起诉状

民事起诉状

时间:2023-06-06 14:28:54 禧雯 起诉状 我要投稿

民事起诉状模板(通用40篇)

  民事起诉状,是民事原告为维护自身的民事权益,认为自己的合法权益受到侵害或者与他人发生争议时,依据事实和法律,向人民法院提起诉讼,请求依法裁判的诉讼文书。今天小编手把手教你写好民事起诉状,攻略在手,诉状不愁!

  民事起诉状 1

  原告:________姓名、性别________、出生日期________、民族________、工作单位________、职业________、住址________、联系方式______。

  被告:________姓名、性别________、出生日期________、民族________、工作单位________、职业________、住址________、联系方式______。

  请求事项:(写明向法院起诉所要达到的'目的)。

  事实和理由:(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址)。

  此致

  ________________人民法院

  原告人:(签名或盖章)

  ________________年____月____日

  民事起诉状 2

  原告_________,女,______年___月___日生,住__________________________________________________________________,电话:___

  被告__________________男,_______________年______月___日生,住_________________________________________________,电话:___

  诉讼请求:

  1、判决原、被告离婚

  2、婚生子由原告抚养,被告给付抚养费_________元/月

  事实与理由:

  原、被告于___年认识,___年___月___日登记结婚,婚后生一子___。自______年认识原、被告均在___打工。

  由于原、被告结婚前了解不够,婚后发现双方性格严重不合。尤其让原告难以接受的是,被告不认真工作,上班三天打鱼两天晒网。大部分时间泡在彩票点,从不教育孩子和操持家务。并且有家庭暴力,只要在外有什么不顺心的,对原告轻则辱骂,重则殴打。原告的`身心处于极度的压抑状态。这一切严重伤害了原被告间的夫妻感情。感情确已破裂,无法共同生活。原告特诉来贵院请求判决如诉所请。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 3

  原告: ,女,汉族,__________年___月___日出生,住址: ,身份证号码:

  被告: ,男,汉族,__________年___月___日出生,住址: ,身份证号码:

  诉讼请求

  一、请求判令被告返还借款本金_________元以及支付逾期利息。

  二、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  ____年____月____日,被告因工地投资需要向原告借款_________元并出具收条一份。__________年___月___日,被告向原告借取车款及现金共_________ 万元并出具欠条一份。

  ____年____月____日,被告出具借条一份证实前述的两笔借款,合计_________元(含车款),并承诺于__________年___月___日还清。

  ____年____月____日,被告又向原告借款人民币_________元,约定于__________年___月___日还清,并立下借条一份为证。

  约定还款期限届满后,原告多次要求被告返还借款,被告均拒绝返还。

  为此,特向贵院提出诉讼,请求维护原告合法权益,判令被告返还借款本金_________元以及支付逾期利息(其中借款本金_________元的计息期限自__________年___月___日起,借款本金_________元的'计息期限自__________年___月___日起,均计算至实际清偿之日止。利息均按同期人民银行贷款利率计算。)

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 4

  原告名称:________公司

  所在地址:________省________市________街________号

  法定代表人:__________,职务:_____________

  电话:________________________

  委托代理人:__________,________律师事务所律师

  被告名称:________省________厂

  所在地址:________省________市________路________号

  法定代表人:__________,职务:_____________

  电话:________________________

  诉讼请求

  1、判令被告________厂、偿付________金人民币________元;

  2、判令被告承担诉讼费用。

  事实与理由

  _______年___月被告应付原告的到期应收货款共计人民币___________元。从_______年___月份起,原告业务员先是电话催收,后来多次派员前去催收,对方却一拖再拖,迟迟不肯付款;再后来,发展为对原告工作人员打去的电话不接(含手机、座机)、信件不回(含短信、邮件),原告工作人员前去催款也避而不见。_______年___月___日,原告法务部、财务部共同发出催款函,被告仍不予理睬。为保障诚实信用、和谐文明的社会经济秩序,保护原告的合法权益不受侵犯,请求人民法院支持原告的全部诉求。

  证据和证据来源,证人姓名和住址

  1、原告与被告于________年________月________日签订的.________合同;

  2、原告与被告于________年________月签订的________委托书及原告与________公司、________公司________年________月签订的________合同。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 5

  原告:____,女,出生,汉族,无职业,现住阜新市__区,电话:____________

  被告:____,男,出生,汉族,个体,现住址同原告.电话:____________

  诉讼请求

  一、坚决要求与被告离婚;

  二、婚生女阿美归原告监护抚养,由被告一次性给付抚养费;

  三、依法分割夫妻共同财产;

  事实与理由

  我与被告于_____年经人介绍相识,______年结婚。婚生一女阿美,____年______月___日出生,现就读于阜新__中学。

  我与被告结婚初期感情尚可,结婚半年后,因性格原因及生活琐事双方经常吵架,原告多次遭到被告打骂。为此我曾于____年___月份起诉离婚,经法院____年____月份调解结案。此后,我与被告一直分居,加上以前分居的时间,已连续长达42个月,双方感情仍没有任何改善。

  以上事实足以说明我们夫妻感情确已破裂,夫妻关系名存实亡。维持这样的夫妻关系,双方都痛苦,对正在高中就读的孩子成长更不利。另外,被告多年来一直不负家庭责任,在从事个体饭店经营收入很高,但从未向家中交付,并有意隐瞒收入,而且其居住地点也不固定。婚姻存续期间尚且如此,如果离婚判决其分期给付子女抚养费,将会是一纸空文,根本无法执行。所以我要求被告一次性给付抚养费。综上,请人民法院支持原告诉讼请求,维护我及女儿的.合法权益。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 6

  原告:________,男,汉族,________年____月____日出生,________村村民,手机:______。

  被告:________,男,汉族,________年____月____日出生,________村民,手机:______。

  起诉请求:请求通过法律途径由被告人支付原告为其装修房余款贰仟伍百元人民币。

  事实与理由:____年秋季八、九月份,原告与邻村贺红岐及其妻子受被告委托,为其装修房子四间,油漆门窗10间,工料全包,当年九月底完工被告验收无误后双方确定工料合计九千五百元人民币。

  做工期间被告付材料费贰仟元整,完工后被告说银行存款未到期只支付三千元整,一直到____年____月份被告又支付贰千元整。后原告多次向被告追讨剩余款均遭到被告无理回绝,拒不付款给原告。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 7

  原告:___________________________,男,_____________年_____________月_____________日出生,汉族,住址_____________省_____________县__________村委会_____村_____________号。身份证号:________________________________________,电话:________________________________________。

  被告:___________________________,男,_____________年_____________月_____________日出生,汉族,户籍住址:______________________________省_____________县__________村组_____________号。身份证号:________________________________________,电话:_________________

  诉讼请求:

  一、请求判令被告履行机动车辆买卖合同义务,协助原告方办理机动车辆过户手续。

  二、本案诉讼费用及其他费用由被告方承担事实与理由_____________年_____________月_____________日原被告双方签订《机动车买卖合同》双方约定被告将本人所有的_____________牌_____________型车辆,车牌号:______________________________小型轿车出卖给原告,原告支付车辆价款_____________元,同时合同约定原车主无条件协助_____________完成过户手续。原告付款后被告同时将车辆交付给原告所有。但是时至今日原告方多次督促被告过户均未果,无耐诉至贵院,请求判令被告履行机动车辆买卖合同义务,协助原告方办理机动车辆过户手续。

  此致

  ______________人民法院

  原告:______________

  __________年__________月__________日

  民事起诉状 8

  原告: ,男,汉族,____年____月____日出生,住址: ,现住:

  被告: ,男,汉族,____年____月____日出生,现住: ,身份证号:

  被告: ,女,汉族,____年____月____日出生,现住: ,身份证号:

  被告: ,男,汉族,____年____月____日出生,现住: ,身份证号: 电话:

  诉讼请求

  1、请求人民法院依法判令被告 、 立即偿还原告借款_________万元,被告 承担连带清偿责任。

  2、诉讼及保全费用由二被告承担。

  事实与理由

  ____年____月____日,被告 、 向原告借款_________万元,约定借款期限2个月,如到期不还,自愿将商场巷__-宿舍南楼东单元2层东户93.08平方米住宅一次性赔付给张永,担保人为被告 。有字据为证。到期后经原告多次催要,被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务,为维护原告的合法权益,特提起诉讼,请贵院依法从速判决。

  此致

  _______人民法院

  具状人:

  ____年____月____日

  民事起诉状 9

  原告:___________公司,住所地:______区______路_____号______号楼______单元_______户。法定代表人:________,职务:_________。

  被告:___________公司,住所地:______区______路_____号______号楼______单元_______户。法定代表人:________,职务:_________。

  诉讼请求:

  1、请求依法判令被告向原告支付工程款______(大写)元及迟延付款的.利息(自________年____月____日计算至判决生效之日止同期______银行贷款利率);

  2、本案诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:

  ________年原、被告签订____________工程施工合同,合约内容约定由原告承包位于________路________号的________项目______工程。原告按照合同约定的标准规范及质量要求及相关法律规定,如期完成该项目,并竣工验收。工程完工后原、被告进行了结算,总工程款为____________元,被告在支付了____________元工程款后,无故拖欠工程款____________元至今,经原告多次催要,被告拒不支付,为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法判如所请。

  此致

  ______________人民法院

  具状人:____________公司

  ________年____月____日

  民事起诉状 10

  原告:张____,男,汉族,__________年___月___日出生,住址:泰安市泰山区____街__号,现住泰安市岱岳区____小区3号楼2单元402室。

  被告:郑____,男,汉族,__________年__月__日出生,现住泰安市____宿舍楼东单元2层东户,身份证号:______

  被告:郑____,女,汉族,__________年__月__日出生,现住泰安市____宿舍楼东单元2层东户,身份证号:______

  被告:郑____,男,汉族,__________年__月__日出生,现住泰安市____宿舍楼东单元2楼东户,身份证号:______电话:______

  诉讼请求

  1、请求人民法院依法判令被告郑____、郑____立即偿还原告借款____万元,被告郑____承担连带清偿责任。

  2、诉讼及保全费用由二被告承担。

  事实与理由

  ______年___月___日,被告郑____、郑____向原告借款____万元,约定借款期限2个月,如到期不还,自愿将商场巷______宿舍南楼东单元2层东户____平方米住宅一次性赔付给张永,担保人为被告郑____。有字据为证。到期后经原告多次催要,被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务,为维护原告的合法权益,特提起诉讼,请贵院依法从速判决。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 11

  原告:________

  住址:________

  法定代表人:________

  联系电话:________

  被告:________

  法定代表人:________

  住址:________

  诉讼请求:

  一、依法判决被告支付欠款_________元整。

  二、依法判决被告支付自_____年_____月_____日至今的欠款利息共计________

  三、本案全部诉讼费用、保全费用由被告承担。

  事实和理由:

  根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,请求贵院依法确认双方债权关系,判令被告履行还款义务,支付所欠款项和欠款利息。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 12

  原告:

  法定代表人:___系该___联系电话:___住所地:___组织机构代码:

  被告:___,男,汉族,______年___月___日出生,公民身份号码:___,现为___,住___联系电话:___。

  诉讼请求:

  一、法院依法判令被告支付原告购房款___元,利息___元。

  二、本案所有诉讼费用、邮寄送达费用均由被告负担。

  事实与理由:

  原告与被告在___年___月___日签订了房屋买卖合同,合同约定房屋交付后___日由买方支付全部房屋。原告在___年___月___日向被告交付了房屋,并办理了相关将交付登记手续,但被告至今仍欠房款___元没有支付,该款项至今产生利息___元(计算公式),经原告多次索要无果,无奈只好诉至法院,请求人民法院依法维护原告的合法权益。

  此致

  ___人民法院

  原告:

  ___年___月___日

  民事起诉状 13

  原告:姓名___,性别___,出生___年___月___日,工作单位___,职务___,住所地___,联系方式___,身份证号___。

  被告:姓名___,性别___,出生___年___月___日,工作单位___,职务___,住所地___,联系方式___,身份证号___。

  案由:离婚纠纷

  诉讼请求:

  一、请法院准许双方离婚;

  二、婚生子_________由原告抚养,被告每月支付抚养费3000元;

  三、依法分割夫妻共同财产;

  四、诉讼费由双方分担。

  事实与理由:

  原告被告相识过程,何时登记结婚,婚生子何时出生。

  原被告婚前婚后感情如何,出现什么情况导致夫妻感情破裂。

  综上所述,原告认为双方感情却已破裂,现依据民事诉讼法的相关规定,诉至法院,请求法院判如所请。

  此致

  ___市___区人民法院

  具状人:

  日期:

  民事起诉状 14

  原告:____________姓名:__________,性别:__________,出生日期:__________,民族:__________,职业:__________,户籍地:__________,现住所通信地址:__________,身份证号码:__________,联系方式:__________。

  被告:____________姓名:__________,性别:__________,出生日期:__________,民族:__________,职业:__________,户籍地:__________,现住所通信地址:__________,身份证号码:__________,联系方式:__________。

  请求事项:

  1、请求判令原被告双方离婚;

  2、请求法院依法分割夫妻共同财产;(或平均分割都可)

  3、婚生子 或(及)婚生女 由原告(被告)抚养,被告(原告)每月支付抚养费______元; 依法判令被告协助原告行使探望权,并确定探望的时间、地点、方式。(具体方案为:每周探望孩子一次,每周六上午十点原告从被告处接孩子回原告处,每周日上午十点送回被告处);

  4、婚姻存续期间的债权、债务,分割如下:

  5、重大疾病的一次性经济帮助;

  6、诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:

  原、被告经人介绍于______年______月______日相识恋爱,于______年______月______日在______民政局登记结婚,______年______月______日婚后生育一子或女,取名____________。

  双方婚前感情基础:

  婚后感情:____________

  彻底破裂:现在因为什么理由提出离婚(常见的'有家庭暴力、长期分居、遗弃家庭成员、吸毒赌博恶习屡教不改等离婚情节的要着重提出)以及未来是否有和好可能等。

  婚姻关系存续期间的财产。

  房屋:____________

  车辆:____________

  股票:____________

  存款:____________

  婚姻关系存续期间的。

  债权:____________

  债务:____________

  是否有重大经济困难难的帮助

  重大疾病:____________

  为维护原告的合法权益,特起诉至人民法院,望受理为盼。

  此致

  ____________人民法院

  具状人(手签):____________

  ______年______月______日

  民事起诉状 15

  原告: 姓名 ,性别 ,民族 ,____年____月____日出生,住址: ____省____市____区____路____小区____号____楼____单元____室。

  联系电话:

  被告: 合伙企业 ,住所地:____省____市____区____路____号____座____层。

  法定代表人: ,职务:

  联系电话:

  案由:退伙纠纷

  诉讼请求:

  一、依法判决被告向原告支付转让款____万元,并支付违约金(违约金自____年____月____日起计算至实际付清之日止,根据逾期金额按每日0.1%计算;暂计算至____年____月____日为____元);

  二、依法判决本案全部诉讼费由被告承担。

  事实和理由:

  ____年____月____日,原被告协商共同出资成立合伙企业。____年____月____日,合伙企业成立,原被告二人共同持股,对其进行经营、管理及收益。

  ____年____月____日,双方协商签订退伙协议书。退伙协议书约定:原告退出经营,其股份作价____元转让给被告,转让款于____年____月____日前支付。协议签订后,原告配合将合伙企业的所有经营、管理及收益权转让于被告。但被告一直未支付股份转让款。

  原告认为被告拖欠股权转让款的`行为已构成违约,违反诚实信用原则,损害了原告的合法权益。故诉至法院,请求法院支持原告诉讼请求。

  此致

  ____人民法院

  具状人(签名或盖章):

  ____年____月____日

  民事起诉状 16

  原告______,男,汉族,_____年___月___日生,广西区苍梧县人,住址:苍梧县龙圩镇林水村____小组____号。

  委托代理人夏____,苍梧县法律援助中心律师。

  被告杨德__,男,汉族,_____年___月___日生,广西区苍梧县人,住址:苍梧县龙圩镇政贤一路____号。

  请求事项

  1、判令被告立即向原告还清借款_________万元(¥_________元)及相应利息;

  2、利息损失按人民银行同期贷款利率四倍支付至借款清偿日止。

  (自____年_________月_________日算至____年_________月_________日的利息为¥_________元);

  3、由被告承担本案诉讼费。

  事实和理由

  ____年___月___日,被告杨德__因资金周转困难,以私人建房用地许可证作抵押向原告借款_________万元(¥_________元),并约定月利率按3%计算,借款期限6个月。

  被告出具"借条"一份。

  借款期限届满后,原告多次向被告催讨,被告至今拒绝归还分文。

  为维护原告合法权益,特向贵院提起诉讼,望公正判决如请求。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 17

  原告:_________,男,_______年________月____日生,____族,住址:______________区________路________号________室,联系方式:

  被告:_________,男,_______年________月____日生,____族,住址:_________市________区________路________号________室。联系方式:

  请求事项:

  1、判令被告支付原告欠款人民币___元。

  2、诉讼费用全部由被告承担。

  事实与理由:

  原告与被告系商业合作关系。被告欠原告货款,至____年______月______日止,累计欠款数额达人民币___元。但是,还款期限届满,被告迟迟不还款。

  原告认为,原被告之间的订单合同关系合法有效,双方都应当诚实信用地履行合同义务,但现被告无正当理由迟迟不归还欠款,其行为严重损害了原告的合法权益,依法应当承担违约责任。据此,为维护原告的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院,请依法支持原告的`诉请。

  此致!

  ______人民法院

  起诉人:

  ____年______月______日

  民事起诉状 18

  原告:_____________姓名,性别____________,年龄____________,出生____________年____________月,工作单位____________住址____________一般为户口所在地,也可为现居住地

  被告:___________姓名,性别____________,年龄____________,出生____________年____________月,

  工作单位住址:_________________即你出租给他的房屋地址合同纠纷如何起诉状

  诉讼请求

  1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金_____________(数额)。

  2、请求判令解除原被告间的租赁合同。

  3、请求返还原告所有的屋内家具一套,价值约________________元。

  4、本案诉讼费由被告承担。

  事实和理由

  ____________年____________月____________日,原告与被告签订了房屋租赁协议,约定将________________的.房屋租赁给被告使用,并约定每月支付租赁费用_____________元,原告收取押金_________________元。被告于_____________时间开始向原告付款,但自____________年____________月____________日开始,被告停止支付房屋租金,____________年____________月____________日,原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。原告多次请求被告支付房租及返还家具,均遭到被告的拒绝。原告无奈之下,起诉至贵院,望贵院审清事实,判如诉请。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 19

  原告:_________女,______岁,汉族,文化,大专,家住:恒源东区,身份证号:___,联系电话:_________。

  原告:_________,女,______岁,汉族,文化,高中,家住:广州,身份证号:___,联系电话:_________。

  被告:_________,男,汉族,身份证号:_________,联系电话:_________,现在中心校上班。

  诉讼请求:

  一、判令被告偿还借款___元。从到期之日起(_________年_____月_____日)至还清之日止,利息按国家同期银行贷款利率计算。

  二、判令本案诉讼费由被告承担。

  事实及理由:

  ___年______月______日,被告因需要资金,向原告借款___元人民币(大写___元整),并出具借条一张,约定还款日期为___年______月______日。

  还款日期到期后,被告未及时归还借款。为此,原告多次向被告催讨借款,被告以各种理由予以拒绝还款。事实上,被告有房屋几间,并有稳定的工资收入,依然不按时支付原告的`借款,侵犯了原告的合法权益。

  故此,根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《合同法》第二百零六条、第二百零七条关于借款合同之相关规定,向人民法院提起诉讼,请求支持原告的诉讼请求,维护原告的合法权益,保障债权的实现。

  此致

  ___县人民法院

  具状人:

  ____________年__月__日

  民事起诉状 20

  原告:______,男,______岁,住所地:______。现居住地:______。电话:

  被告:______,男,______岁,住所地:______,电话:

  诉讼请求:

  1、判决被告偿还欠款_________元。

  2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

  事实与理由:

  ____年______月______日,原债务人______将欠原告的人民币_________元债务转移给被告,被告同意承受,并当场向原告出具还款承诺书承诺:____年______月______日归还欠款,若不能归还,则以其所有的房屋直接作价偿还。原告也表示同意。然而,被告既未在约定期限内偿还债务,也不按约定将其房屋过户至原告名下,其行为严重损害了原告的'合法权益。

  综上,为维护自身合法权益,原告依据我国《民法通则》、《合同法》及《民事诉讼法》等有关法律的规定,特向贵院提起诉讼,恳请依法判决。

  此致

  _______人民法院

  起诉人:

  ____年____月____日

  民事起诉状 21

  原告:______,男,______年______月______日出生,现住______市_____区_____街道_____号。

  被告:______,男,______年______月______日出生,现住______市_____区_____街道_____号。

  诉讼请求:

  1、被告返还原告欠款____元人民币;利息____元。

  2、诉讼费____元由被告承担。

  事实与理由:

  ______年______月______日,被告因经营资金紧张向原告借款______元用于周转,写下并约定______个月后一次还清欠款,利息按照银行利息支付。到期后,被告以没钱为由拒绝归还。特起诉至法院,恳请法院查清事实,依法判决,以维护原告的合法权益。

  起诉人:__________

  ______年______月______日

  民事起诉状 22

  原告:_________,女,___族,_____年___月___日生,住______市______区______路______号院___号楼___号。电话_______________________

  被告:_________,男,___族,_____年___月___日生,住______市______区______路______号院___号楼___号。电话_______________________

  诉讼请求

  1、请求法院依法确认位于______市______区___号楼___单元___号的房屋归原告所有;

  2、本案的诉讼费用由被告承担。

  事实与理由

  原告_________、被告_________系_________的子女,_________系被告_________的父亲。____年___月___日_________立下遗嘱,其自愿将位于______市______区___号楼___单元___号,面积为______平方米的'房屋在_________去世后由原告继承,该遗嘱于立遗嘱当天经______省______市______区公证处公证。______年___月___日_________去世,原、被告因继承发生争议,为维护原告的合法权益,现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,依法提起诉讼,恳请依法判决。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 23

  原告:____银行股份有限公司____区支行(原____市商业银行股份有限公司____区支行)

  负责人:____

  住所地:__________。

  被告:________首饰有限公司

  法定代表人:唐____

  住所地:_____________。

  诉讼请求:

  1、判令被告____ ____首饰有限公司偿还借款本金1096.88万元,并按合同约定支付__________年__________月__________日起至付清之日止的.利息、罚息(截止__________年__________月__________日止下欠利息、罚息共计973700元);

  2、判令被告________首饰有限公司支付本案实现债权的律师代理费5万元;

  3、判令被告唐____、吴____对上述款项承担连带清偿责任;

  4、判令原告对被告______首饰有限公司提供的质押物(即:各类规格蜜蜡原料共计6715.9千克,具体明细附后)享有优先受偿权;

  5、本案诉讼费用由被告方承担。

  事实及理由:

  __________年__________月__________日,原告与被告________首饰有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:

  1、原告给被告________有限公司发放贷款1100万元。

  2、贷款期限12个月,自实际提款日起算。

  3、贷款年利率8.439%。

  4、逾期罚息利率在原借款利率基础上加收50%。

  5、被告________首饰有限公司承担实现债权而发生费用,包括但不限于诉讼费、律师费等。合同签订后,原告按照合同约定给被告________首饰有限公司发放了1100万元贷款。

  同日,原告与被告________首饰有限公司签订《动产质押合同》,被告________首饰有限公司自愿以各类规格蜜蜡原料357袋(共计6715.9千克)提供抵押担保,双方委托四川______仓储物流股份有限公司进行监管,并将质押物实际交付。

  同日,原告与被告唐____、吴____签订《保证合同》,被告唐伟、吴仁青为被告________首饰有限公司上述贷款提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,担保范围为借款本金、利息、罚息、诉讼费、律师费等。

  贷款到期后,经原告多次催促,被告________首饰有限公司未按约定偿还贷款本息,被告唐伟、吴仁青也未承担担保责任。综上,原、被告签订的《流动资金借款合同》、《动产质押合同》、《保证合同》合法有效,原告已按照约定向被告________首饰有限公司发放贷款,被告________首饰有限公司未按照合同约定偿还贷款本息。为维护原告合法权益,依据《民事诉讼法》的相关规定,特向贵院提起诉讼,请求贵院支持原告诉讼请求。

  __________法院

  具状人:__________

  __________年____月____日

  民事起诉状 24

  原告:______,男,____年__月__日出生,__族,__省____县人,公司职员,住____市____区__路,身份证号:______,电话:______

  被告:______,女,____年____月____日生,__族,____店销售员,住____市____区/县____镇____村组,电话:______

  诉讼请求:

  一、判决原、被告离婚;

  二、判决原告享有座落于____市____区____镇____村__组的共有房屋一层的使用权,二层使用权归被告;

  三、双方平均分担共同债务大写陆万元整(60,000元);

  四、诉讼费由被告承担。

  事实与理由:

  ____年__月__日,原告与被告经人介绍,相识相恋一段时间后,登记结婚,婚后没有生育子女。

  ____年__月和____年____月,双方共同修建了一栋两层楼房,共花费建设费用约14万元。

  其间,双方向被告亲友借款2.2万,向原告亲友借款约4万元。

  由于双方婚前接触时间少,互相了解不够,婚后又由于性格不合,爱好、志趣不一,时常为一些家庭琐事发生冲突,从而导致双方的感情日渐淡漠,最终形成了夫妻感情破裂、难以和好,无法维持现有婚姻的'局面。

  __年8月初,被告与原告达成了口头离婚协议,并让原告搬家出去居住。然而,她至今未与原告办理离婚登记。

  因此,为妥善处理此事,原告特向人民法院提起诉讼,望尽快判决如前所诉为盼!

  此致

  ____市____区人民法院

  具状人:______

  ____年____月____日

  民事起诉状 25

  原告:____,男,____________年10月26日出生,汉族,在家务农,中专文化,家住____省____县____镇坝28号,身份证号码:,联系电话:____。被告:____,男,苗族,经商,家住____街__号__栋__单元401室,联系电话:手机____________________。

  诉讼请求

  一、请求法院依法判决被告还清所欠债务共计壹万柒千柒佰元整。

  二、在多次讨要债务未果的情况下产生的交通费与误工费一千二百元。

  三、案件的'受理费用由被告承担。

  事实与理由

  ____________年12月被告与其二媳妇____到我家购买地瓜种子950斤,折合人民币17700元,买完种子以后并没有当时付清买种的款项款,打下欠条一封于____________年清明付清。事后我去讨要这笔款项时被告多次推脱,并在欠条上修改还款日期,一直没有还款。由于被告多次不遵守承诺,特向黄平县人民法院提起民事诉讼,请求法院依法判决被告还清所欠债务共计壹万柒千柒佰元整,案件的受理费用由被告承担。

  证据和证据来源

  一、购买种子时所写欠条一张。

  此致

  ______县人民法院

  具状人:

  ____________年__月__日

  民事起诉状 26

  原告:________,男,_____年___月___日出生,民族:___族,建筑工人,住址:___________________________,电话:_______________。

  被告:____________________建筑公司,住所:___________________________。

  法定代表人:________,职务:______________。

  诉讼请求

  1,请求判令被告支付原告一次性伤残补偿金、残疾补偿金、护理补助费、假肢安装及维修费、更换费等共计人民币______万元;

  2,本案全部诉讼费用由被告承担。

  事实与理由

  原告________于_____年___月受被告招聘为___________建筑公司员工,从事建筑施工工作,试用期三个月后双方正式签订了劳动协议,在双方劳动关系存续期间,被告没有依法给原告办理工伤保险。由于为了赶上工程进度,被告经常要求原告超时加班加点工作至深夜,_____年___月仅半个月原告加班时间就长达60多个小时,致使原告因缺乏休息、睡眠不足,劳累过度在工作中发生重大工伤事故,工作中从三楼摔下,双腿受伤。经抢救,医疗鉴定为二级伤残,完全丧失劳动能力,建议安装假肢。

  事后,双方就工伤赔偿事宜发生争议,无法达成一致的.赔偿意见,原告________向市劳动争议仲裁委员会申请,仲裁委未能依法维护原告相关利益,仅裁决被告一次性支付原告_________万余元,未支持假肢的安装及维修费、更换费,现原告依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院判令被告支付原告一次性伤残补偿金、残疾补偿金、护理不住费、假肢安装及维修费、更换费等共计_______万元。希望人民法院依法支持原告的诉讼请求。

  此致

  ____________市______人民法院

  起诉人:________

  _____年___月___日

  民事起诉状 27

  上诉人(原审被告):_______________,女,_____年_____月_____日出生,_____族,

  住:______________________________

  被上诉人(原审原告):_______________,男,_____年_____月_____日出生,_____族,

  住:___________________________________

  案由:_______________号一案的上诉

  上诉请求:

  依法撤销原判,发回重审或依法改判。

  本案一二审诉讼费由被上诉人承担。

  主要事实和理由:

  一、原判认定事实不清

  1.上诉人和被上诉人之间夫妻感情尚未达到确已彻底破裂的程度。

  上诉人和被上诉人虽为再婚夫妻,但婚姻存续期间前后长达九年,彼此之间已建立了牢固的夫妻恩爱感情,此次闹离婚纯属房产证上的“被加名”他人作梗所致。

  必须指出被上诉人在房产证上擅自“加名”他人是不法行为,至少是侵犯了作为共同还贷的上诉人在该房中的合法权益。

  上诉人和被上诉人共同所居住房屋的当初买价未查明、确认。导致上诉人和被上诉人夫妻关系存续期间共同偿还的房屋贷款在居住房屋现值中所占的比例和份额认定不清,进而对上诉人补偿款裁决不公。

  该房购买价款为__________万元,原判离婚时,该房已增值为__________万元,而且根据__________市房屋市场波动状况来看,上诉人和被上诉人夫妻关系存续期间,正是房屋价格上涨高峰期。现原判仅以__________万元作为补偿款,显然不公。

  3.原判对上诉人离婚后基本的生活条件根本未予慎重考量,造成上诉人难以生活。

  二、原判裁决有失公允,未能从根本上保护妇女的合法权益。

  1.上诉人在原审中谈到“离婚”一节,是附条件的。

  因为上诉人离婚后他处无房,如果被上诉人坚持离婚,也应当对上诉人的住房问题作出妥善地安排。

  2.被上诉人对上诉人的'补偿方式有二:一、在上诉人和被上诉人夫妻关系存续期间,共同所得的部分,适当地照顾女方权益给予多分,二、在被上诉人坚持离婚的前提之下,被上诉人应对上诉人住房问题一节,给予相应地补偿。

  综上,上诉人认为原判认定事实不清,执法衡平不公,为维护自身的合法权益,保障基本的生活起居条件,特提起上诉,请求如前。

  此致

  __________市第二中级人民法院

  具状人:_______________

  _____年_____月_____日

  民事起诉状 28

  原告:__________________________

  被告:__________________________

  案由:_____________________________________________________________________________________

  诉讼请求:_____________________________________________________________________________________

  事实与理由:___________________________________________________________________________________

  证据和证据来源,证人姓名和住址:_______________________________________________________________

  此致

  _________人民法院

  起诉人:__________

  ____年____月____日

  民事起诉状 29

  原告人:____市____区____公司地址:____市____区____路__号

  法人代表:______,系公司经理

  被告人:____市____区____商店地址:____市____区____大街__号

  法人代表:______,系商店经理

  案由:追索货款,赔偿损失

  诉讼请求:

  1.责令被告偿还原告货款3万元。

  2.责令被告赔偿拖欠原告货款3个月的利息损失。

  3.责令被告赔偿原告提起诉讼而产生的一切损失,包括诉讼费、请律师费等。

  诉讼事实和理由:

  原告和被告__年__月__日商定,被告从原告处购进西凤酒200箱,价值人民币3万元。原告于当年__月__日将200箱西凤酒用车送至被告处,被告立即开出3万元的转帐支票交付原告,原告在收到支票的'第二天去银行转帐时,被告开户银行告知原告,被告帐户上存款只有1.2万余元,不足清偿货款。由于被告透支,支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时,被告无理拒付。后来原告多次找被告交涉,均被被告以经理不在为由拒之门外。

  根据《中华人民共和国民法通则》第106条第一款和第134条第一款第七项的规定(起开始实施《民法典》),被告应当承担民事责任,原告有权要求被告偿付货款,并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失。

  证据和证据

  1.被告收到货后签收的收条1份

  2.银行退回的被告方开的支票1张

  3.法院和律师事务所的收费收据__张

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 30

  原告:____性别__,年月日,出生,族,身份证号码,住所:电话:

  被告:____有限公司,住所地:____法定代表人:____性别__,职务:______;电话:______

  原告因与被告关于劳动争议一案不服____劳仲案(____)第______号裁决书的裁决,向贵院提起民事诉讼。

  一、请求事项:

  依法判令被告向原告支付:

  1、由原告垫付的__年__月份、__月份和__份销售费用,合计人民币______元;

  2、拖欠的____年____月份和____月份的工资,合计人民币______元;

  3、拖欠的______年__月份和__月份的平时加班工资,合计人民币______元;

  4、被拖欠工资总额的25%的经济补偿金,合计人民币______元;

  5、单方解除劳动合同的经济补偿金,合计人民币______元;

  6、未按时支付经济补偿金的额外经济补偿金人民币______元;

  7、未提前30天书面通知解除劳动关系的代通知金人民币______元;

  8、____年____月至______年____月因被告违法解除劳动合同所受工资损失合计人民币______元,并支付应得工资收入的____的赔偿金人民币____元;并支付____年__月__日至本案审结的工资损失。

  9、由被告承担本案的仲裁费用和诉讼费用。

  二、事实与理由:

  1、原仲裁裁决认定原告侵犯被告的商业秘密是错误的

  原仲裁裁决称:“但申诉人作为被诉人业务人员,在被诉人处工作期间,与他人共同出资成立有限责任公司,经营与被诉人公司同类的营业,侵犯了被诉人的商业秘密”,这一认定是错误的。

  根据《反不正当竞争法》第十条关于商业秘密的规定,企业的经营信息或者技术信息若想构成商业秘密,必须满足四个条件,即不为公众所知息、能为权利人带来物质利益和具有实用性,并要求权利人采取了保密措施。同时,根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)和相关法律法规以及《公司法》第六十一条关于竞业禁止的规定,在没有特别约定的情况下只有公司的董事和经理负有竞业禁止的义务,对于一般的员工,只有在用人单位与劳动者约定了竞业禁止义务,并由用人单位单独向劳动者支付竞业禁止补偿金时,劳动者才承担竞业禁止的义务。因此,原告不负有竞业禁止义务。

  另外,没有任何证据证明被告公司存在符合法律规定的商业秘密,也没有任何证据证明原告侵犯了被告公司并不存在的“商业秘密” 。因此,原仲裁裁决在没有任何证据证明的情况下,仅仅因为原告注册成立了与原告经营范围类似的公司,就认定原告侵犯被告的商业秘密是错误的。

  2、仲裁裁决认定原告严重违反劳动纪律是错误的

  原仲裁裁决称:“且申诉人利用被诉人为其提供电脑、办公电子邮箱等工作条件,服务上述公司,并试图以上述公司名义与被诉人的客户洽谈业务,严重违反劳动纪律”,这一认定是严重的认定事实错误。

  根据《民事诉讼法》第六十七条和《宪法》第四十条的规定,被告以侵犯原告通信自由和个人隐私的手段收集的用以证明原告试图以其它公司名义与被告的客户洽谈业务的证据是不具有合法性的。另外,没有证据证明被告制订的所谓劳动纪律和规章制度经过了民主程序并进行了公示,根据《劳动法》第四条和《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第十九条的.规定是不能用来作为证据的,原仲裁裁决在没有任何事实证据证明被告又符合法律规定的劳动纪律,也没有任何证据证明原告违反了“劳动纪律”的情况下,仅仅依据来源非法的证据就认定原告严重违反了劳动纪律是严重错误的。

  另外,被告不但拖欠原告工资长达几个月之久,并且拒不返还原告垫付的业务垫支费用。原告作为一名普通的业务人员,不仅要供养年迈患病的父亲,还要支付高达____元的住房月供。我们完全可以想象原告当时生活的窘境。在这种情况下,即使原告真的有被告指控的所谓“____”行为,也完全是由于被告的违法行为造成,是一种求生存的不得已行为,如何谈得上“严重”情节。基于此,原告的行为也不会构成《劳动法》25条的“严重违反劳动纪律”。

  基于以上事实,根据《劳动法》、《深圳市员工工资支付条例》、《深圳经济特区劳动合同条例》、《民事诉讼法》以及其它相关法规规章的规定,原告向贵院提起诉讼,请求贵院作出公正裁决,维护弱势的劳动者的基本权益。

  此致

  ______人民法院

  原告:______

  20____年__月__日

  民事起诉状 31

  原告:__________,男,_____年_____月_____日出生,_____族,住_________________________,身份证号码:____________________。

  被告:__________,男,_____年_____月_____日出生,_____族,住_________________________,身份证号码:____________________。

  被告:____________________分公司。

  地址:_________________________

  统一社会信用代码:____________________。

  诉讼请求:

  1、依法判令被告赔偿原告医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、误工费、交通费、电动车损失等各项损失共计______元。

  2、由被告承担本案诉讼费用。

  事实和理由:

  20____年__月__日__时__分许,被告蔡____驾驶豫J________号小型轿车自北向南行驶至____县____处北50米处与自西向东行驶的'原告驾驶的__牌电动车发生碰撞,造成原告受伤及车辆受损的道路交通事故。本次事故经__县公安局交通警察大队认定,被告蔡____负事故的主要责任,原告负事故的次要责任。

  事故车辆在____保险有限公司____分公司投有交强险及商业三者险,事故发生在保险期间内。

  事故发生后,原告在__县人民医院住院治疗,经诊断:

  1、右锁骨骨折;

  2、脑挫裂伤;

  3、脑内血肿;

  4、多处软组织损伤。

  原告与被告就赔偿问题无法达成一致,为维护原告合法权益,根据《侵权责任法》与《民事诉讼法》相关规定,特诉至贵院,请求判如所请。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 32

  原告:_____________________,住所地____省____市 。 组织机构代码:

  法定代表人:___________,________,电话:____ 代理人___________,电话:____。

  被告:________________________,住所地____市 。 组织机构代码:____

  法定代表人:__________,____,电话:____ 。

  诉讼请求

  一、被告________________________偿付给原告货款人民币____元及从起诉之日开始至法院判决确定偿付日止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的.利息损失。

  二、案件受理费由被告负担。

  事实与理由

  被告_________________于____年至____年间向原告________________购买电焊条,于____年____月____日结算,被告欠原告货款人民币____元,由被告____________________________工作人员________出具欠条并签名,再加盖了________的财务公章。后来,被告偿付了原告货款人民币____元,尚欠原告货款人民币____元,原告多次催讨未果。为此,原告根据我国相关法律之规定,向贵院提起诉讼,请依法判处!

  此致

  ____________人民法院

  起诉人:

  ____年____月____日

  民事起诉状 33

  原告:____,男,____族,____年____月出生,个体,住址:____市____ 路____号

  被告:____,男,____族,____年____月出生,个体,住址:____市____ 区____街____号

  请求事项:1、判令被告依法偿还____元欠款及相应的利息。

  2、被告承担本案诉讼费。

  事实和理由:原告与被告曾经做____生意。至____年____月____日,被告共欠原告人民币____万元货款,被告出据欠条一张。原告多次向被告要求偿还,被告曾答应还款,但是被告迟迟没有行动。原告无奈,委托律师向被告催要欠款,被告陆陆续续归还____元现金,以货抵欠款____元,共计还款人民币____元整,至今尚欠____元未归还。

  因此,为了维护原告的`合法权益,根据《民事诉讼法》第108条的规定,特具状起诉,请求依法支持原告的诉讼请求。

  此致

  ____人民法院

  具状人:____

  ____年____月____日

  民事起诉状 34

  上诉人:________住所:________________电话:________________

  法定代表人:________________职务:________

  委托代理人:________________性别:________年龄:________

  民族:________职务:________工作单位:________________

  住所:________________电话:________________

  上诉人因__________一案,不服________法院于________年________月________日________字第________号判决,现提出上诉。

  上诉理由及请求:

  ________________

  ________________

  此 致

  ________________人民法院

  上诉人:________________(盖章)

  ________年________月________日

  民事起诉状 35

  原告:____,女,汉族,____年__月__日出生,籍贯:广东梅州市____县____镇现住:广州市__________,电话:______

  被告:蔡____,男,汉族,____年__月__日出生,住址:广东省____县____镇永__街__号。身份证号码:______,联系电话:____

  诉讼请求:

  1、判决被告返还原告借款______元。

  2、判决被告支付借款利息30000元。

  3、判决被告承担本案的诉讼费。

  事实与理由:

  被告祖籍广东海丰,现住广州越秀区。 ______年1月我和被告在广州相识,后来通过电话联系,唱歌、约会,相互了解了一些情况。______年3月,双方在广州天河区同居。由于双方接触了解较少,我又年纪尚小,被被告花言巧语所蒙骗,误以为他是家境富裕的老板,对其死心塌地,不惜抛弃几个有多年感情的男友。但是同居后被告的真正面目暴露出来。被告以欺骗无知女性为业,好逸恶劳,以打理生意为由经常在外地出差,对我不理不睬,我和父母一劝他,就遭到他的辱骂和殴打。被告素质低下,脾气暴躁,道德极其败坏,采取卑劣的手段,同居期间经常对我进行身体和精神上的虐待,使我不堪忍受。

  原被告相识期间,被告蔡____以生意失败需要周转为由,在______年__月22日至______3年2月15日期间,向原告____借款人民币153000元(拾伍万叁仟元整)。其中转账__3000元(玖万叁仟元整),现金______万(陆万元整)。截止________年4月21日,被告已归还55000(伍万伍仟元整),仍欠原告________元(玖万捌仟元整)。针对欠款______(玖万捌仟元整),原被告于______3年4月21日补充签订了借款协议,约定以人民币______元为基准,每月按3%作为利息,即为____元/月。针对尚欠的'款项,原被告约定分三期付清:在________年4月30日之前还款50000元整,第二期______年5月15日还款____元整,第三期______3年5月30日归还30000元整;所产生的利息人民币3万元整,借款人应在______年5月30日支付完毕。

  此后,原告一直向被告催促还款,但直至原告向贵院提起诉讼之日,被告都没有再向原告偿还任何借款。原告在此期间多次找被告,要其按约还款,但被告不见踪影,手机也逾半个月无法打通。后来经过一番查找,发现被告的真实身份竟是一个专门欺骗女性的骗子,有妇之夫,还育有儿女!!当初原告对被告有深厚的感情,为了被告的生意,也为了两人的将来,相信真爱无敌、时间改变一切,所有的付出都会证明是值得的。我于是倾其所有,向亲朋戚友借贷,甚至专门办理信用卡为其透支取现,节衣缩食,这一年期间,面对同事、朋友、家人、其他男友们的不理解,饱尝了人情冷暖,已不记得多少夜,多少次为他流下过多少泪水。

  根据《中华人民共和国合同法》,原被告之间的借贷关系成立且合法有效。但被告在取得借款后,拒不按约定履行还款义务,被告逾期未按约支付第一、第二期应还款,且存在逃避债务倾向,又有其他缠身债务未能按期偿还,对第三期应还款依法构成预期违约。原告现要求被告归还全部借款,根据《中华人民共和国民事诉讼法》特向贵院提起诉讼,望判如所请。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 36

  原告:杨_______,男,1963年6月12日出生,现住__市甲区__街道12组97号。

  被告人:李_______,男,1954年3月12日出生,现住__市乙区__街道18组12号。

  诉讼请求:

  1、李_______返还杨_______欠款18000元人民币;

  2、诉讼费_____元由李__承担。

  事实与理由:_____年4月1日,李__因经营资金紧张向杨__18000元用于周转,写下并约定6个月后一次还清欠款,利息按照银行利息支付。

  到期后,李__以没钱为由拒绝归还。

  证据和证据来源,证人姓名和住址:

  1、李__所写欠条一张。

  2、见证人王__,__市甲区__街道司法所长。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 37

  原告:____(基本情况:姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住址联系电话)

  被告:____(基本情况: 同上)

  诉讼请求

  书写自己要求达到的目的,包括:请求判决离婚,孩子的抚养、抚养费的承担,对方抚养时探望权的请求,财产的分割,本人生活困难时请求对方给予经济帮助的方式或数额,对方有重婚、与他人同居的、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员时请求损害赔偿的.数额等,如:

  一、判决原告与被告离婚;

  二、婚生儿子/女儿某某由原告抚养,被告每月支付抚养费 元。

  三、夫妻共同财产依法平均分割(写明共同财产种类,一般包括房屋、存款、车辆、家电等主要财产);

  事实和理由

  事实和理由:陈述结婚、子女出生的具体时间,写明诉讼请求的依据,包括离婚的理由、依据,孩子由谁抚养、抚养费承担、探望方式的理由和依据,财产情况、分割理由及依据。

  为此,原告特依法提起诉讼,请你院依法裁决。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 38

  原告:_________________李,女,汉族,______年___月___日出生,住______市___路___小区___号楼___号,联系电话:_________________。

  被告:_________________张,男,汉族,______年___月___日出生,住______市___路___小区___号楼___号,联系电话:_________________。

  诉讼请求:

  1、请求法院判令原被告的婚生子由原告抚养;

  2、被告每月支付原告子女抚养费_______元,并支付办理离婚手续后至今的抚养费_______元以及雇佣保姆费用_______元、医疗费_______元;

  3、本案的诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:

  原被告在20__年5月登记结婚,婚后于20__年2月5日生育一子。后因感情不和,原被告双方于20__年___月___日达成离婚协议书,并办理了离婚手续。离婚协议书中约定儿子由被告抚养。从办完离婚手续至今被告都没有管过孩子一天,没有尽到抚养义务,孩子一直由原告抚养。在此期间,原告多次联系被告叫其对孩子行使抚养义务并两次带孩子去找被告,被告都置之不理。

  离婚协议还约定由原告每月支付300元生活费,当时原告的工资只有840元,达到了其工资的.40%。按约定孩子由被告抚养,但实际是原告一直抚养着,被告应该承担抚养费,也应达到其工资的40%,除此原告雇佣保姆支付了7000元和支付医疗费800元,也应由被告承担。

  综上所述,原告认为,被告不但没有尽抚养义务,而且对孩子没有任何亲情可言,严重违反了离婚协议的约定。孩子若由被告抚养会对孩子身心健康造成不利影响,现原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条,《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见的规定》第7条、16条,诉至贵院,望贵院判决儿子由原告抚养并由被告每月支付抚养费1000元以及从离婚后至今的抚养费7000元、雇佣保姆费用7000元、医疗费800元。

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________________

  ______年______月______日

  民事起诉状 39

  原告:__县宝_农村信用合作社。

  住所地:__县人民西路与为民路交叉口。

  法定代表人赵主任。

  被告:__县医院公司。

  住所地:__县路东段。

  法定代表人,经理。

  诉讼请求:

  1、判令被告立即偿还借款本金_元、利息_元(按照借款合同约定利率加收50%顺延至实际还款日);

  2、判令被告按照原被告双方补充协议约定履行办理抵押登记义务;

  3、判决被告不能按照按期偿还借款本息,原告对拍卖、变卖被告抵押房地产价款优先受偿;

  4、判令被告向原告支付违约金_元;

  5、本案一切诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:

  20__年12月30日,被告与原告签订抵押担保借款合同一份,从我社借款1笔金额_元,借款期限1年,以其享有合法权利的房产、占用范围内的土地使用权及地上附属物提供抵押担保,并在抵押登记主管部门办理了抵押登记手续。

  后因建设步行街需要,部分抵押房屋及土地使用权被拆迁,拆迁主管部门与被告达成协议,用即将建成的部分门面房置换进行补偿。20__年4月14日,原告与被告就拆迁补偿门面房为贷款设定抵押的相关事宜签订协议书。该协议第二条约定"甲乙双方均同意甲方以本协议第一条约定的门面房(在建的位于__县城步行街中排北端东西各4间共8间)及其占用范围内的土地使用权,代替列入拆迁范围的房屋和土地使用权,为甲方(即被告)20__年12月30日从乙方(即原告)的231万元贷款提供补充抵押。"该协议第四条约定"本协议约定的门面房及其占用范围内的土地使用权,在竣工验收办理权利证书完毕之日起90日内,由甲乙双方签订正式抵押担保借款合同并到登记主管部门办理抵押物登记。"该协议第七条约定:"甲方(即被告)违反本协议第四条、第六条约定的,除另行提供相当价值财产抵押外,须向乙方(即原告)支付贷款金额0.1%的'违约金。"

  后被告在20__年底办理权利证书。借款到期后,经原告多次主张权利,被告既未按借款合同约定履行还本付息义务,也未按补充协议约定履行重新办理登记义务。

  原告认为:被告从原告处借款,依法应当承担还本付息义务;原被告所签补充协议合法有效,被告负有依照协议约定办理抵押登记的法定义务;被告违反双方补充协议约定未及时办理抵押登记,依法应当承担违约责任;原告对于被告提供抵押的房产土地,依法具有优先受偿的法定权利。

  为保护原告的合法民事权益,维护正常金融秩序,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条的规定,向贵院提起诉讼,请依法裁判,支持原告的诉讼请求!

  此致

  ______市______区人民法院

  具状人:_________

  ____________年______月______日

  民事起诉状 40

  原告:__________________

  被告:__________________

  诉讼请求:

  请求人民法院依法判决:

  1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;

  2、被告退还原告已付装修款__________元人民币,被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;

  3、被告承担本案诉讼费。

  事实及理由

  __________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。

  __________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。

  被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的'约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。

  此致

  ____________________人民法院

  具状人:__________________

  __________年_____月_____月

【民事起诉状】相关文章:

民事起诉状07-21

欠款民事起诉状04-24

民事起诉状模板07-31

赔偿民事起诉状11-16

常见的民事起诉状02-27

民事借款起诉状02-17

离婚民事起诉状08-26

民事起诉状范文07-20

民事起诉状模板07-14

保险民事起诉状09-01