可在合同外增加补充条款，增补条款属于合同的组成部分。

　　八、本合同自签订之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

　　________年____月____日

货物买卖合同11

　　编号：

　　日期：

　　签约地点：

　　卖方：买方：

　　地址：地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　兹经买卖双方协商一致，同意按下列条款由卖方出售，买方购买下列货物：

　　1关于进口家具、油画等货物的具体信息：

　　品名

　　规格

　　质量

　　数量

　　金额

　　家具

　　油画

　　1.原产地：意大利

　　2包装：用结实的木箱包装，应适宜长途（海上）运输，。

　　3装运期限：

　　4装运口岸：

　　5目的口岸：

　　6保险：由卖方负责投保_____至_____为止的_____险,费用由____方承担。

　　7运输：由卖方负责订船并将货物装船，货物运至中国______港，卖方负责办理相应的运输手续，费用由____方承担。

　　8装运条件：卖方于货物装船后，应将船只、装船日期及时通知买方。

　　9付款情况：买方已经于_____年_____月_____日将上述货物货款共计______(元)支付给卖方，买方已经先行履行了付款义务。

　　10单据：在卖方将货物装船后，应将已装船清洁提单、发票、装箱单、原产地证明、检验检疫证明等相关办理报关手续的文件及时邮寄给买方。

　　11质量保证:货物质保期为____年。

　　12品质与数量、重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于保险公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量／重量异议须于货到目的.口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。

　　13争议解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商解决；如果协商仍不能解决时，应提交中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会的仲裁程序暂行规则进行仲载。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

　　14本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　卖方：____________(盖章)

　　代表人：____________

　　买方：____________(盖章)

　　代表人：____________

　　____年___月___日订立

货物买卖合同12

　　买方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　卖方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

　　第一条品名、规格、数量及单价

　　__________________________________________________________________

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　________分运：

　　________转运：

　　第七条包装

　　第八条唛头

　　第九条保险

　　在CIF条款下：

　　由卖方出资按110％发票金额投保。

　　在CFR条款下：装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　1.买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____％，计____.该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付）。

　　a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

　　b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

　　d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

　　e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

　　f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。

　　g.在CIF条款下

　　1.全套按发票金额110％投保____的保险费。

　　2.卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件（f除外）一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

　　3.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____.

　　4.按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

　　5.所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

　　第十一条装运条件

　　1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

　　2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

　　3.卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

　　4.如果任一单件货物的重量达到或超过吨，长米，宽米，卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

　　5.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按11条第（3）款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

　　a.基础设计图。

　　b.接线说明书、电路图、气／液压连图。

　　c.易磨损件的制造图纸和说明书。

　　d.零配件目录。

　　e.安装、操作和维修说明书。

　　2.此外，在签订合同60天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件，否则，买方有权拒开信用证或付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达起开始计算。

　　第十四条检验

　　1.卖方／制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证明书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

　　2.在货物抵达目的地港之后，买方须申请____国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。

　　3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

　　4.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方应电告卖方延长商检期____天。

　　第十五条索赔

　　1.若卖方对货物与合同规定不符，且买方在本合同第13条、第14条规定的`检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列之一种或几种索赔：

　　a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。

　　b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

　　c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用，新替换部件的保质期须相应延长。

　　2.若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　1.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

　　2.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　3.不可抗力事件持续超过120天，另一方有权用挂号航空寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果不能解决，按下述第（）项仲裁：

　　1.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。

　　2.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

　　仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担，仲裁机构另有裁定者除外。

　　仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的5％。罚金率按每星期0.5％计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10星期，买方有权撤消合同，尽管撤消了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

　　第十九条附加条款

　　本合同由双方于____年__月__日在________国________市用____文签署，正本一式__份，买卖双方各执__份，合同以下述（）款为生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同签署后____天内，由双方交换确认书后生效。

　　买方：____________

　　签名：____________

　　卖方：____________

　　签名：____________

　　签署日期：____年__月__日

货物买卖合同13

　　供方：_________________

　　需方：_________________

　　第一条产品名称、商标、型号、金额、供货时间：_________________住宅烟气集中排放系统，

　　第二条质量要求、技术标准：_________________按皖20______112标准验收，供方对质量负责，供方将质保书、合格证随货提供给需方。

　　第三条交货地点、方式：供方送货到需方工地。

　　第四条运输方式及到达站和费用负担：由供方负担。

　　第五条交货期限：本合同生效后十天进场安装

　　第六条验收标准、方法及提出异议期限：按本合同第二条款约定验收。如遇质量异议，由需方收货后

　　第七条结算方式及期限：供方以实际安装数量经施工员、质检员签字确认为结算依据，并向需方开具税务发票。

　　第八条付款方式：安装到顶后经验收付75%货款，余款待甲方验收后______月内付清。

　　第九条双方责任

　　1、买方提供上楼吊运和少量钢筋料头及提供符合相应标准预留孔位。

　　2、卖方安装就位。

　　3、需方须提供安装工人的住宿等生活条件。

　　第十条违约责任：

　　1、供方如迟延供货，除赔偿需方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价的`千分之十计算

　　2、如遇价格上涨停止供货，除赔偿损失外，应按未供部分货物的总金额%向需方支付违约金

　　3、如供方未按合同履行，需方有权通知供方解除合同

　　4、需方如未按约付款，应向供方支付逾期付款违约金，违约金每日按应付款的万分之一计算。

　　第十一条争议解决方式：

　　1、双方协商解决

　　2、协商不成由需方所在地人民法院解决。

　　本合同一式肆份，供需方各壹份，公司财务、项目财务各壹份。

　　供方：_________________需方：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

货物买卖合同14

　　项目名称：____________________________

　　采购人(甲方)：______________________

　　地址：_____________________________

　　供应商(乙方)：______________________

　　地址：_____________________________

　　签订时间：____________________________

　　签订地点：____________________________

　　有效期限：____________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经友好协商，就甲方购买乙方_____________________________________事项签订本合同。

　　第一条合同标的

　　1、乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。

　　格式如下：

　　注：供货一览表需附相关服务承诺均作为本合同附件。

　　2、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________。

　　第二条交货方式：

　　1、交货时间：_______。

　　2、交货地点：_______。

　　3、运输方式：_______(注明由谁负责代办运输及运输费用的承担)。

　　4、保险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5、与买卖相关的单证的转移：___________。

　　第三条合同总价款

　　本合同项下货物总价款为(大写)_________人民币。

　　1、在签订此合同后的15个工作日内，甲方向乙方首次支付合同总价的_________%，即人民币________元，大写_________;余款_________%即人民币________元，大写_________，于货物在_____年____月____日交付验收后的15个工作日内付清。

　　2、乙方需在签订此合同并交货完毕后的5个工作日内，向甲方提交完毕下列文件材料，由甲方财务处拨付款项：

　　(1)由国家税务机关监制的正式发票，包括增值税发票、普通发票和定额发票;

　　(2)经甲方盖章确认的发票复印件;

　　(3)经甲方签署的验收单或区县签收单。

　　(4)合同副本。

　　3、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

　　4、本合同总价款包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

　　5、本合同执行期间合同总价款不变。

　　6、付款采取以下第

　　(1)现金

　　(2)支票

　　(3)付款至指定账户

　　开户名：

　　开户行：

　　账号：

　　第四条权利保证

　　乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此给甲方造成损失的，应当对甲方予以赔偿。

　　第五条质量保证

　　1、乙方所提供的货物应当满足以下质量要求质量要求，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。)

　　2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

　　3、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或主管部门的标准规定的保护措施进行包装。如无相关标准的，双方约定的该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由

　　乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单。包装材料及包装费用均由乙方承担。

　　4、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

　　5、双方约定的货物质量保证期为内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，因此给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。乙方同意按照以下方式承担责任：

　　(1)乙方同意退货并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

　　(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方退回货物所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

　　(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

　　第六条验收

　　1、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

　　2、乙方应将所提供货物的配件(含装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料)及随机工具等交付甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

　　3、甲方应当在到货后的(_________)个工作日内对货物进行验收;需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的(_________)个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

　　4、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付合同约定的尾款。

　　5、乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的`异议和处理意见。

　　第七条伴随服务/售后服务

　　1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

　　2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

　　(1)货物的现场安装、调试和/或启动监督;

　　(2)就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

　　第八条违约责任

　　1、甲方在合约同定期内无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方支付违约金，按逾期提货部分货款金额每日千分之____计算2、乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日千分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。换货、修理后仍不能满足要求的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已经支付的金额，4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并支付合同总价%的违约金。

　　5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_________%向甲方承担违约责任。

　　6、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　7、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　8、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　9、其它：_______________。

　　10、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

　　第九条破产终止合同

　　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

　　第十条合同的变更、终止和转让

　　1、对合同的任何修改和变更，合同一方须向另一方发出书面通知，并得到另一方的同意。

　　2、任何对合同条款的变更或修改均须甲乙双方签订书面补充协议。

　　3、未经甲方允许，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

　　第十一条不可抗力条款

　　1、本合同中不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、水灾、洪水、台风、地震、国家政策法规的变更和修改等。

　　2、由于不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起 15天内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

　　3、由于不可抗力的原因，阻止、限制、延迟或干扰双方履行本合同，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，免除双方因不可抗力所延迟或阻止的部分合同的履行责任，但是，双方应采取合理的措施避免或消除该等造成不履行的原因，并且一旦该等原因被消除，则双方应就合同的履行及后续问题进行协商，按照该事件对合同履行的影响程度，决定继续履行合同或终止合同。

　　4、一方迟延履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任

　　第十二条解决合同纠纷的方式

　　1、甲、乙双方在合同履行过程中发生的一切争议，由双方及时协商解决。协商不成时，双方同意由北京仲裁委员会仲裁。

　　2、仲裁费由败诉方负担。

　　3、仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。除非仲裁部分与合同其他部分的履行存在时间上的先后关系。第十三条合同生效及其他

　　1、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

　　2、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。

　　3、本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

　　4、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，

　　_________份交计生委财务处存档。

　　甲方(购买人)：乙方(供应商)：

　　(盖章) (盖章)