【推荐】设备租赁合同范文合集7篇
在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的设备租赁合同7篇，欢迎阅读与收藏。
设备租赁合同 篇1
甲方：
乙方：
合同日期：
根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致签订本合同。
一、项目内容：
乙方承接甲方公司(正月十五晚会即20xx年2月6日晚会)舞台、灯光、音响、灯架设备的租赁服务具体配置见附件清单。在甲方确认后签订合同。并按甲方要求时间完成施工、调试、后期节目制作合成工作。
二、产品验收标准：
1.品牌、数量与附表所列规格、型号相符。
2.保证灯光、音响调试最佳效果。
三、合同金额及付款方式：
1.合同总金额：人民币元整(￥元)。
2.甲方在签定合同时首付给乙方灯光音响设备租赁订金即人民币元整(￥元)，余款人民币元整(￥元)在使用保证灯光、音响调试最佳效果之后，开具发票挂账后一周内一次性付清。
四、施工标准及工期
乙方负责设备的运费、税金.乙方负责安装调试，达到合同第二条第二款的验收标准，安装调试音响所发生的零配件均有乙方负责。合同签订后乙方须在甲方要求时间内将全部设备发至现时间从年月日至年月日
五、违约责任：
1.乙方有违第一、二条之规定外，每延误一小时按合同总额百分之二十付给甲方违约金。
2.如演出设备租用时间延期或更改甲乙双方协商解决，甲方给予乙方相应的'费用。
六、合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。
八、本合同执行过程中发生的纠纷，甲乙双方协商解决，若意见不能达成一致，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。
注：
1.乙方自行负责乙方施工人员食宿，设备库房及保管。
2.甲方协调场馆现场电力，保安及工作人员。
3.甲方负责现场演出安全工作。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备租赁合同 篇2
委托方全称： (以下简称为甲方)
服务方全称： (以下简称为乙方)
为了确保日常保洁工作的顺利进行，甲乙双方本着共同协作，互惠互利的原则，经充分协商制定本合同。具体承包合同条款如下：
第一条：保洁期限
洒水车保洁期限： 年 月 日至 年 月 日。
第二条：洒水车保洁费用
1、保洁费用为合计为元，大写：元，大写 ( 税金为6%)
第三条：付款方式
1、乙方进场进行保洁第10天，甲方应按洒水保洁费总价的 %( )预付保洁款给乙方，以保证三保洁所用的工人生活费等;乙方施工完成后，甲方一次性付清余款(￥ )(乙方提供发票，甲方公司以现金方式支付保洁费)
第四条：双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)甲方有权对乙方保洁工作进行监督、检查、实施指导，有权对乙方的服务提出意见和建议。
(2)甲方对乙方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和整改。
(3)协助乙方解决工作现场遇到的特殊问题。
2、乙方的权利和义务
(1)坚持质量第一，客户满意的原则，保证洒水车服务井然有序。
(2)乙方员工在工作期间要遵循职业操守，热情服务，保持良好的形象，并服从甲方的监督和管理。
(3)爱护建筑物及各种设施，注意节约水电，因乙方失误造成的损坏，乙方应负责修复赔偿。
(4)乙方派驻到甲方工作的员工工资、洒水车及油费由乙方负责。
第五条：服务人员安排及保洁范围
1、乙方作业人员由经过专业培训和具有专业知识的'高素质人员担任。
2、保洁范围是国际赛车场公共场所洒水保洁。
3、规定工作时间：洒水保洁时间：08:00—17:00
4、在规定的工作时间内清洁人员必须随时在位，有需要随叫随到，确保洒水保洁状况一切正常。如遇超出规定工作时间的加班，按实际加班时长统计好加班时间后，由甲方按37元/小时支付加班费用。
第六条：合同的变更与终止
1、合同的变更须双方协商，并采用书面形式。
2、本合同规定的履行期限届满，合同自动终止;无异议可顺延续签。
3、在合同履行过程中，如遇到不可抗拒的因素，双方可协商变更合同的内容或者履行方式。
第七条：违约责任与合同解除
1、甲方未按合同规定向乙方支付服务费用，甲方应支付给乙方每日3%的滞纳金。
2、本合同依法签订，具有法律约束力,双方共同履行，无正当理由不得无故终止合同，否则违约方应向对方赔偿违约金保洁费总额的20%。
第八条：争议解决。
本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。保留必要时提起诉讼的权利。
第九条：其他
本合同自双方签字、盖章之日起生效;本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，同等有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备租赁合同 篇3
尊敬的审判长、审判员：
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。
据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的'资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。
综上所述：
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武付贤禹律师
二〇一三年一月十五日
设备租赁合同 篇4
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方近友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：
一、租赁设备：_________（如所需设备较多，乙方所列设备清单为合同的有效附件），音响设备租赁协议。电源、场地等请甲方准备。
二、服务日期：_________年_________月_________日_________时至_________年_________月_________日_________时止。如活动时间为一天，甲方需提供乙方午餐及饮料。
三、服务地点：_________。
四、服务性质：_________。
五、租 金支付：
全款总额_________元人民币。此为不含税价（如开发票需交4％税金）。如甲方负责运输，则按双方约定的时间到乙方公司接人员及设备，并在 活动结束后负责运回，合同范本《音响设备租赁协议》。在活动当天，服务人员与设备全部运到并安装调试后，甲方需全款结给乙方，作为劳务报酬。如为多天活动，则需另议。
六、违约条款：
1、双方在签订合同之后，如一方无故取消，需赔偿违约金，为实际损失。
2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断，责任由甲方负责。
3、如为多天活动，设备需放置在活动地点，甲方负责设备的保管，如发生设备损坏、丢失等情况，甲方需照价赔偿给乙方。
七、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定，如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执，双方不得圆满解决，将依照中华人民共和国有关法律，通过有关机构解决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章，即时生效。
九、对于此次活动的.配音师有何评定：优（）良（）中（）差（）原因_________。
十、对于此次活动的音响设备有何评价：优（）良（）中（）差（）原因_________。
十一、补充规定：现金结算。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
地址：_________ 地址：_________
代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________
电话：_________ 电话：_________
传真：_________ 传真：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备租赁合同 篇5
甲方（承租方）：________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：____________________________ 签订地址：___________________
乙方（出租方）：________________________ 签订日期：______年___月___日
身份证号码：____________________________
甲乙双方本着平等自由原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就演出设备租赁事宜，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守：
第一条 服务地点
乙方为甲方提供演出设备租赁服务，服务地点为____________________
第二条 服务内容
详见乙方提供的附件《项目及价格清单》（略）。
第三条 服务方式
乙方按照《项目及价格清单》（略）提供器材安装、调试、使用及其它服务项目。
第四条 服务期限
自____年____月____日起至____年____月____日止。
第五条 合同价款
本次租赁项目总造价为人民币_____元整（大写：___）,如有增减设备或制作按实际发生额结算。
第六条 付款方式
合同签字后甲方向乙方支付_____％（合人民币_____元）的预付款项,服务结束后_____日内甲方向乙方支付剩余款项。
第七条 甲方义务
1．尽可能为乙方提供安装的便利条件：即施工、电力、时间、场地等，以保证正常施工；
2．按合同约定的期限支付工程款项；
3．保证现场器材的安全。
第八条 乙方义务
1．按照甲方要求提供所用器材的运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》（略）；
2．提供技术人员在现场进行协调及支持；
3．在指定时间内完成安装与拆卸。
第九条 维护方式
乙方向甲方提供的器材，若因以下原因造成的器材损坏由甲方负责赔偿（或支付维修费），若损坏的器材已无法修复，甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿：
1．甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏；
2．设备因欠佳的环境而导致的故障，如过高的输入电压等。
第十条 违约责任
1．乙方所提供的器材与《项目及价格清单》（略）不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求，由乙方免费更换，如对甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
2．如因客户原因，甲方须更改此次活动的时间、地点，须至少提前_____小时通知乙方，如因甲方原因取消此次活动，甲方应向乙方支付总款项_____％的经济补偿；如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行，甲乙双方均不承担责任，甲方须支付乙方已发生费用。
3．如因乙方原因，未能及时安装和调试清单所列器材，致使甲方活动未能正常进行，对甲方造成的损失，乙方应根据甲方的损失程度，支付相应的经济补偿。如因甲方原因未能提供安装的正常条件，如：电力、时间、场地等等，在乙方提出来之后未改善，导致效果不佳，或不能正常进行，甲方的损失自行负责。
第十一条 陈述和保证
1．甲方向乙方陈述和保证如下：
（1）其有权进行本协议规定的`交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；
（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2．乙方向甲方陈述和保证如下：
（1）其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；
（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十二条 合同解除
符合以下情形的，可以解除本合同：
1．双方经协商一致同意的；
2．因不可抗力致使本合同不能履行的或没必要履行的；
3．合同一方违反本合同约定，守约方根据本合同约定提出解除本合同的。
第十三条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十四条 法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十五条 附则
1．本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份。
2．双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力。
3．乙方单方制订的规章制度也作为本合同的附件，规章制度的内容与合同约定相冲突的，以本合同为准，但国家法律、政策另有规定的除外。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
设备租赁合同 篇6
出租方：（以下简称甲方）
承租方：（以下简称乙方）
兹因甲方机械设备不能满足乙方的施工需要，部分机械设备必须进行改造，双方根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定并结合工程具体情况，为明确甲方与乙方的'权利义务关系，经双方协商，在遵守原设备租赁合同（6月21日签定）的基础上签订本补充协议，并互相遵照执行。
第一条：改造机械设备概况：
搅拌机2台：上料斗爬轨加长；
螺旋输送机2台（含水泥称）：水泥直接输送到搅拌筒里。
要求以上设备状况良好，砼拌合能力达到35立方/小时以上，并必须能满足乙方的其它施工要求。
第二条：改造设备的所有权和使用权：
⒈甲方拥有对改造设备的所有权。
⒉乙方在本合同规定的范围内拥有以上设备的使用权。
第三条：租金结算方式：
在原租赁合同综合单价24。2元/立方的基础上上浮1。8元/立方，合计为26元/立方（贰拾陆元每立方）。
第四条：违约责任：
甲乙双方必须严格履行本补充协议的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本协议。
第五条：本协议一式四份，双方各执二分，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备租赁合同 篇7
承租方(以下简称甲方)：
出租方(以下简称乙方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租设备特签订本合同。
一、机械设备进场时概况
二、设备使用地点及工程项目
本租赁设备仅限于在 用于 工程。
三、租赁设备的所有权和使用权：
1、 乙方拥有租赁设备的所有权。
2、 甲方仅在租赁期内在本合同规定的'范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、租赁期及租金结算方式：
1、 自租赁期满，甲方将设备交给乙方办理退场手续，租赁期间原则上每天平均工作时间为 8 小时。
2、 双方协商每天搅拌机使用租金为人民币大写：
3、 本搅拌机甲乙双方确认估价 壹万捌仟元 整，由于甲方资金不足，现缴来机械押金人民币大写 元，小写 元。
4、 如造成机械丢失或损坏，乙方可向甲方要求赔付机械全额估价和已使用期间租金
五、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用
1、 双方商定设备的进出场费用由甲方全部负担，甲方应在设备退场前5天通知乙方来检查设备。
2、 设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担，设备进场前乙方保证设备满油，退场时甲方保证设备满油。
3、 甲方须保证设备使用过程中的清洗工作，交回时设备必须內膛无渣，否则扣500元或清洗干净。设备损坏必须修复如初。
【设备租赁合同】相关文章：
设备租赁合同06-13
【精选】设备租赁合同07-18
设备租赁合同（经典）07-22
[精选]设备租赁合同07-23
设备租赁的合同10-08
设备租赁合同05-12
it设备租赁合同07-20
设备的租赁合同12-14
设备的租赁的合同07-29
租赁设备合同01-09