协议书

土方工程协议书

时间:2022-10-09 17:01:09 协议书 我要投稿

土方工程协议书

  随着社会一步步向前发展,协议书在生活中的使用越来越广泛,签订协议书可以保护当事人的合法权益。那么你真正懂得怎么写好协议书吗?以下是小编帮大家整理的土方工程协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

土方工程协议书

土方工程协议书1

  甲方:

  乙方:

  根据,《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》,《建筑工程安全管理条列》,结合本工程具体事项,本着双方互利互惠公平、公正的原则,经甲乙双方共同友好协商,达成如下协议,以资信守。

  一、工程地点:迎宾路以西,西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。

  二、承包范围及内容:场区土方挖运。

  三、承包方式:挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)

  四、工程承包价格及计算方式

  按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。

  五、质量要求:按照国家验收规范施工,验收达到合格。

  六、工程款支付方式:土方挖运完成支付3万元人民币,余款20xx年7月末支付。

  七、施工工期

  八、甲方责任

  负责测量土方标高

  九、乙方责任

  1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续,所发生的一切费用均由承包方负责,与甲方无关。

  2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故,由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。

  3、承包人严格按照施工现场管理规定,关于安全、环保交底的内容执行,遵守相关法律法规,违者将按照相关条列进行处罚,由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担,并对发包人承担赔偿责任。

  4、乙方必须配合甲方管理人员的工作,按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。

  5、乙方应配合甲方做好文明施工。

  6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故,均由乙方负责,与甲方无关。

  7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的'工期延误,甲方有权终止合同,对已发生的挖土工程量不予结算,因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。

  十、争议的解决

  存在争议时双方协商解决,协商不妥时采用法律诉讼解决

  十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方代表签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

土方工程协议书2

  发包人:____________(以下简称甲方)

  承包人:____________(以下简称乙方)

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:开挖、运输土方________元/m3(石砂)。

  四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自____月____日开始施工,在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的`安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

  八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人(甲方):____________承包班组长(乙方):____________

  联系电话:____________联系电话:____________

  ________年____月____日

土方工程协议书3

  甲方:____________

  乙方:____________

  为策应国家农业综合开发项目的相关需要,甲方经招标,现将房东大圩内国家农业开发项目的`土方运积、平整承包给乙方负责施工,经双方协商一致,达成如下协议:

  1、乙方运积、平整土方按实际塘方计算施工。运挖平土价格为________元/m3,标段内甩方价格为________元/m3。(含施工段面内的杂物清理)

  2、乙方在合同签订后20个晴日内需将土方运、平整到位。桥头土方待桥竣工后按村委会要求进行加土。

  3、乙方所缴________元工程保证金,待工程完工、村委会验收合格后退回。

  4、付款方式:工程进行一半时甲方付给乙方工程款总额的25%,年底付25%,余款________年底结清。

  5、乙方在工程实施过程中,必须按甲方指定区域取土,一切安全责任由乙方负责,与甲方无关。

  6、未尽事宜,由双方协商解决。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,见证方俞垛经管站一份,三方签字盖章后生效。

  甲方:____________

  乙方:____________

  见证方:____________

  ________年____月____日

【土方工程协议书】相关文章:

土方工程协议书12-02

土方工程承包协议书03-10

运输土方工程协议书03-28

土方工程承包协议书11-22

土方工程协议书6篇11-20

土方工程协议书必备[14篇]11-26

建筑土方工程承揽施工协议书12-15

土方工程承包协议书(5篇)09-22

土方工程承包协议书5篇09-06

土方工程合同04-10