单项工程建设承包协议书

单项工程建设承包协议书

　　现如今，协议使用的情况越来越多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编精心整理的单项工程建设承包协议书，欢迎大家分享。

单项工程建设承包协议书1

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程劳务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称

　　工程地点结构层次建筑面积

　　二、承包范围本工程图纸范围内全部土建工程的模板制作及安装，完工后清理整理模板、木方钉并清理干净，装卸租借的钢管、钢模、扣件、夹板、木料等。

　　三、工程期限

　　必须严格按照工地负责人所制定的进度计划执行，以各分部、分项工程书面交底签字为准。根据各阶段进度密切配合工地负责人，及时配备充足的劳动力，根据工程进度的需要，必要时加班加点。

　　四、质量标准

　　依照本工程施工图、设计变更、技术交底书、现行国家有关标准及本公司的质量操作要求施工，对不符合质量标准的要认真处理，由此造成的损失有乙方负责。

　　本工程约定的质量等级为五、甲乙双方驻工地代表及至全职权甲方驻工地代表职权全面负责本工程施工管理工作，对工程的质量、进度、安全文明施工、成本等全面协调管理，对劳务队伍进行管理。乙方驻工地代表职权全面负责劳务队伍的管理，对劳动力进退场按甲方要求进行安排，对承包范围内的工程质量、安全文明施工等负责。

　　六、长木方不能锯成短木方使用，模板一定要按各纸尺寸合理使用。如屡教不改，每次罚款贰佰元，以照相为准，从生活费中扣除。

　　七、二次结构一定要按各纸尺寸，必须贴胶带，主体封顶后，所有木方、模板全部清理堆放整齐。

　　八、材料机具供应

　　本工程包工不包料，甲方负责提供质量合格的材料并及时组织进场。甲方提供的施工机具为垂直机械运输，除上述甲方提供的施工机具外，本工程施工用的其他小型机械、工具、用具均由乙方负责。

　　九、安全文明施工

　　7.1甲方按规定提供安全防护设施和必要的劳动防护用品，对乙方施工人中进行安全教育及安全技术交底，按上级及本公司有产规定对安全生产、文明施工进行管理。

　　7.2乙方必须遵守施工现场各项管理制度，安排专人负责文明施工工作，工地现场做到材料堆放整齐、工完场清、合理配料、不得浪费，必须达到/级文明工地标准。

　　7.3本工程实行风险承包，有关风险因素已考虑承包价格内，乙方作业人员因违章作业发生安全事故而产生的全部损失由乙方自负。甲方出于人道主义的精神，视具体情况给予适当的经济支持，乙方应为现场作业人员办理必要的保险。

　　7.4乙方对所进场人员必须编制名册报给甲方备案。

　　十、价格约定

　　完成本合同约定的全部工作内用，达到约定期质量、工期、安全文明的.要求，本工程劳务价格按砼与模板接触面积为60元/m2在工程质量评定中，如因乙方责任，致使本工程达不到元。在安全文明工地检查评比中，如因乙方责任，致使本工程达不到/级文明工地标准，乙方愿罚结算价格的/ 。

　　十一、工期的约定

　　乙方必须约定的工期完成全部承包内容，如乙方不能按期完工，每拖延一天罚款20xx元，在施工过程中，严格按照工地进度计划完成，如乙方原因完不成，每次扣罚元。

　　十二、付款约定]

　　1、基础工程完工甲方节点款拿到后按工资总价的予以付款。

　　2、工程竣工验收合格后付至结算价的%。余款在第二年年底结清。

　　工程施工中遇有变更，甲方及时通知乙方。乙方按变更通知组织施工，无大的工序变更，承包单价不调整。

　　十三、如乙方不服从甲方施工现场管理人员的管理，不能满足工程总体施工需求，甲方有权解除合同，造成的损失有乙方承担。

　　十四、本工程必须有乙方自有的劳务队伍承担施工和管理，不得转包。

　　十五、未尽事宜，双方协商解决。

　　十六、本合同一式二份，双方各执壹份，自签定之日起生效，解释权归甲方所有，其他约定事项：

　　1、乙方违反施工现场管理条例所处罚款在当月生活费中扣除。

　　2、由于乙方原因产生质量问题而返工所造成的损失均有乙方负责。如造成甲方材料损失则乙方需照价赔偿。

　　3、工地上乙方工人不得与其他班组工人打架、斗殴。在工地内有偷盗及赌博行为，如发现则依次罚款5000∽20xx0元。

　　4、乙方必须按图施工。质量符合国家标准，成品分类堆放整齐。每天工完场清，场内干净整洁，原材料、成品堆放整齐，每发现一次不符合要求罚款500元。同时乙方必须对其他分包单位的施工成品进行保护，不得破坏和偷盗，发现一次罚款1000∽20xx0元。另材料不准浪费和多用、以大代小，每发现一次罚款500元。

　　甲方代表：

　　签订日期：乙方代表：年月日

单项工程建设承包协议书2

　　甲方(委托人)：

　　营业执照注册号码：

　　乙方(居间人)：

　　居间人姓名：

　　身份证号码：

　　居间人姓名：

　　身份证号码：

　　居间人姓名：

　　身份证号码：

　　居间人姓名：

　　身份证号码：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.乙方接受甲方委托，负责就______________________有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。

　　1.“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2.乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　3.乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1.甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。

　　2.如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的'分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　1.本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额______%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的______%计______万元(税后)，作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。

　　2.本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割______%居间服务费，计______万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔______%的居间服务费，计______万元;当工程完工验收后______天内兑现最后______%的居间服务费，计______万元(按工程审结价进行调整后支付)。

　　3.甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：

　　五、特别约定：

　　1.甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

　　2.居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　3.本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。

　　六、保密事项

　　1.甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。

　　2.乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。

　　七、合同终止

　　1.本合同签字生效后，如果______年______月______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2.如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3.甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项

　　1.本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。

　　2.本合同双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人或委托代理人：居间人或委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订地：

　　合同签订日期：

单项工程建设承包协议书3

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　根据工程建设需要，甲、乙双方就工程 单项工程承包事宜，达成协议如下：

　　一、工程名称：工程

　　二、承包范围及内容：

　　三、承包价格及结算方式：

　　四、质量及工期要求：

　　1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。

　　2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

　　五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。

　　六、付款方式：

　　甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：____________

　　经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应____%的工程款

　　作为保修金。保修期为__年，保修期满，甲方结清余款给乙方。

　　七、其它事项：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：

　　2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。

　　3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。

　　4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的`材料费给甲方。

　　5、双方需约定的事项：

　　八、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。

　　九、本合同一式贰

　　甲方;__________ 乙方：__________

　　时间：__________ 时间：__________

【单项工程建设承包协议书】相关文章：

单项工程建设承包协议书12-30

工程建设承包协议书12-16

建设工程承包协议书08-27

工程建设承包协议书02-02

单项工程承包合同05-05

砼单项工程承包施工合同08-12

模板单项工程承包施工合同11-16

钢筋单项工程承包施工合同03-15

单项工程协议书07-28

模板单项工程承包合同11-15