空调安装安全协议书

时间：2024-05-23 18:50:27 偲颖协议书我要投稿

空调安装安全协议书（精选17篇）

　　现如今，协议书使用的情况越来越多，签订协议书能够保证双方合作愉快。我敢肯定，大部分人都对拟定协议书很是头疼的，以下是小编为大家收集的空调安装安全协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

空调安装安全协议书（精选17篇）

　　空调安装安全协议书 1

　　甲方：____________________有限公司

　　乙方：____________________有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务。

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　　5、遵守本协议其他相关条款。

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工。对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的`损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78.48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72.20__万元（其中A区49.68万元；B区22.5216万元）元；

　　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效。本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方（代表）签字：__

　　____年__月__日

　　乙方（代表）签字：__

　　____年__月__日

　　空调安装安全协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了安全地搞好甲方空调拆装工作，经双方协商同意签订本协议。

　　1、甲方在乙方进行空调拆迁安装前，应对乙方现场负责人进行拆装有关的安全口头警示，并要求乙方做好各项必要的防护措施。

　　2、乙方自备空调拆迁安装所需的机械、设备、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等安全保护用品。

　　3、乙方负责对拆迁安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，遵守甲方规定，做到安全文明施工。

　　4、乙方在拆迁安装过程中，必须与甲方指定人员共同在场，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　5、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　6、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理权利。

　　7、乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的`损失由乙方承担。

　　8、乙方要做好劳动保护工作，在墙外、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点不系安全带严禁拆迁安装工作。

　　9、乙方要确保无伤亡事故发生。如发生触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方负责，与甲方无关。

　　10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　11、乙方在拆迁安装过程中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　12、乙方应一件不落地将每一台/套空调设备设施拆卸后交付甲方，并按照甲方指定的位置进行妥善安放。严禁在拆装过程中，偷拿藏匿甲方设施设备物件，若经发现出现以上现象，甲方有权要求乙方按照市场价进行赔偿。若因乙方原因在拆装过程中将空调损坏的，一律由乙方承担修复或赔偿责任。

　　13、每一台/套空调均应做好统一标示，内机、外机、铜管及相关配件等应全部妥善交付甲方。具体拆装的空调由甲方逐一确认，建立清单，并以此作为与实物对照的依据，以及后期付款的依据之一。

　　14、费用：只拆不安装空调（吸顶式）每台费用元，拆装空调每台费用元。（其他：立式空调拆移3匹元/台）。以上均为含税价格，费用在全部拆装完成后一周支付，乙方需提前开具正规发票。

　　第一条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字和盖章）：

　　乙方（签字和盖章）：

　　地址：

　　电话：

　　日期：__年__月__日

　　空调安装安全协议书 3

　　合同编号：

　　签订地点：

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　甲方根据实际需要，一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，

　　甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担，货物自到达安装地后，灭失的风险责任由甲方承担。

　　四、安装地点五、产品安装调试：

　　1.由乙方免费安装调试；

　　2.甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　1.分体机室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　2.甲方特殊要求的'支架、护网等材料及制作费用的约定为3.配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用约定为_____

　　七、设备验收：

　　双方约定验收时间期限为：乙方安装调试完毕，通知甲方对设备进行验收之日起十五日内，甲方验收完毕，逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限，甲方付款逾期十日，视为甲方违约。

　　九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式份，其中甲方保留份，乙方保留份，生产厂家保留贰份。

　　十三、其他约定事项：

　　甲方单位名称：____________________乙方单位名称：_______________

　　单位地址：_________________________单位地址：_______________

　　法人代表（或委托代理人）：_______________法人代表（或委托代理人）：_______________

　　联系电话：___________________________________联系电话：_________________________

　　合同签订日期：____________________

　　空调安装安全协议书 4

　　发包单位：_________________________________（以下简称甲方）

　　联系电话：_____________________

　　单位地址：_____________________

　　甲方代表：_________________________________

　　承包单位：________（以下简称乙方）

　　联系电话：_____________________

　　单位地址：_____________________

　　乙方代表：_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称________规格型号________单位________数量________

　　2、安装工程概况：

　　（1）工程地点及面积：________；

　　（2）工程造价：￥________元；

　　（3）开工日期：20__年________月________日；

　　（4）竣工日期：20__年________月________日；

　　（5）付款方式：（1）、现金（2）、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）、20__年________月________日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）、20__年________月________日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）、20__年________月________日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元（大写：________）；

　　（1）合同签定后，甲方支付乙方（第一期工程款）人民币（占合同总金额的_________%）__________________元（大写：________）；

　　（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字，甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币（占合同总金额的________%）__________________元（大写：________）；

　　（3）工程尾款（占合同总金额的________%）元（大写：_______________________元），设备调试完毕，工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　第五条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的.违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；

　　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1、自验收之日起，工程保修期为壹年（由大森林林制冷提供）。

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文

　　本为本合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件：

　　发包方（甲方）：________

　　承包方（乙方）：________

　　地址：________

　　邮编：________

　　代表人：________

　　电话：________

　　电话________

　　传真：________

　　空调安装安全协议书 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就本着诚实守信、公平互利的原则，经双方友好协商，甲乙双方就空调安装事宜，达成如下协议：

　　一、工程质量及施工周期：甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施，乙方提供所有施工机具及安装服务，免费质保期为，施工日期为_____年_____月______日至年日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起逾期一天，按___________元/天罚款，由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行，如：停电及恶劣的天气情况等，施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。

　　二、工程内容：风机盘管吊装，钢管外表面油漆四遍，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，冷凝水管排水试验，出风管及风口安装，新风主管制作安装，新风支管制作安装，新风口安装，温控器布管线及安装，所有支架制作安装，内机整个系统调试，室内为交钥匙工程。

　　三、工程质量要求：按GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》和GB50256《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准，达到甲方验收合格标准。

　　四、工程总价(固定价格人民币_________大写)：(￥：_________)。工程内容调整不超过正负工程结算总价不作调整。(工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能变更，此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务)

　　五、结算方式：

　　1、人员和所有工具进场7天之内支付_________元生活费。

　　2、每月结算到所完成工程量的50%，即_________元。

　　3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%，即_________

　　4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%，即_________

　　5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付___________%，即__________

　　五、仲裁：因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如果协商不能解决，应提交_________

　　六、其它约定事项：甲乙双方如有一方违约(含工期、质量、延期付款等)，违约方应向守约方赔偿损失并确定责任之日起按3%/天向对方赔偿违约金。若工程施工内容增加，则工程费用相应增加。在乙方进场之前空调设备的保全责任由甲方承担，若施工所引起的问题由甲乙方承担责任。

　　七、安全条款：甲乙双方在签定本合同的同时若未另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，以下面的安全要求执行，若特殊施工的则需另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，作为本合同的附件，一并履行。

　　1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，尤其是吊装过程中，现场成立专门的保卫和安全文明小组，由公司安全员负责现场安全文明施工。

　　2、施工现场安全用电应严格遵守GB50914-93《建筑工程施工现场供电安全规范》，所有临时配电处一律采用带触电保护器的铁壳配电箱，严禁乱拉、乱拖电线、电缆、手提电工具使用前应仔细检查是否有漏电现象，下班后要及时拉掉电闸。

　　3、对于安装现场附近的孔洞，必须加盖采取防护措施，防止人员坠落或物件坠落伤人事故，现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。

　　4、施工人员进入现场一律戴好安全帽，高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场，登梯工作时应检查梯子的稳定，防止梯子滑倒而摔伤。

　　5、严格执行现场用电制度，电焊、气焊动火前先办理动火手续，划定专用场地，动火结事要检查后方可离开，施工现场应备足够的消防用具，遇五级以上大风时禁止使用明火作业。

　　6、在施工过程中，由乙方全权负责现场安全管理工作。

　　7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任。

　　8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人乙方施工负责人

　　八、其它约定：

　　1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工，任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为，均按_________元/次罚款。

　　2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业合同的`金额总价及其相关机密，若发现或听到一次，罚款_________元/次。从工程款中扣除。

　　3、如若乙方进场人员的工作态度，工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求，甲方可勒令其退场。

　　4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全，且不听甲方的指导意见，劝阻和相关的返工及更改决定，甲方可以要求其全部退场，所发生的工程费用待项目全部竣工后，合同的总工程价计算工程价款_60%实际完成的(风机盘管+新风机)的总台数此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。

　　5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件，具有同等法律效力。

　　九、本合同未尽事项，可经双方研究，另行商订。

　　十、本合同一式份，双方各执一份，且具有同等法律效力，自双方签字(盖章)之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　空调安装安全协议书 6

　　签订地点：

　　合同编号：

　　甲方（需方）

　　乙方（供方）

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。

　　四、安装地点：______。

　　五、产品安装调试：____________。

　　（1）由乙方免费安装调试；

　　（2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　（1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　（2）甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　（3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：______。甲方付款逾期十日视为违约。

　　九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

　　十三、其他约定：甲乙双方保证工程真实及合同签订数量、安装地址的`真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　详细签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

　　空调安装安全协议书 7

　　甲方：(以下简称甲方)__________

　　乙方：(以下简称乙方)__________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，就竹溪县供电局中央空调工程安装采购有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程范围：

　　竹溪县供电局中央空调设备采购、施工安装、调试。

　　二、工程要求：

　　按照甲方与业主签定的中央空调合同的.安装要求，按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。

　　三、工程造价及费用支付：

　　1、本工程总造价为人民币：以上价格不包含主机基础，主机电源，主管道的钢架的使用费。

　　2、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款，乙方进场施工。

　　3、乙方银行账户：

　　四、工程质量：

　　1、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工，若因工期逾期交工造成甲方损失，损失由乙方全额承担。

　　2、乙方使用的材料必须符合国家标准，对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收，对不符合要求的材料，甲方有权要求乙方更换，且由此带来的工程延误等损失由乙方自行承担。

　　3、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工，对安装过程中的安装质量和工艺，甲方技术人员有权进行检查，对不符合要求的，乙方必须无条件整改并自行承担一切误工等损失。

　　五、设备及工程报价一览表

　　六、售后承诺

　　1、系统保修：安装工程保修期为2年，保修起始时间为工程完工验收之日起开始计算。保修期内因安装质量导致故障，由乙方免费维修。若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障，乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商，维护事宜。

　　2、设备自出厂之日起保修2年，若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障，乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商，维护事宜。

　　七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可向当地人民法院诉讼解决。

　　八、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效!

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　空调安装安全协议书 8

　　甲方：________

　　乙方：________

　　按照《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：________

　　工程地点：________

　　工程内容：格力商用空调设备销售及安装。

　　2、开工日期：_______定货________天设备到达施工现场。

　　安装施工工期：________天

　　技术指标：建筑面积为____________平方米，制冷面积为____________平方米。

　　制冷、制热运行室外环境温度范围为：—15℃—+43℃。

　　冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃—28℃。

　　第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　1、合同语言：中文。

　　2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法规。

　　验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。

　　第三条合同总造价：

　　第四条付款方式及期限

　　1、预付款数额为供货合同签订后7日内付________%；

　　2、货到工地现场经验收后付________%；安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付________%；质保金：____%。

　　第五条甲方工作及责任

　　1、确认施工场地具备开工条件；

　　2、水、电等施工管线进入施工场地；

　　授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。

　　甲方将室外机的电源提供至室外机旁。

　　提供施工用电。

　　第六条乙方工作。

　　1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。

　　即货物的供货及施工、安装、调试、检测。

　　2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。

　　按格力厂方提供的施工图纸施工。

　　施工防护工作的要求：按________省建筑工程施工防护措施规定执行。

　　成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。

　　3、施工场地清洁卫生的`要求：按工段进行清理打扫卫生。

　　工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。

　　4、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。

　　5、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。

　　6、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。

　　第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。

　　第八条、隐蔽工程中间验收

　　中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。

　　第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。

　　第十条验收：工程验收日期双方协商而定。

　　甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。

　　第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款。

　　第十二条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。

　　第十三条保修

　　1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为________个月。

　　2、____年内免费上门保养服务。

　　终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。

　　第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。

　　第十五条不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震；7级以上持续4天以上的大风。

　　第十六条争议

　　1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。

　　如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。

　　第十七条合同生效与终止

　　1、合同生效的日期：____本合同自签定之日起生效。

　　2、合同终止的日期：____本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。

　　第十八条合同份数

　　合同文件共计两份。

　　甲乙双方各持壹份。

　　第十九条合同签订日期和地点

　　1、本合同签订的时间：________年______月______日

　　2、合同签定的地点：

　　第二十条双方需要说明的事项

　　1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。

　　2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　甲方：________乙方：________

　　地址：________地址：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　委托代理人：________委托代理人：________

　　日期：________日期：________

　　空调安装安全协议书 9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《合同法》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况,经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料（标准配件均为市场常用品牌）方式，盘管安装单价为2000元每台

　　（含风管风口三速控制开关），模块主机安装单价为2000元每台，按实结算（不含税，）。

　　三、工期和保修

　　1本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2甲方提前通知乙方进行室内安装,室内工程工期为自乙方进场之日起7天,整个系统调试完毕时间,乙方配合装修公司进度。

　　3由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　4本项目保修期为系统自竣工日期起系统壹年。保修期内，如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行免费维修。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1、合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2、余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1甲方责任：

　　提供乙方施工所需场地。

　　严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

　　甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的'接洽由甲方负责。

　　对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2乙方责任：

　　接受甲方的监督与管理。

　　建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。 2本合同签订生效后,甲方不按合同约定时间付款,乙方工期可相应顺延。

　　3保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。

　　3如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；并安装完毕经甲方验收合格；保修期届满，本合同终止。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:

　　乙方：

　　日期:

　　空调安装安全协议书 10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　(甲方)经营出售的_______品牌空调商品，现委托给乙方安装，为了长期友好合作，双方应遵守以下条款：

　　一、乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍，熟悉制冷技术原理，具有熟练安装和维修制冷空调器的.能力，有相应的工具装备。

　　二、乙方上门安装空调时，遵守品牌厂家的执行标准，做到仪表大方、着装整齐，不得在安装过程中向用户吃拿卡要，如果造成投诉，甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。

　　三、乙方在安装完成后，及时向甲方提供安装卡，以便甲方向厂家报单。

　　四、空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调换，如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用，乙方应在24小时之内上门维护，直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的标准，在此期间空调因安装造成的故障，乙方应及时上门维护。

　　五、乙方应严格执行安全操作标准，安装过程中因操作不当造成自身安全问题，乙方自己承担责任。

　　六、甲方对乙方的。安装费用进行按月及时结算，不得拖欠。

　　未尽事宜：____________

　　甲方：___________有限公司(盖章)

　　乙方：___________(盖章)代表签字：____________

　　代表签字：____________

　　日期：___________

　　______年______月______日

　　空调安装安全协议书 11

　　发包人(甲方)：__________

　　承包人(乙方)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地点：__________

　　二、合同范围

　　1、本合同范围：__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　2、乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。

　　3、甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　4、招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价

　　本合同总造价为：__________ ￥ ________元。人民币大写：______________元整。

　　1、"合同价格"是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　2、合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3、合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　4、合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　5、除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　1、合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____﹪为设备预付款;

　　2、主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%

　　3、工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____﹪。

　　4、安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____﹪。

　　5、质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。

　　五、工程工期

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　1、乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　2、在合同生效以后，日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　3、乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　4、如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5、遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。

　　六、工程验收

　　1、乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。

　　2、安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　3、甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的'质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　1、乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　（1）对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　（2）乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　2、如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

　　八、质保期

　　1、质保期从竣工验收合格之日起计算年，主机设备保修年。

　　2、乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品，风机盘管及末端为产品。

　　3、在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。

　　4、在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　5、若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　1、由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　2、若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　3、乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

　　十、不可抗力

　　1、如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　2、不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　1、乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　2、乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　3、乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、合同终止

　　1、双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　2、凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　（1）由于不可抗力的原因而不能履行合同。

　　（2）当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　（3）乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、争议的解决

　　1、本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》。

　　2、双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　3、仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　4、在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、合同生效及其他

　　1、本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。

　　2、在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　3、合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　4、合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　5、合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托人：__________委托人：__________

　　开户行及帐号：__________开户行及帐号：__________

　　联系方式：__________联系方式：__________

　　日期：__________日期：__________

　　空调安装安全协议书 12

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地址：_______

　　三、工作内容：_______

　　乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

　　乙方安装施工范围、内容如下：

　　序号、安装项目、单位、数量、备注。

　　1、空调主机1台

　　2、风机盘管1台

　　3、空调箱1台

　　4、水泵1台

　　5、镀锌铁皮风管10㎡

　　6、空调供、回水管1项

　　7、冷凝水管1项

　　8、开关、风口1项

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

　　(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;

　　(5)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。

　　(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　(7)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

　　(8)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　2、乙方责任

　　(1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

　　(2)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;

　　(3)严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　五、工程安装费用表：

　　序号、安装项目、单位、数量、单价(元)、合价(元)

　　1、空调主机1台

　　2、风机盘管1台

　　3、空调箱1台

　　4、水泵1台

　　5、镀锌铁皮风管10㎡

　　6、空调供、回水管1项

　　7、冷凝水管1项

　　8、开关、风口1项

　　9、工程费用总计______________

　　工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

　　六、付款方式

　　1、工程安装总费用为人民币_______元整，人民币大写_______元整。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的'30%人民币______________元整。

　　进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币______________元。

　　室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币______________元。

　　剩余工程总款的20%，人民币______________元。

　　元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清(注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用)。

　　七、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　八、其它约定

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　帐号：_______

　　日期：_______

　　空调安装安全协议书 13

　　合同号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经共同协商一致，甲方委托乙方负责甲方中央空调主机的技术维护工作。根据《民法典》及有关规定，在双方相互诚信的基础上为明确各自的责任，经共同协商特签订本合同，双方共同严格遵守。

　　一、乙方根据相关技术标准要求，对甲方所使用的下列中央空调设备进行全年的维护保养工作，以使机组达到最佳运行工况及最佳运行效率，提高中央空调系统的整体安全运行系数：

　　1、风冷机组设备品牌：型号：数量:

　　二、乙方根据相关行业技术标准，负责承担甲方所使用的中央空调主机维护工作，延长空调主机、系统管道、空调末端装置及相关辅助设施的工作寿命，为大楼最大限度的节省空调系统的运行费用。

　　三、甲方责任：

　　1、合同履行期间，甲方应给予乙方工作人员充分配合。

　　2、甲方若发现机组工作失常或发生故障，以及状况不良时，应及时通知乙方。

　　3、提供正常的供电电源及供电设施。

　　4、根据乙方提供的银行帐户，按合同规定方式和时间，向乙方支付合同款。

　　四、乙方责任：

　　1、合同期间，乙方必须每年派工程师到甲方处，免费对甲方的相关操作维护人员进行一次

　　专业培训，帮助提高甲方操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高甲方工作队伍的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。

　　2、根据系统具体运行状况，调整及观察空调主机开机、运行状况，为甲方制定合理的运行计划及主机开、停机时间表。

　　3、合同期间，乙方定期每季度一次派员到甲方机房进行巡视检查和保养，以便能及时发现并排除各种故障隐患。

　　4、每年停机期间，对上述空调主机设备进行一次年度性的全面检修、维护、保养工作，确保在下一个运行期主机能安全、高效运行。

　　5、乙方每年只提供四次应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在6小时(节假日及下班时间 8 小时)内到达现场(因交通原因延误的除外)进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知甲方，并提供处理方案及工期。

　　6、每次工作结束后，乙方向甲方提交书面技术服务报告(一式两份)。

　　7、乙方不定时为甲方提供技术咨询与指导服务。

　　8、合同期间，乙方工作人员修理、检测等工具费用均由乙方承担。

　　五、合同期间，所需更换或补充的'零配件及材料费用由甲方负责。乙方以优惠价向甲方供货。

　　六、合同期间，乙方不承担设备由非乙方人员造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由乙方工作人员工作失误导致设备损坏的，其修复费用由乙方全部承担。

　　七、甲方若对乙方的维护保养工作不满意时，有权利要求乙方对其工作进行改进。合同履行期间，任何一方不得随意终止本合同。若需要变更或终止本合同时，必须提前一个月以书面形式通知对方，双方友好协商一致，方能生效。

　　八、违约责任：

　　合同期内，若乙方违约，则每天向甲方扣付合同总价款千分之五(5‰)的违约金，若甲方付款违约则每天向乙方支付应付款千分之五(5‰)的违约金。

　　九、中央空调主机全年维护保养人工费：￥元整(人民币元整)，若机组出现较大故障，如需拆修压缩机、拆换压缩机马达、穿管等则维修人工及材料费另计。

　　十、付款方式：

　　1、甲方向乙方支付中央空调主机全年维护保养人工费：合同签订后一周内付80%，计￥元整(人民币元整);合同期满前一周内付20%，计￥元整(人民币元整);

　　2、中央空调主机全年维护保养材料费100%预付款。(材料费用清单详见合同附件)

　　十一、本合同期满后，双方发生的债务，不受合同终止的影响，债务人应向债权人继续偿还未结清的款项。

　　十二、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　十三、合同有效期：从20 年月日至20 年月日止，为期年。

　　十四、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商达成一致。

　　十五、本合同附件与合同同等有效，自合同签订之日起生效。

　　十六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： __________乙方：__________

　　(盖章) (盖章)

　　代表：__________ 代表：__________

　　日期：__________年 __________月 __________日日期： __________年 __________月__________ 日

　　空调安装安全协议书 14

　　甲方（安装方）：_____________

　　乙方（委托方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，双方在平等自愿的基础上，就乙方安装甲方所购买的空调达成以下协议：

　　一、安装位置：_____________

　　二、安装数量：_____________

　　三、安装日期：_____________

　　四、安装费用：__________元

　　五、付款方式：_____________

　　六、安装要求：

　　1.安装方要对安装位置的环境进行现场调查，确定空调的安装方案，遵循国家有关规定进行安装。

　　2.安装方应保证安装质量符合国家规定的安装标准，并提供安装质保服务。

　　3.安装方应根据实际情况，合理安排人力和物力，保证工作的质量和进度。

　　4.安装方应向乙方交付安装报告和使用说明书，并对使用过程中的常见问题和应急措施进行简单说明。

　　5.安装方应对乙方的房屋和家具等财产妥善保护，保证安装过程中不引起任何损坏。

　　七、乙方承诺：

　　1.提供安装所需的.基础设施和服务设施，并为安装方提供必要的协助。

　　2.支付安装费用，并按照约定的时间进行付款。

　　八、协议生效：

　　1.本协议经过双方签名盖章后生效。

　　2.本协议为正本一份，甲方和乙方各持一份。

　　3.本协议未尽事宜，双方可以在协商一致后签订补充协议。

　　甲方（安装方）：_____________ 签字：_____________

　　乙方（委托方）：_____________ 签字：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

　　空调安装安全协议书 15

　　甲方：开鲁___小学（以下简称甲方）

　　乙方：通辽___有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友好协商，就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议：

　　第一条工程内容：

　　工程名称：新建餐厅空调安装

　　工程地点：开鲁县___小学

　　承包范围和内容：中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　合同工期：

　　开工日期：20__ 年__ 月__日

　　竣工日期：20__ 年__ 月__日

　　工期总日历天数为：10 天

　　第二条双方责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，

　　2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

　　3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

　　4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。

　　乙方责任：

　　1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。

　　2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）进行施工组织和具体实施，保证质量。

　　3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。

　　第三条合同价款及支付：

　　1、合同价款：本合同总金额大写：贰万元整。

　　2、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即 10000.00 人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即 10000.00元人民币

　　3、付款账号：

　　银行账号：

　　持卡人：

　　开户行：

　　第四条质量标准、验收及工程质量保证：

　　1、工期：同合同工期。

　　2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。

　　3、竣工验收：

　　3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。

　　3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。

　　4、工程质量保证：

　　4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的`事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。

　　第五条违约

　　1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过10天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。

　　第六条仲裁及诉讼

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。

　　第七条合同生效及其它

　　1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

　　2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。

　　3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。

　　4、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　（盖章）

　　代表签字：

　　日期：

　　空调安装安全协议书 16

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方因工作需要，经公司批准，同意招用乙方，根据有关规定，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：

　　一、合同期限：

　　自___________年___________月____________日起至___________年__________月__________日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理有关手续。

　　二、工作任务

　　甲方根据工作需要，安排乙方在_____________岗位，承担_______________工作任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整工作任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。

　　三、劳动时间与劳动报酬

　　(一)劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为为每日___________元，每月__________元。加班工资，按不低于国家规定的.标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。

　　四、违约责任

　　甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。

　　乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方_____________元，否则甲方不予办理离单位手续。

　　五、双方认为需要约定的其它事项

　　1、安装人员外出需穿公司制服，配带工作证，不跟客户不发生冲突，做到微笑服务。

　　2、客户需收签单据，交回公司，将算整个工作完成。

　　3、安装师傅出外墙工作必须配带安全绳。

　　4、安装过程中，不按公司规定进行安全施工，出了事故自行负责。

　　5、收取用户费用需开收据，需用户签名字。

　　6、损坏用户物品，自己承担，与公司无关。

　　六、附则：

　　本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。