工程租赁合同

时间：2023-04-11 13:55:53 租赁合同我要投稿

工程租赁合同集合15篇

　　随着人们法律意识的加强，很多场合都离不了合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家收集的工程租赁合同，欢迎大家分享。

工程租赁合同集合15篇

工程租赁合同1

　　出租方(甲方)：

　　承租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、设备的使用地点及工程情况： 桩基、基坑支护、人防、基建工程。

　　二、租赁设备概况

　　设备名称：挖掘机4台、柴油桩棰4台、空压机2台、混凝土搅拌桩机3台、架管、扣件等

　　随机人员(人数)：10人

　　三、设备的所有权：

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任：

　　1、提供技术型良好的设备。

　　2、设备进入乙方施工现场厚，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

　　3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

　　五、乙方的基本职责：

　　1、为甲方机手提供食宿。

　　2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

　　4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

　　5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

　　六、结算方式及相关事宜：

　　1、租赁期间：自 20xx 年10月15日至20xxX年 12 月 31日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

　　2、结算方式：设备租赁费按包月计算,场和反程运费押金贰拾万元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。

　　3、运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

　　4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

　　5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的'停机损失由乙方承担。

　　6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过伍元以上的部分由甲方承担，伍元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

　　7、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计12小时折合一天)，若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

　　8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

　　七、争议的解决：有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　八、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　20xx年10月15日

工程租赁合同2

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同。

　　以上机械(设备)提供时间为：年月日。

　　第二条、机械(设备)使用地点及工程项目本租赁机械(设备)仅限于在，用于工程。

　　第三条、租赁机械(设备)的所有权、出租权甲方应拥有出租机械(设备)的所有权或依法享有出租权，因机械(设备)的所有权、出租权争议造成乙方损失的，由甲方承担赔偿责任。

　　第四条、租赁机械(设备)的约定条件

　　1、机械(设备)操作人员：

　　2、机械(设备)运行：机械(设备)安装由甲方负责，且需保证机械(设备)配件、构件齐全，在乙方要求使用时间内，应确保机械(设备)正常安全运行。如在乙方正常使用期间，所出租机械(设备) 次以上无法正常工作的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的损失。

　　3、机械(设备)运输：由甲方运输到乙方指定使用地点。

　　4、保险及证照：甲方须办理与机械(设备)相关的保险与证照，如法律法规对甲方经营资格有特定要求的，甲方必须具备相关资质。

　　5、数量增减：基于施工现场很多不确定因素，乙方有权要求甲方增加或减少租赁机械(设备)量，但应提前通知甲方，给甲方必要的准备和处理时间。甲方根据乙方通知，须于日内调整入场机械(设备)数量，不能及时调整或调整不力的`，造成的损失由甲方自行承担。

　　6、质量技术条件：甲方提供的机械(设备)必须符合国家或地方的质量技术标准。如甲方提供的机械(设备)不符合质量技术标准，乙方有权要求甲方重新更换或解除合同。造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。

　　第五条、租赁期限及租金结算方式

　　1、自年月日至年月日(或特别约定为：工程完工为止)。租赁期满天内，甲方应将机械(设备)退场完毕。若乙方需继续使用，应在本合同期满前日内重新签定续租合同。

　　2、租赁费每月结算一次，本月租金在下月日前支付。

　　第六条、租赁机械(设备)的维修、保养和费用

　　1、租赁机械(设备)在租赁期内由乙方使用，乙方应负责日常的维修保养工作，做好设备故障排除、维修工作，使机械(设备)保持良好状态，并承担由此产生的费用。

　　2、机械(设备)的进场费用、退场费用、运输费用、意外损坏灭失的风险由甲方负担。

　　3、机械租赁期间所需的各种油料由方负担。

　　第七条、事故问题的处理

　　1、因机械(设备)性能问题或质量问题造成操作人员、他人人身财产损失的，由甲方承担赔偿责任;

　　2、因机械(设备)操作人员失误，造成他人人身、财产损失，由操作人员的委派方承担赔偿责任;

　　3、因机械(设备)运行造成事故，如乙方需承担责任的，其责任范围为保险理赔后的余额;如甲方未予投保，则甲方应在相关强制保险范围内承担责任;

　　4、因业主原因停工的，乙方应于日内书面通知甲方，甲方应及时调整机械(设备)供应。甲方接乙方书面通知前日内的停工，甲方无权提出索赔;

　　5、因停工造成甲方较大损失需索赔的，双方一致同意交由业主判定具体补偿金额。索赔程序为：在甲方提供充分资料的基础上，由乙方向业主提出索赔，乙方按业主核准的补偿数额，向甲方支付补偿金;如业主没有核准或核准数量较少时，甲方必须服从业主判定，不得向乙方再行提出索赔要求。

　　第八条、甲方的义务

　　1、为乙方提供性能良好的机械(设备)。如提供的机械(设备)不能达到使用要求的，甲方应予以更换。

　　2、设备进入乙方施工现场后，若甲方提供操作人员，其应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

　　3、甲方提供操作人员，其应按机械(设备)操作规程操作。

　　4、在租赁期间，甲方将机械(设备)所有权转让给第三人的，应正式书面通知乙方，机械(设备)新所有权人即当然成为本合同的出租方。

　　第九条、乙方的义务

　　1、因乙方原因造成机械(设备)损坏、丢失的，由乙方负责赔偿，但乙方的责任范围为保险理赔后的余额。

　　2、乙方不得强迫操作人员违章或超负荷作业。

　　3、乙方对入场的甲方机械(设备)进行确认。乙方对机械(设备)的入场确认并不影响甲方对出租机械(设备)正常使用和安全性能所负的保证责任。

　　4、乙方应按时支付租金。如乙方不能按时支付租金的，以迟延支付的租金为计算基数，按每日万分之的比例向甲方支付违约金。

　　第十条、违约责任

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，除一方依法律或本合同约定行使解除权外，未经对方书面同意，任何一方不得擅自中途变更或解除本合同。

　　2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁机械(设备)上随意增加和拆除部件，不得以租赁机械(设备)进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。

　　第十一条、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在四十八小时内通知对方，在取得有关证明以后，可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十二条、争议的解决

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决。协商不成可向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十三条、合同生效

　　本合同经双方签字且盖章后生效。本合同一式份，甲乙双方各执份。

　　第十四条、特别约定的效力本合同特别约定条款的效力优先于其它条款。未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租赁合同3

　　出租方：_____（简称甲方）

　　承租方：_____（简称乙方）

　　根据《经济合同》及有关规定，本着平等互利原则，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致签订本合同。

　　一、乙方因承建工程，现施工临时需要租用钢管、扣件及各种配件，经甲方核实，同意租借，以资共同遵守，乙方同意按甲方规定标准和期限交纳保证金及租赁费。

　　二、租赁品种、数量、租赁费及赔偿费标准：

　　三、乙方与甲方租赁合同时，就携带具有法人资格的法人代表身份证、复印件、营业执照副本复印件（加盖乙方公章），并就在合同后立即提交一份钢管、扣件、配件、配件的进场时间表，以方便甲方按时，按量供应。

　　四、租借自_____年___月___日起至______年___月____日止，如需延长合同，应在合同到期后十天重新办理续租手续。否则，甲方将视为乙方仍在使用，合同也随之顺延并有效。

　　五、租费每月按实际租借数量结算一次，甲方开出结算单十五天之内付清款项，逾期每天加收千分之一的`滞纳金。

　　六、租赁期间不得以保证金抵作租金，承租人全部返还租赁物质并经出租人验收合格并办理完结算后，保证金退还承租人。

　　七、承租人须在每次提取物质五日前告知出租人，并办理出租手续，否则，由此造成承租人的损失由承租人自行负责。

　　八、违约责任

　　1、合同期满后，乙方如未规定的期限办理续租手续，甲方除按乙方实际租用天数并按照合同规定收取租金外，逾期每天加收总额金的千分之一的滞纳金。

　　2、在租赁期间，乙方不得将租赁物转让，转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

　　3、乙方如有以上行为，四方除按规定收取违约金外，同时有权解除合同或向法院提起诉讼。

　　九、钢管每二百五十米为壹吨，扣件壹千只为壹吨，租金税由乙方自负。

　　十、缺损赔偿及修理费计算标准：

　　1、乙方租借钢管不得截断，归还时必须在提货单上注明的尺寸归还，如另外规格代替，应在甲方允许的前提下，按照以长代短的原则，若以短代长，每米赔偿3元或拒收。

　　2、乙方不得在钢管随意钻孔、切割、焊接或以次充分，发现上述情况，甲方有权拒收。钢管缺损每米赔偿20元；扣件扭曲变形、断开裂缝作报废处理。扣件每只赔偿6.5元，缺扣件螺丝每套赔偿0.88元。

　　3、扣件每只收清理上油费0.15元，钢管返还清洗转堆费0.06元/M，钢管弯曲度超过5%——20%以内，校直费每根1根1元元，自行纠正后不变形，不收变形整理费。

　　4、乙方应遵照建筑安全操作规范安装，施工时，必须由专业技术人员负责操作，违章使用或违反操作规程，由此产生的质量、安全事故由乙方承担。

　　十一、乙方租赁的钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货，双方当场点清验收数量，出入库堆放等一切运杂费由乙方承担，提货单由乙方等签字均生效。

　　十二、本合同即发生法律效力，如双方发生纠纷由本地人民法院裁决。

　　十三、担保方要督促乙方保证履行合同所有条款，否则乙方违约的责任由担保方负责。

　　十四、本合同可一式多份，根据需要各执数份。

　　出租方：

　　承租方：

　　担保方：

　　法人代表：

　　经办人：

　　地址：

　　电话：

　　签订日期：xx年xx月xx日

工程租赁合同4

　　机械方(以下简称甲方)：

　　租用方(以下简称乙方)：根据《合同法》的有关规定，经甲乙双方充分协商，就乙方租用甲方机械( )事宜特达成如下协议，经签订并共同遵守。

　　(一)乙方租用甲方台。

　　(二)租用地点： .

　　(三)租用方式：按月包干(包月)，采用按月租计价租赁的方式。

　　(四)租用时间：从年月日开始到年月日止，如工地未完成可再另行协商。

　　(五)租金及支付方式：

　　1、每月租金元(大写元正税后款)，工作时间在每月小时内，如不满小时，月租不变，如工地需加班超时费乙方按每小时元计算给甲方。工作时间每月以机械电脑显示计时，进场显示器走字为 x.

　　2、支付方式：进场时付清当月租金。

　　(六)甲乙双方的责任

　　1、甲方须配备驾驶人员壹名。

　　2、甲方工作人员须遵守乙方的各项管理制度和工作调度，确保安全施工。

　　3、甲方负责机械的辅助材料(保养油料)

　　4、租赁期间乙方确保甲方操作人员每日有时间对机械设备进行日常保养，如注黄油、检查、紧固、清洁等。甲方机械每月有三天正常保养维修时间，如超过三天仍未能正常工作，乙方有权扣回所误天数。

　　乙方责任：

　　1、自协议签订之日起，机械进费由乙方负责x元(大写 )、出场时乙方必须把机械油加满，出场费由甲方负责。

　　2、甲方的'机械的燃油(柴油)、机具在工地做工期间的停放，守护和安全工作驾驶员的食宿由乙方负责。

　　3、由施工现场的地质资料不明、如塌方、坡度、山体滑坡、飞石、河边地带等所造成的后果带来的一切损失由乙方承担全部经济责任。

　　4、遇施工现场危险场面，甲方工作人员有权拒绝乙方指挥，在乙方的指挥下，机械、人身安全所造成的一切损失由乙方负责。

　　5、由于乙方该项目手续不全或与当地人发生纠纷造成的经济损失由乙方负责，与甲方无关。

　　(七)甲乙双方如任何一方违约，必须赔偿对方因此造成的全部经济损失。

　　(八)本协议双方自签字之日起生效，具同等法律效力。

　　(九)本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　身份证：身份证：

　　电话：电话：

　　二O 年月日

工程租赁合同5

　　合同编号：_______________

　　出租方：__________________

　　承租方：__________________

　　签订地点：________________

　　签订时间：________________

　　根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)

　　第二条租赁期限

　　自___________年_________月______日至_________年______月_______日。共计_________天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前___________日内，重新签订合同。

　　第三条租金

　　租金收取：(双方应约定租金计算方式及其支付方式)

　　第四条押金(保证金)

　　经双方协商，出租方收取承租方押金____________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。

　　第五条租赁物资的维修保养

　　租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的'《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

　　第六条租赁合同变更

　　一、在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。

　　二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第七条违约责任

　　一、出租方违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_________%的违约金。

　　2.未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_________%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_______%的违约金。

　　4.其它违约行为。

　　二、承租方违约责任

　　1.不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金__________%的违约金。

　　2.逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金________%的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金__________%的违约金。

　　4.其它违约行为。

　　第八条争议的解决方式

　　_____________________________________

　　第九条其它约定事项

　　_____________________________________

　　第十条本合同一式_________份，合同双方各执_________份。本合同附件_________份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　合同附件(略)

　　出租方(章)：________________

　　单位地址：____________________

　　法定代表人：__________________

　　(或委托代理人)

　　电话：________________________

　　承租方(章)__________________

　　单位地址：____________________

　　法定代表人：__________________

　　(或委托代理人)

　　电话：________________________

工程租赁合同6

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的'经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

工程租赁合同7

　　承租方：________________________

　　出租人：________________________

　　一、出租人将___________辆___________车租给承租人使用，车号分别是：____________________________。

　　二、租期为___________年，自________年________月________日起至________年________月________日止。

　　三、租金每车每月为________元，从合同生效日起计，每月结算________次，按月租用，不足________个月按________个月收费。所用燃料由承租人负责。

　　四、承租人租用的汽车只用于__________________。承租人只有调度权，行车安全、技术操作由出租人司机负责。

　　五、承租人要负责对所租车辆进行维护保养，在退租时车辆如有损坏，应负责修复原状或赔偿，修复期照收租金。因出租人所派司机驾驶不当造成损坏的`由出租人自负，如果致使承租人不能按合同规定正常使用租赁车辆，承租人不负担不能使用期间的租金，出租人应承担每日租金等额的违约金。

　　六、违约责任

　　出租人不得擅自将车调回，否则将按未运输期限租金额赔偿承租人。承租人必须按合同规定的时间和租金付款，否则，每逾期________天，加罚________天的租金。

　　七、其他未尽事项，由双方协商，协商不成，按照合同法规定办理。

　　八、本合同一式________份，双方各执正本________份。

　　出租人(盖章)：____________承租人(盖章)：________________

　　联系电话：___________________联系电话：______________________

　　签约时间：___________________签约时间：______________________

工程租赁合同8

　　出租人：(以下简称甲方)______ 签订地点：_________

　　承租人：(以下简称乙方)______ 签订时间：__年__月__日

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：___________

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：__________________

　　第三条租赁期限：自____年____月____日至___年____月____日，共计____天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的标准：_______________________

　　租金的支付方式和期限：_____________________

　　第五条押金(保证金)

　　经双方协商，出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_______。

　　第七条租赁物资的保管与维修

　　一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的.，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由____人承担。

　　第八条出租人变更

　　一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：__________。

　　第十条本合同解除的条件：_____________。

　　第十一条违约责任

　　一、出租人违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：____________________。

　　二、承租人违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：___________________。

　　第十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交______仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十三条其他约定事项：_________________。

　　第十四条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　第十五条本合同一式____份，合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租赁合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　本着互惠互利原则，经双方协商，就甲方租赁乙方工程机械达成以下一致意见：

　　一、租赁设备如下；

　　二、计算支付

　　1、租赁费用租金按月支付，每月号为结算支付日期，所结算和支付的费用为上月的租赁费用，甲方以转账形式结算支付乙方租赁费用，乙方提供发票。

　　2、结算时，乙方凭甲方机械管理部门提供的机械运转记录和罚款记录到合同部进行结算。

　　3、设备进场、退场费用由乙方承担，甲方不予支付。

　　三、甲方负责燃油费用和机械操作员食宿，乙方负责其他全部机械日常费用。

　　四、乙方必须配备两名机械操作手24小时听从安排，乙方机械必须保证保险手续齐全（含司机保险），乙方机械操作人员在安全的.情况下服从甲方指挥调配，

　　并按甲方指定位置停放，否则出现一切机械安全事故由乙方全权负责（例如油料丢失，机械扳手部件丢失等）。如有不听从安排的，每次事情节扣除相应租金。

　　五、在施工过程中甲方发现乙方因机械性能不好，影响正常施工时，甲方有权要求乙方调换机械或将所租用机械退租。机械每月维修时间累计不能超过2天，超出两天扣除超出天数租金。

　　六、因地震、降雨、灾害天气造成停工三天以上，甲方按天扣除租赁费用。

　　七、施工期间，由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。

　　八、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　九、补充：

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　____日期：

　　账号开户行：

　　联系人电话：

　　____日期：________年____月____日

工程租赁合同10

　　出租方：（简称甲方）

　　承租方：（简称乙方）

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务，经共同协商，订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

　　一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

　　1、设备名称：

　　2、租赁数量：

　　3、租赁设备交接地点：

　　租赁使用地点：

　　4、设备使用高度：

　　二、租赁期限及日期：

　　1、租赁期限自年月日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方，办理续租手续。

　　2、租赁日期：合同经双方签字盖章生效后于年月日安装验收，或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

　　四、租赁期设备的维修，保养与其它：

　　1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成，机构换件不超过8小时，特殊故障在24小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

　　2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

　　3、租赁设备的操作人员每台三人。（工资由乙方承担）

　　4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

　　5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

　　五、甲乙双方责任

　　1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问题（未按甲方提供的`数据施工）所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

　　2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。

　　3、租赁设备的报验费由甲方承担。

　　4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

　　5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测，电梯附墙安装孔由项目负责，使之符合规范要求。

　　6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

　　7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

　　8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

　　9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。

　　10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

　　六、违约责任

　　未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除合同，违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

　　七、本合同一经签定，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

　　八、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章生效。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　甲方代表：乙方代表：

　　日期：年月日日期： XX年 X月X日

工程租赁合同11

　　甲方（出租方）

　　身份证号：

　　乙方（承租方）

　　身份证号：

　　丙方（担保人）

　　身份证号：

　　乙方根据自己的工作需要，要求租用甲方壹台龙工ZL50装载机。经协议，甲方同意乙方租用此机械。为明确甲乙双方在租赁期间责、权、利等有关事宜。特以下协议：

　　一、租赁机械规格型号：龙工ZL50EX。租赁方式：按月出租并按月支付租金，每月租金为税后净陆仟元人民币整（￥XX）不足一月，按每日贰佰元人民币（￥XX元）计算。

　　二、机械使用方式：甲方机械在乙方租用后，由乙方自行调度使用，确保安全施工。甲方不提供驾驶人员。在乙方租用期内出现任何安全责任事故全部由乙方承担。甲方不承担任何连带责任。机械在乙方租用期间的'燃油费、机械修理维护费（包括润滑油）全部由乙方承担。

　　三、付款方式：协议签订后乙方先付给甲方人民币陆仟元（￥XX元）作为保证金，以后按月足额付给甲方租金。

　　四、机械设备安全：乙方在租用期间，要确保甲方机械设备安全，如有被盗、被抢、涨水淹没、塌方掩埋等。乙方要按该机械价值捌万元人民币（￥XX元）全额赔付甲方。

　　五、协议执行地点：内蒙古阿拉善右旗雅布赖镇雅布赖盐化公司机运分厂院内即为乙方归还甲方装载机地点。租金计算：以协议签订之日起至次月相对应日期为计费周期，按月支付。

　　六、丙方负责为乙方担保，如乙方违约，甲方有权要求丙方负责乙方违约所造成的各种损失。

　　七、甲乙双方在租赁机械期间若有任何一方不按协议履行义务的，都有权向有关部门申请仲裁。

　　八、以上协议壹式三份，甲乙丙三方各持壹份。

　　甲方：乙方：

　　20xx年XX月XX日20xx年XX月XX日

　　丙方：

　　20xx年XX月XX日

工程租赁合同12

　　承租方：______________

　　出租方：______________

　　依据《民法典》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就工程钻机、挖土机及钢板租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条设备名称、型号、规格及数量：

　　______________

　　第二条租赁期限

　　设备租赁期限为个月，即自年月________日至年月________日。

　　承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前7________日内，重新签订合同。

　　第三条租金及支付

　　1.租金及计算：工程钻机租金________元/月挖土机租金________元/月(包括工资)12mm钢板每片________元/月，实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　2.租金支付：租赁费用按月计算。每月的25________日由出租方开具当月租赁费结算单及收据交承租方办理月结算手续。承租方应按建设单位支付工程款的情况按月支付租赁费。

　　3.租赁计费起止时间

　　(1)_______年_______月________日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算。

　　(2)在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　(3)机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租________日期为本次的计费结束时间。

　　4.运转时间及租赁费签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能施工不作计费，承租方必须办理到达________日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之________日。

　　5.机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

　　第四条工程项目、工作内容和施工地点

　　1.工程项目：桩基础工程施工

　　2.工作内容：由承包方指定

　　第五条租赁方式及所有权

　　1.租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　2.租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第六条押金

　　经双方协商，出租方收取承租方押金________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。

　　第七条

　　设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等均由承租方自行负责。

　　第八条租赁机械的毁损和灭失

　　1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　2.在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担一切费用。

　　(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　(2)更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　(3)当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。

　　第九条双方义务和责任

　　(一)出租方的义务和责任

　　1.密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　2.负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的.天数不收台班费。

　　3.负责操作人员的工资及设备维修配件

　　4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　(二)承租方的义务和责任

　　1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　2.提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。

　　3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　4.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　5.租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　6.负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　第十条违约责任

　　1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　2.未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　3.承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　第十一条合同变更

　　1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第一十二条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效，有效期自________年________月________日至________年________月________日。本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　承租方(盖章)：______________出租方(盖章)：______________

　　负责人(签字)：____________负责人(签字)：____________

工程租赁合同13

　　承租人(甲方)：

　　出租人(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》《建设工程安全生产管理条例》的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方租赁建设工程机械的相关事宜达成如下协议：

　　第一条租赁机械名称、及租金计算与支付

　　1、租金计算方式：按月计算。不足月的尾数日租金按月租金处以30天乘以实际使用天数计算。

　　2、支付方式：每月支付租赁费的70%，余款待塔吊报停后年底付清。

　　第二条使用地点、项目名称和工作内容

　　1、使用地点：XXXXXX

　　2、项目名称：XXXX项目

　　3、工作内容：垂直水平运输

　　第三条租赁期限

　　暂定自20xx年3月10日至20xx年5月30日(具体以甲方《开报停单》为准)。

　　第四条租金计算

　　1、自安装检测合格之日起计算租金，工程机械租金期满，甲方通知乙方拆除后次日起停止计算租金。

　　2、由乙方进行维护保养作业时，甲方应安排合理的机械维修和保养时间。每月累计维修保养时间超过20小时的部分，甲方可扣减相应的租金。乙方在机械工作间隙期或待工期间所做维护保养，不计算在维修时间内。

　　第五条进出场费用

　　租金机械进出场费及检测备案费用：附着在XX层建筑物的塔吊为该塔吊一个月的租金，附着在XX层建筑物的塔吊为35000元，附着在XX层建筑物的塔吊为45000元。

　　第六条定金和其他费用

　　1、机械操作和维修人员在工地吃住等费用由乙方支付。

　　2、检测备案费用由乙方承担。

　　第七条机械交接与验收

　　1、乙方向甲方移交机械时，双方应就交付机械的型号、规格、附件、数量、质量等共同验收并签署《交接清单》。法律法规规定起重机械必须由具备相应资质的安装施工企业承担安装。安装调试并检测合格才能投入使用，安装调试、检测合格之日视为乙方向甲方移交机械。

　　第八条操作、维护与管理

　　1、双方约定机械由乙方负责操作与维护。操作、维护等上岗人员配备应符合国家或XX市法律法规的要求，也可委托具备相应资质的专业公司承担机械的操作与维护，受托方行为视为该委托方行为。

　　2、塔吊指挥由甲方负责安排。

　　3、因故障造成机械无法正常作业的，乙方应当接到通知后二小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起四小时内未能修复的，自第六小时起免收租金直至机械恢复正常作业日止。

　　第九条双方权利义务

　　甲方权利义务

　　1、有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。

　　2、有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。如因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔偿甲方损失。

　　3、应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金。

　　4、应当为乙方提供机械进出作业、其他维护作业的协助和便利，按时接受乙方交付的机械。

　　5、应当为机械提供安全作业环境，负责机械设备在施工现场的看护，保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损、灭失，应向乙方赔偿。

　　6、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械，不得对机械设施进行变动。乙方权利义务

　　1、有权按照合同约定收取租金。

　　2、因甲方原因导致的机械毁损、灭失，有权要求甲方赔偿。

　　3、应当按照约定的时间、地点向甲方提供合同约定的机械，不得提供淘汰、报废、检验检测不合格的机械。

　　4、应当提供法律法规规定的生产厂家、生产许可证、产品合格证等文件，需要到监管部门备案的，乙方应当提供或办理备案手续。

　　5、应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。

　　6、应当提供技术保障，承担租赁期间的维修保养义务。

　　7、合同约定由乙方提供的操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度，并应拒绝甲方提出的`违章指挥。

　　第十条违约责任

　　甲方违约责任

　　1、未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械，致使租赁机械收到损失，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

　　2、未经乙方书面许可擅自将机械转租的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

　　3、未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的，乙方有权要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。

　　乙方违约责任

　　1、在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应租金外，可要求乙方支付相当于机械日租金300%的违约金。凡停工超过5日的，甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。

　　第十一条不可抗力

　　一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

　　第十二条争议解决

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，可向天津市人民法院提起诉讼。

　　第十三条其他条款

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共4页，一式四份，具有同等法律效力，其中甲方二份，乙方二份。

　　2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、合同签订地：

　　1甲方须保证25T汽车吊安拆条件，

　　2其他约定：高出部分由甲方承担;

　　3租赁费不含税金，如需开具税票，税金由甲方春节报停不超过45天;

　　4塔吊预埋件每台三千元，如甲方挖出归还乙方不收费用。承担;

　　承租方：出租方：

　　法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：

　　经办人：经办人：

　　日期: 日期：

工程租赁合同14

　　承租方：_________(以下简称甲方)

　　出租方：_________(以下简称乙方)

　　为保证工程质量、进度及安全。本着平等互利、公平公正的原则，按照《中华人民共和国经济合同法》及《劳动法》等相关规定，经双方多次协商，现乙方将出租给甲方使用，特拟定如下条款以共同遵守：

　　一、租用机械名称：_________

　　二、作业地点：_________

　　三、租赁时间从_________年_________月_________日起计算，通知出场时间为最终时间，若中途因特殊原因停机，则以现场管理人员通知为准，在工作日历时间段内给予扣除。

　　四、该机械月租金为大写金额：_________人民币，每月工作累计时间以甲方签证认可时间为准。每月只允许修机二天，超出修机时间部分应将工作日历天数在次月顺延，若因乙方机械故障严重影响甲方施工进度，甲方有权要求乙方另找机械代替，由乙方支付代替费用。

　　本机械进出场：

　　1、施工期限在_________个月内甲方支付全额进出场费;

　　2、若施工期限在_________个月甲方支付一半进出场费;

　　3、若施工期限超出_________个月甲方不支付进出场费。

　　五、乙方必须服从甲方统一工作安排，不得无故推脱，不得将机械私自开出工地，不能干与工地无关的事，若不听从甲方安排则甲方有权扣款(造成的所有经济损失由乙方负责赔偿)且终止合同。每天作业完毕后，机械必须由甲方现场管理人员指定地点，自行安排人员看管机械，否则，由此造成的经济损失概由乙方负责。

　　六、施工质量：乙方在施工过程中必须严格按照设计图及施工质量验收规范施工。业主、监理、甲方监督其工程质量，其结果必须符合要求。严禁机手私改边坡坡度、标高、轴线、桩号及里程，否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

　　七、施工安全：乙方在施工中必须坚决贯彻以“安全第一，预防为主”的原则，做到“高高兴兴上班，平平安安回家”。严格遵守安全操作规程及公司各项规章制度，杜绝大小安全事故的.发生，将一切安全隐患消除在萌牙状态。乙方在施工过程中必须保证现场作业人员和施工机械(机手)以及外来人员的安全，否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

　　八、施工进度：乙方在施工过程中必须严格按照甲方的月、旬、周、日进度计划进行施工。若因抢工期或抢险救灾必须无条件服从甲方要求及现场管理人员指挥。否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

　　九、在租期内甲方只提供主燃油(柴油)，乙方自理辅助燃油和润滑油等及各项维护修理费用。

　　十、工程款支付方式：机械进场第一个月，从第二个月开始支付_________，工程完工后一个月内结清余款。

　　十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

　　十二、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方共同签字生效，工程完工并结清余款后合同自动终止。

　　甲方代表(签字)：_________甲方代表(签字)：_________

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　日期：_________日期：_________