停工通知书

时间：2024-05-27 08:44:53 通知我要投稿

停工通知书

　　在当下社会，我们需要用到通知的情形越来越多，通知适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文。相信很多朋友都对写通知感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的停工通知书，希望能够帮助到大家。

停工通知书

停工通知书1

　　平安府停〔20xx〕XX号

　　XXX建房户：

　　经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的`一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

　　特此通知

　　送达人：XXX

　　接受人：XXXX

　　二〇XX年XX月X日

停工通知书2

xx户：

　　x月x日，我乡组织乡安监站、城建站对你户新建房屋进行检查，发现你户屋基紧贴地质灾害易发区，且没有办理相关建房手续，根据《国土资源管理法》、《城市建设规划法》有关规定，属违法修建，为了你及家人的安全要求，请你户接到本通知后立即停止建设并在7日内开始主动拆除，如不拆除，将按照相关法律惩处，相应后果自行承担。

　　特此通知。

　　xx乡人民政府

　　20xx年五月十五日

停工通知书3

尊敬的业户：

　　您好！

　　为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下：

　　1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。

　　2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。

　　3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的`垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。

　　4、期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。

　　5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。

　　如上信息烦请广大业户相互知照，谢谢！如需其他帮助，请咨询物业服务中心24小时服务热线、或者致电您的凤凰管家。

　　xxxx年xx月xx日

停工通知书4

七城管金沙字[xx]号：

　　你（单位）在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

　　如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

　　七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）

　　xx年xx月xx日

　　当事人：

　　承办人：

停工通知书5

公司各部门、各监理部：

　　由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的`人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。

　　注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。

　　特此通知!

　　***工程监理有限公司

　　20xx年1月26日

停工通知书6

xxx建房户：

　　经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在擅自修建的.房屋xxx。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

　　特此通知

　　送达人：xxx

　　接受人：xxx

　　日期：xxx

停工通知书7

尊敬的业户/施工单位：

　　20xx年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工），现提醒阁下注意以下事项：

　　停工时间：____________

　　20xx年9月15日—20xx年9月17日，

　　注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区；物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。

　　停工提示：

　　1、20xx年9月14日下午18：00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。

　　2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。

　　3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。

　　4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。

　　5、无人居住的`房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。

　　6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。

　　7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。

　　姓名：xxx

　　___年___月___日

停工通知书8

　　编号：xx施工单位：xx

　　你单位在xx施工，因违反xx规定，经xx检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。

　　复工前书面报告我单位(部门)xx，复查合格后才能复工。

　　发出通知单位：xx姓名：xx时间：

　　接收通知单位：xx姓名：xx时间：

　　附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。

停工通知书9

xx：

　　鉴于你在建的***（位于******）占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响********整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。

　　******人民政府

　　20xx年6月7日

　　送达人：

　　接收人：

停工通知书10

　　江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司

　　你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：

　　1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，

　　2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

　　3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。

　　4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的'要求设置。

　　5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位： □立即停止部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员：

　　xx市建筑安全监察站建设单位签收人：

　　监理单位签收人：

　　电话

　　施工单位签收人:

停工通知书11

　　xx单位：

　　你单位工程，经查存在以下重大隐患：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：

　　□立即停止限于《复工申请书》报xxx申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

　　□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报xxxx申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

　　(以上打勾项为唯一选项)

　　在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。

　　xx县公路管理局

　　接收人签名：xxx

　　检查人签名：xxx

　　xxxx年xx月xxx日

停工通知书12

　　质监201 整(停)[ ]号建设工程质量整改(停工)通知书_________________________________________：你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题：___________________________________________________________

　　□1.整改;□2.局部停止施工，进行整改;□3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕，并将整改结果书面报我站复查。

　　建设单位项目负责人：监理单位项目负责人：施工单位项目负责人：

　　相关单位项目负责人：检查人：签发人：

　　签发单位(盖章)：

　　年月日