设计服务合同
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同起到的作用越来越大,合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编帮大家整理的设计服务合同,希望对大家有所帮助。
设计服务合同1
项目名称:
项目地点:
编号:
委托方:(集团)深圳地产公司
受委托方:
日期:
合同编号:
日期:
委托方:(简称甲方)
地址:深圳市福田区福强路大厦
受委托方:(简称乙方)
地址:
一、项目名称:
项目地址:
项目规模:平方米
二、甲方责任:
2、1在甲、乙双方商定的时间内,向乙方提供有关本项目园林景观设计所需之完整资料及各阶段园林景观设计要求任务书及设计调整意见书),并对所有由甲方提供给乙方的工程进度表及资料的可靠性负责;
2、2负责协调本工程与建筑设计单位及其他相关专业衔接的有关事宜;
2、3负责安排有经验之施工单位按乙方设计要求及效果进行施工;
2、4负责本工程各阶段的政府申报、审图盖章事宜及费用;
2、5负责按照本合约条款规定的设计费用和支付方式,支付设计服务费。
2、6维护乙方的知识产权,未经乙方同意,不得擅自修改或转让给第三方重复使用,如发生以上情况,乙方有权索赔;
2、7提供乙方在该项目现场办公场所,以便解决现场图纸修改及联系情况;
2、8甲方要求乙方比本合约规定时间提前提交设计图纸时,甲方应支付相应的赶工费。
三、乙方责任:
3、1乙方在完成本合约规定之基本职责工作时,必须严格按照双方约定的各阶段设计进度要求进行各阶段设计任务,并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面配合;
3、2乙方未获甲方书面认可时,不得将本合约各设计阶段的成果及设计过程中有关图则文件及资料交于第三者或其他项目使用;
3、3乙方未知会甲方或其全权代表,且未得到书面认可时,不得就已获甲方批准的设计做出任何修改。如乙方未经甲方认可,擅自就已获甲方批准的设计做出修改因而延误工期给甲方造成经济损失,乙方需全面负责;
3、4在设计过程中,乙方有责任参加图纸交底和会审工作,针对设计图纸作必要的阐释;
3、5为配合施工进度和质量,乙方定期进行现场施工指导,及时解决与设计相关的问题;
3、6为配合施工,乙方人员有责任接受甲方或施工方的设计咨询;
3、7为本项目的设计总负责人,为本项目的主设计师,为本项目现场施工指导的负责人,为该项目主要联系人;
3、8为确保最终设计成果充分体现甲方意图,乙方应在设计过程中就中间成果及时与甲方进行沟通;在甲、乙双方意见发生分岐时,乙方只有在接到甲方书面通知并按甲方要求设计,修改所产生的效果、延误工期及经济损失的增减均由甲方自行承担;
3、9乙方各阶段的设计,要与建筑设计公司进行沟通,其中建设性意见做为景观设计的参考依据。同时,乙方应配合甲方的进度与质量要求对其设计范围内的结构、水电、专业照明等相关专项设计图纸进行审核并提供书面意见;
四、乙方工作范围:
4、1具体设计部位:
4、1、1场地的保持与改造;
4、1、2各栋建筑外围软硬景观设计;
4、1、3小区室外活动场地、室外泳池的软硬景观设计;
4、1、4建筑住宅体内平台花园、私家花园设计(各三款);
4、1、5架空层环境设计及架空层墙面、天花的`设计;
4、1、6红线外的市政用地的景观设计。
4、2具体设计内容:
4、2、1各主、次入口、小区围墙、大门及广场;
4、2、2道路及小径等的铺砌设计;
4、2、3车道、停车场、人行区的景观布局及修饰规划(硬景观);
4、2、4工地与护坡的饰面坡度及表面排水;
4、2、5园林景观的花盆、景墙、梯阶、栏杆的设计(园林景观结构工程由土木工程师负责);
4、2、6水景、喷泉和游泳池的设计(园林景观结构工程、机电工程由相应专业与专业公司负责。)
4、2、7小区背景音乐的布点设置及造型(背景音乐机电工程由相应专业负责)
4、2、8小区各类环境灯光照明系统的布局设计(环境灯光由机电工程由相应专业负责)
4、2、9种植土壤要求规范与植物品种的选择;
4、2、10室外家具如花盆、长凳、垃圾桶、地面陈设品等的选用及配置;
4、2、11雕塑品及艺术品(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);
4、2、12健身设施(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);
4、2、13灌溉布点设计(供水量计算、管道之排放及嵌接工程由相应专业负责)。
五、乙方服务不包括之工作范围:
5、1园林景观部分(包括亭、桥、景墙、泳池、球场、健身设施等)的机电工程、土木工程、结构工程;
5、2自动灌溉系统设计;
5、3防水层之设计规范书(由建筑师提供);
5、4申报或送审有关图则之事宜;
5、5效果图
5、6所有工程用料的品质验收;
5、7专业艺术之模型制作;
5、8标识系统、背景音乐系统设计制作;
5、9室内大堂装饰设计;
六、设计阶段及其内容
1、第一阶段:概念设计
1、1场地调查与配合建筑师总体设计
设计时间:从乙方收取设计费定金翌日起计工作天内完成。
1、1、1调查场地现状,分析研究景观、坡道、日照、采光、通风、设计功能等。
1、1、2研究场地的植被、地方材料、历史等。
1、1、3在此期间,甲、乙双方及建筑设计单位进行一次沟通会议,相互交换意见(包括甲方对该项目的市场定位及乙方给予甲方和建筑设计公司关于总体规划和景观相结合的建议等)。
1、2概念设计
1、2、1设计时间:从乙方收齐设计所需之资料及甲方通知后翌日起计工作天内完成。
1、2、2设计成果:
a、初步概念设计阶段:
(1)用地特征及景观现状分析图
(2)小区交通分析图(表达车、人、节点与绿地的关系)
(3)彩色总体平面图
(4)局部景观设计意象图
(5)局部景观剖、立面图(各二个)。
(6)视线分析图
(7)场地空间分析图
以上图纸制作一套展板和a3图册五套作为方案介绍。
b、最终概念设计阶段:
(1)修改之总体彩色平面图
(2)修改之局部景观剖/立面图(各二个)
(3)局部景观设计意象图
(4)手绘局部景观透视图(a3图3-5幅)
(5)设计说明书
以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。
c、方案深化阶段
(1)景观设计完整的总平面图
(2)各细部景观设计的平立面图包括:庭院、架空层、车库、社区入口、围墙等。
(3)植物总平面布置图和主要品种的选择
(4)主要景点、小品的透视图
以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。
第二阶段:扩初设计发展
2、1按照甲方同意的总体概念设计方案,乙方进行深化扩初方案设计。
2、2设计时间:从乙方收到概念方案设计费及甲方通知书翌日起个工作天内完成。
2、3硬质设计成果:(1)深化方案彩色平面图(含架空层)
(2)扩初深化设计各景观(包括硬景、软景)
(3)标高图
(4)水景、喷泉方案概念
(5)铺地、台阶方案概念
(6)材料示意图
(7)局部重要景观剖、立面图
(8)提供主要景观材料样板及材料图片
(9)初步工程成本概算表
(10)材料供应商资料
(11)施工承包商推荐名单
以上图纸提供一式四份及电脑光盘一套。
2、4软质设计成果:(1)扩初(方向性)植物布置平面图(乔木、灌木、草坪位置)
(2)植物目录表
(3)植物组合意象图片
(4)土壤造型概念平面图
第三阶段:施工图设计
3、1按照甲方同意的总体方案及扩初设计,乙方进行施工图制作。
3、2设计时间:从乙方收到扩初阶段设计费及甲方通知书翌日起个工作天内完成。
3、3设计成果:设计成果应满足国家有关规定,同时应满足以下要求:
3、3、1硬景施工图设计
平面图(a2):(1)总体平面图(含架空层部分)
(2)详图指引图(含架空层部分)
(3)定位图
(4)标高、排水图
(5)剖/立面图(含架空层部分)
(6)灌溉给水图
(7)材料示意图
(8)园林照明图
(9)背景音乐布点设置图
细部图(a3):(10)铺地/台阶详图
(11)岗亭/台阶详图
(12)水景/喷泉详图
(13)泳池/戏水池详图
(14)栏杆/花架详图
(15)其他园建(活动场地或构筑物处理设计)的详图
(16)照明灯具图片及有关资料
(17)修改的材料样板
(18)艺术小品示意图片与清单
以上内容图纸提供一式八份及电脑光盘一套。
3、3、2软景施工图设计
平面图:(1)乔木种植图,并附植物名录及数量
(2)灌木及地被植物种植图,并附植物名录及数量
(3)土壤造型详图及效果意念图片
(4)软景规范说明及植物保养说明
细部图:(5)乔木种植详图
(6)灌木种植详图
(7)草坪边缘分隔详图
(8)地下排水图
4、第四阶段:园景施工阶段跟踪工作:
4、1跟踪时间:该项目园林景观施工阶段
4、2此阶段包括:a、
协助甲方解决现场景观施工的技术性问题,在每次工地服务之后就工程的质量改良、或工地问题提供书面意见;
b、协助甲方控制效果,对承建商预备之硬质及种植材料进行考察和核验;
c、乙方应就施工中遇到的问题或甲方提出的现场要求在3天内(不含法定节假日)书面回复。如逾期则处以每天1000____________元的罚款;
d、参加工程验收。
注:以上各阶段设计,在乙方提交设计成果予甲方后,需待甲方签署各阶段确认书后,乙方才可进行下一阶段之设计工作。
七、其它约定:
1、红线内外的景观应整体进行方案设计,但施工图设计可分步进行。
2、甲方对乙方呈交的所有设计方案,如没有异议(小调整不属此异议范围)应及时在《确认书》上签名确认,如有异议应当在呈交设计方案之日起15天内提出(每阶段讨论时间不包括乙方各阶段设计时间),否则视为符合设计要求,3、如甲方需要对甲、乙双方最后确认之方案设计进行修改或变更,必须经甲、乙双方签证认可,时间及费用另行计算,属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改),不在此范围;
4、工程施工进行中所有乙方设计方案之现场修改或变更,必须经乙方核准并由甲乙双方签订修改通知单后方可进行,否则,乙方对设计的质量和效果或者因此引起的施工和工程安全不负责任;乙方也将不承担本合同的任何违约责任;
5、乙方设计方案完成后,甲方必须负责安排及选定具备该类工程经验的单位进行施工,若甲方聘请之施工单位施工质量未能达到设计要求而严重影响本项目的设计效果,乙方将不承担由此造成的责任及本合同所指之乙方责任;
6、如果实际设计工作超过本合同第一项所定总用地面积及第三项所指职责之设计工作范围及内容,需双方另定协议,时间及费用另行计算;
7、乙方负责为甲方设计私家花园及平台花园各三款,若超出三款,收费标准为私家花园每款人民币壹万伍仟____________元整,平台花园每款人民币玖仟____________元整,深度到施工图与现场跟踪服务;
8、乙方提供给甲方施工图纸共十二套,如甲方需要增加份数,则另行收取工本费。
9、项目施工竣工验收完成后,合同自然中止。
八、设计费付款方式:
1、按本合同之工作内容总设计费合计人民____________元整(¥____________元);
①本合同签订后三天内即付总设计费的10%的定金
——即¥____________元;
②初步概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即¥____________元;
③最终概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即¥____________元;
④扩初设计完成50%,并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即¥____________元;
⑤扩初设计全部完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即¥____________元;
⑥合同所属施工图设计完成50%后即付总设计费的15%
——即¥____________元;
⑦合同所属施工图设计全部完成后即付总设计费的15%
——即¥____________元;
⑧本合同设计费的20%余款按该项目景观施工进度比例支付
——即¥____________元。
2、以上费用已包括从本合同签定之日起,乙方为该项目前往深圳工作之20次差旅,若甲方要求更多的差旅,则乙方到深圳的人员工资费、食宿费及交通费由贵司承担,其差旅费收费为:
a、不留宿深圳:500____________元/人/天;
b、留宿深圳:800____________元/人/天,加收在深圳住宿费(住宿为三星级酒店标准)。
3、甲方需要该项目扩初、施工图深化设计阶段同时进行或分期设计,经双方协商后,设计费按该项目实际完成工作量比例支付给乙方。
4、乙方应按各阶段完成情况提交设计费发票向甲方收取款项,而甲方需于收到发票后五天内支付有关款项予乙方。
九、设计批示:
1、甲方委派和认可一名人员负责本工程的一切设计批核事宜,乙方应认可甲方所派委托人的指示,如甲方日后需要更改人选,应以书面通知乙方。
2、甲方在每一阶段前传真的设计要求书应作为乙方进行工作的依据。
3、硬景施工图设计阶段及软景施工图的正式出图前,乙方应提交四份完整的设计图纸供甲方进行审阅,之后,乙方根据甲方的审查意见修改设计,达到甲方的要求后才可出完整的成套图纸。而甲方修改设计内容是属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改)。
十、违约责任:
1、甲方逾期付款或乙方迟延交付设计方案,均应当按照违约履行所设计金额每天万分之五的标准向守约方支付违约金;违约方逾期超过30天,守约方均有权单方解除合同,并要求违约方赔偿因此遭受的损失;
2、任何一方若结束工程或终止合约,解决方法可依下列几点处理:
(1)若终止合约的要求由甲方提出,甲方将负担乙方前阶段的费用;
(2)终止本约之原因,若乙方不履行职责所引起的话,甲方可书面通知乙方终止合约,而不需向乙方支付完成工作部分的费用。
(3)本工程在履行过程中若发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。如协商不成,双方同意由有关之仲裁委员仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、本项目的设计版权应归属甲乙双方共同拥有。
十一、其他
1、如有未尽事宜,双方应另签补充协议解决;
2、本合同一式捌份,甲乙双方执肆份,合同自双方签字盖章之日生效。
甲方:深圳市国际网球俱乐部有限公司乙方:公司
(盖章) (盖章)
甲方代表签字乙方代表签字
日期:日期:
联系电话:
传真:
开户银行:
帐号:
设计服务合同2
委托方(甲方):
受托方(乙方):
签订时间:
签订地点:
有效期限:
中华人民共和国科学技术部印制
填写说明
一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本,各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人(受托方)以技术知识为另一方(委托方)解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的,可按各自在合同关系中的`作用等,在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同受让人。
四、本合同未尽事项,可由当事人附页另行约定,并作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款,应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同
委托方(甲方):成都海关
住所地:成都市高新区天顺中街66
法定代表人:
项目联系人:
联系方式通讯地址:
电话:
传真:
电子信箱:
受托方(乙方):
住所地:
法定代表人:
项目联系人:
联系方式通讯地址:
电话:
传真:
电子信箱:
设计服务合同3
甲方:
乙方:
一、甲方选择的套餐名称:
甲方最后结款期限:
二、甲方的权利和义务
1、甲方委托乙方进行网站设计制作。并根据自身的需要,选定模板风格。
2、网站制作工作全部完成,经过甲方验收后,在一个工作日内,向乙方支付未付的全部费用;乙方予以上传网站。
3、甲方应对其网页所登载内容的真实性、准确性、合法性无条件的负全部责任。
三、乙方的权利和义务
1、乙方应保证域名以及虚拟主机等在甲方使用期间的`合法使用;
2、如乙方网站制作完成,甲方在最后结款期限内尚未支付剩余款项,乙方保留向司法机关提出控诉的权利。
四、验收确认:
1、甲方须在乙方指定空间和时间内进行验收;
2、验收期为乙方指定验收后的三个工作日内,验收合格后,甲方以书面方式签收(《网站建设客户确认单》。超过验收期,甲方即不签收、又不提出书面异议,应视为甲方已验收合格,如甲方在验收期过后即不签收《网站建设客户确认单》又不支付剩余款项,乙方保留向政法机关提出诉讼的权利。
五、费用及付款
1、本合同总款项为____________________元整,先期预付款为总款额的________%,计____________________元整,后期付款甲方须验收合格后立即支付,计____________________元整。
2、附加款项指在甲方认可的情况下增加的页面及效果、功能等,每增加一页按照____________________元/页收费(其他按《网站制作收费明细表》收费)。共计人民币____________________元整。
六、其他
1、本合同书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可进一步协商,并签订补充协议或附件,补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。
4、《网站建设客户确认单》作为本合同附件,是本合同不可分割的一部分。
甲方:联系人:
盖章(单位代理):联系电话:
授权代表签字(单位代理):传真:
联系地址:
本人签名(个人代理):邮政编码:
身份证号(个人代理):电子邮件:
会员号:网址:
_______年_________月_________日
乙方:联系电话:
传真:盖章:
授权代表签字:联系地址/邮编:
电子邮件:
_______年_________月_________日
设计服务合同4
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,结合室内装饰装修的具体情况,就乙方承接甲方卖场设计事宜,双方达成如下协议,以便共同遵守。
第1条工程概况
1、1工程名称:________
1、2工程地点:深圳华强北
1、3承包范围及内容:_________华强北店卖场室内设计,面积:___平米,方案设计、施工图设计、施工配合。
1、4承包方式:包设计
1、5设计周期:20个工作日(按签合同日算)。
① 20________年_________月_________日~_________月_________日,日提供平面主要空间效果图;
② 20________年_________月_________日~_________月_________日,日提供效果图、平面图、部份主要立面图;
③ 20________年_________月_________日~_________月_________日,日提供施工图、效果图;设计周期自订立合同之日起算,以甲方书面通知为准;______________元/ ㎡。
1、6质量等级:优良
第2条甲方责任和权利
2、1甲方须按时向乙方提供设计所需的原始设计资料。
2、2甲方须按合同条件的规定,在乙方按期提供的设计文件达到要求后,按期支付设计费用,甲方应将设计费用支付入乙方指定之银行账号。
2、3甲方收到乙方的方案设计图后,应及时出具明确意见,甲方应出具书面认可,如甲方2日内没有书面回复给乙方则视为设计方案通过,以便乙方进入施工图设计。
2、4甲方须就重大设计变更(包括项目规模、实用性质、工作周期、总体方案等变更)对乙方进行书面确认。
2、5甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底,组织乙方参加验收,验收后及时合同包干总价___(含税___):人民币:_______________元整(RMB_______________元整),其中设计费为出具工作认可书面文件通知乙方。
2、6甲方不能按合同规定时间支付设计费,如无正常理由,按照延期每天0、3%合同金额赔偿乙方。
2、7甲方应全力配合乙方,解决现场条件变化而引起的设计变更或施工配合等事宜。
2、8甲方指派女士/先生为项目负责人,负责合同履行。进行现场协调、办理验收、付款、变更、登记手续和其他事宜。
2、9乙方向甲方提交的所有设计文件的`使用权属于甲方。未经甲方同意,乙方不得以复制、转让等任何形式将设计文件用于本合同以外的项目。
第3条乙方责任和权利
3、1乙方服务范围包含:平面方案图,效果图、施工图设计、施工配合。
3、2乙方应根据甲方设计要求进行设计,乙方按双方约定进度时间进行图纸修改,甲方确认图纸并签字定稿后进行下步作业,因设计修改进度影响工程进度,造成损失乙方承担全部损失。
3、3效果图设计阶段,乙方提供概念图片、平面)通过E—mail;方案深化阶段(方案汇报、A3文本一套、PPT、光盘1份);、施工图设计(提供4套施工图、材料样板1份、光盘1份)。
3、4参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场施工方案交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3、5乙方对于设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方。
3、6乙方重要设计文件应先送甲方审核并经甲方书面确认后方可进行下一步设计。
3、7乙方不能按合同规定时间提交设计文件,按照延期每天5%合同金额总价赔偿甲方。
3、8 方案深化阶段,乙方须合理推荐给甲方选用各类物料及设备。乙方在交付施工图的同时,应提供材料样板(含实样、图片及参考资料)。
3、9乙方应全力配合甲方,解决施工中有关的设计问题及因设计不合理或现场条件变化而引起的设计变更或修改,并征得甲方同意,造成工程施工日期延误或出现损失需承担全部损失责任。
3、10乙方不得将本合同赋予乙方的权利义务转让给第三者。
3、11乙方指派先生为项目负责人,负责合同履行。按甲方要求和施工进度计划组织配合,保质、保量、按期完成设计任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、12双方签订合同后,乙方须向甲方提供下列设计服务:(见附件一)
第4条关于工程设计价款及付款的约定
4、1合同签订后2日内支付设计费的%人民币:_______________元(大写:_______________元整)作为预付款;方案经甲方确认后2日内支付设计费的___%人民币:_______________元(大写:_______________元整);施工图设计完成后2日内支付设计费的___%人民币:_______________元(大写:_______________元整);设计项目施工完成后,余款___%人民币:_______________元(大写:_______________元整)。
4、2合同生效后按合同规定进行支付各阶段的款项给乙方,由乙方出具付款通知,甲方在收到付款通知后7日内予以确认并支付。乙方应向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒付、延付;
第5条违约责任
5、1由于甲方原因未按合同规定时间付款,每逾期一天,甲方应按日支付对应阶段合同价的0、3%作为违约金。
5、2由于乙方原因,设计阶段逾期竣工,每逾期一天,乙方应按日支付合同总价的5%作为违约金。
5、3因一方原因致使本合同无法继续履行时,一方应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5、4合同生效后,单方提出解除合同的,应当按照合同总价30%作为违约金赔偿损失,乙方提出解除合同,乙方需退回甲方支付款项。
第6条争议
6、1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,可采取协商解决或请有关部门进行调解。
6、2双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可以向有管辖权的人民法院起诉解决争议。
第7条其他约定
7、1本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。
7、2本合同自订立之日起生效,如乙方承接甲方设计项目工程,设计合同终止,工程合同生效,工程费用中包含设计费总额,甲方支付设计款项做为初期款项支付工程费用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计服务合同5
设计人员工资及提成比例的规定及奖惩制度
根据总院的要求且针对目前的运营机制,对设计人员工资及提成作出相应的规定,并从20xx年3月1日起执行。
一、工资
1、正式聘用员工工资=设计费提成+福利(五险一金)
2、设计费用提成
(一)正式聘用员工的各工种提成费用如下
1)方案阶段
作方案且作初步设计的,按每平方米人民币0、5____________元计费;只作方案未作初步设计的,按每平方米人民币0、3____________元计费;未作方案只作初步设计的,按每平方米人民币0、2____________元计费。
2)施工图阶段(单位:____________元)
注:如有初步设计的,初设阶段按15%计提,施工图阶段按85%计提。
3)校对阶段(单位:____________元)
3)审核阶段(单位:____________元)
4)重复使用
重复使用的栋号所有专业第一栋按实际面积结算、第二栋按实际面积的50%计算面积;第三栋以上的只按实际面积的15%仅对结构专业计算面积,设计费用按计算后的面积来结算设计费。
5)概预算
概算提成费用=造价X1、75‰X10%
预算提成费用=造价X1、75‰X35%
6)可研报告
一)需要评审的报告(文字部分)=可研合同价X15%
二)需要评审的报告(方案部分)=可研合同价X8%
三)不需要评审的报告(文字部分)=可研合同价X10%
四)不需要评审的报告(方案部分)=可研合同价X5%
7)附属工程
挡土墙、道路、平场、土石方、给排水总图等工种,按以下标准执行:
一)公建=用地面积X0、15____________元;
二)非公建=用地面积X0、10____________元;
(二)试用期员工的工资待遇
1)试用期为3个月到6个月时间;
2)试用期工资=固定工资(2500____________元)+提成(正式员工提成比例的50%)
3)试用期满后和公司正式签订合同后所有待遇与正式员工相同。
(三)根据所做项目完成情况及图纸交付(成套完整施工图)情况按比例提取,具体明细如下:
1)图纸交付后按总费用的30%
2)图纸审查完按总费用的.40%
3)基础验收完后按总费用的10%
4)主体工程验收完后按总费用的20%
(四)设计费用提成所含工作范围及工作量
1)以各专业提供完整成套设计成果为准;
2)各专业前后期现场服务(产生的出差费用严格按照“出差报销制度”)。
3、设计费用发放
(一)发放进度
1)考虑到每个项目的出图周期,设计费用的提成按季度(1、4、7、10月份)结算,未结算设计提成的当月以预支(比例不超过应提费用的60%)设计费用的方式发放。
2)工资发放时间为每月的20日,如遇节假日顺延/提前发放,所预支的工资将在下次的设计费提成中扣还。
3)如遇甲方原因一直未进入审图阶段的项目,根据工程进度及收款进度在交图一年内结算应提比例。
4)如因设计人员的工作失误造成设计费用未能结算的,损失由设计人员承担,按设计人员该项目提成的50%扣罚。如因此造成其他部分的修改,其他设计人员的修改费由该设计人员承担。
5)设计人员违反强规按500____________元/条扣罚。
6)对于审查意见三审的扣本专业设计费提成的20%,四审则不计提设计费;审查意见下达后需在三个工作日内提交回复意见,如无故逾期达到10天内的扣除本阶段应提的全部费用(40%)。
7)如因设计人员个人原因造成各阶段设计成果不能按时交付的,拖欠时间达到三天内的扣500____________元,超过三天以上的按每天100____________元累计扣罚。
8)如因设计人员个人原因或离职造成项目后期服务(各阶段验收、工程联系单的回复、现场突发情况的处理等)工作不能完善的,项目提成费用只按50%结算。
注:设计费用发放按市场部提供的书面通知为准!
(二)设计费个人所得税及三险一金的扣除
1 、三险一金:预付工资当月不予扣减,季度结算时一次性扣除3个月的个人承担部分;
2、个税扣除方法:预付当月不予代扣,待季度结算时,按国家规定的扣除额3500____________元/月X3=10500____________元核算。超过10500____________元的部分,按国家税务局关于个人所得税相关规定予以扣除。
二、对出现设计质量事故,造成经济赔偿的处理方法
1)以我公司承担赔偿的金额为总赔偿额。
2)造成设计赔偿的责任专业设计、校对、审核人员按实际的提成比例进行赔付。
3)公司按公司提成比例赔付。
4)按国家相关的法律法规执行。
设计服务合同6
甲方:
乙方:
依照中华人民共和国合同法,北京绿水源房地产开发有限公司(以下称甲方)就其开发建设的房地产项目-北京绿水源中式别墅区的设计调整、技术服务与咨询、产品创意包装等有关事宜,与四川成都倍特新时代装饰工程有限公司(以下称乙方)本着互利合作、友好协商的原则,达成并签订如下合同:
第一条项目基本情况
1、1项目名称北京绿水源房地产开发有限公司
1、2项目地点北京顺义区后沙峪镇榆阳路4号
1、3项目描述
1、3、1北京绿水源房地产开发有限公司优山美地C区中式别墅项
目是由鲁能集团公司投资建设开发的高档、低密度、生态别墅区,地处北京顺义区,南依温榆河畔、东临北京国际学校,离首都机场仅10分钟路程,其周边地区开发条件成熟、配套完善、项目内规划布局合理、品质优良、产品多样丰富,被业内人士誉为北京中央别墅区的“代表作”。
1、3、2项目占地面积约为300亩、设计建筑面积约为13万平方米。
第二条设计顾问、技术服务内容及工作阶段细分
2、1建筑设计的整体调整及方案修改(第一阶段)
2、1、1建筑调整方案、整体思路及意见;主要街景透视图(不少于三组),应反映出调整后独栋街景、双拼街景、联排街景、透视图可手工绘制;
2、2建筑外立面调整(第二阶段)
2、2、1每栋4个立面及1-2个剖面(共12栋)
2、2、2每栋每层平面布置图
2、2、3每栋屋面布置图
2、2、4每栋围墙门楼图
2、2、5每栋外门窗图(外装饰施工前完成)
2、2、6立面做法节点详图(外装饰施工前完成)
2、2、7组合平面、组合立面图(包括各入口处之街景组合立面和典型双拼、联排街景组合立面)
2、2、8外立面装饰选材及样品
2、2、9以上所称“栋”为项目设计之独
2、2、10提交成果:彩色图纸四套、A3图册四份,并制成幻灯片向甲方演示其设计成果,所有设计成果均提交电子版给甲方
2、3环境及园林景观设计(第三阶段)
2、3、1景观方案总平面图
2、3、2景观方案局部效果图
2、3、3景观分析图(景区分布、功能设置、空间及场所分析)
2、3、4重要区域景观方案设计图及每种户型的两种庭院布置设计图(平面、立面等)
2、3、5主要景点透视图
2、3、6园林小品示意图
2、3、7立意构思、重要植被选材和成长性说明
2、3、8水系分布图
2、3、9园林景观照明设计图
2、3、10园林景观施工放线图、种植图、铺装图材料及饰面施工图
2、3、11提交成果:彩色图纸四套、A3图册四份,并制成幻灯片向甲方演示其设计成果,所有设计成果均提交电子版给甲方
2、4样板区及样板间的室内外设计、家居陈设(第四阶段)
2、4、1六个户型样板间的设计
a)各空间平面设计图及立面图
b)家居布置
c)厨卫有关设备、家具的选型
d)地面装饰装修图
e)吊顶设计图
f)灯泡照明设计及电位图
g)材料说明及样块
h)色彩选择及设计
i)家具及配饰的选型
j)各户型出入口内外装饰设计
k)主要空间的色彩效果图
l)协助甲方对设计方案进行装修造价估算
m)室内各立面图及详图、装修节点大厦样图
2、4、2样板区设计
a)样板区放大平面图
b)样板区街区园林景观、绿植、建筑小品、设施布放、照明设计图
c)样板区整体效果图
d)样板区中式文化包装展示方案
2、5施工技术服务(第五阶段)
2、5、1为使乙方的设计成果得到更好的实现,乙方有义务对其设计成果在实施过程中全面监控,并及时与甲方交流沟通,妥善解决相关问题;
2、5、2施工过程中的设计监控和现场创作:乙方应根据施工过程中所遇到的相关问题,及时协调自己的设计成果与其他专业设计冲突问题,并能根据现场实际情况完善自己的创作成果;
2、5、3施工过程中材料、色彩和质感的选择:乙方应积极配合甲方、工程承包方或其他甲方指定的分包方对建筑材料(主要装饰材料或其他有可能影响到整个工程观感效果的材料)的选择,并以一个有经验的设计师的身份提出合理意见和建议;
2、5、4施工各工种的协调配合:乙方应委派有经验的项目负责人进驻施工现场,妥善协调甲方及各施工企业在施工中各工种的协调作业和配合问题;
2、5、5提供施工中的技术服务:鉴于乙方所提出的设计成果拥有较多的仿古建筑____________元素,在实际施工过程中,乙方应委派有经验的技术人员进驻施工现场提供相关的技术服务;
2、5、6成本控制:乙方应在工程的施工过程中对一些主要装饰材料的消耗量进行控制,并就所选材料的产品说明和价格信息及时与甲方交流沟通,以便甲方控制成本;
2、5、7质量控制:乙方应委派相关人员对工程质量全过程控制,以便设计成果更好地得到实现;
第三条合同价款及支付
3、1费用及支付方式
3、1、1本合同价款为:小写(人民币)2,800,000____________元大写(人民币)贰佰捌拾万____________元
3、1、2本合同为固定总价合同,固定总价理解为乙方完成承包范围内的全部工作内容所发生的全部费用,包含设计费、咨询费、企业管理费、利润、差旅、住宿、交通及政府规定的各种税费等。固定总价为包干总价,不再进行调整;
3、1、3支付方式
甲方根据乙方的工作进度分阶段支付给乙方相应的顾问费用,甲方按下表各阶段支付乙方相应费用的前提是乙方提交的设计成果经甲方初审修改调整后,并达到甲方满意后。
第四条甲方应向乙方提供的以下相关资料和文件
4、1全套施工图的电子文件
4、2项目建筑效果图
4、3甲方项目施工组织进度说明
第五条服务与承诺
5、1乙方承诺由何亚雄本人亲自担任项目设计顾问与技术服务的总负责人,全程负责本项目的设计顾问与技术服务工作,亲自担任主要设计工作;乙方同时组建优秀的、有经验的设计师成立设计小组,专职负责本合同约定的有关项目的全部工作内容;
5、2乙方应保证总设计师每月配合甲方在现场工作不少于7天,并全过程负责样板区和样板间的设计和施工服务工作;
5、3乙方应派3-4名技术人员驻施工现场指导工作,甲方提供相应的办公便利条件;
5、4乙方设计成果的知识产权归甲方所有,甲方有权使用乙方所提供的设计成果和相关资料、图片为产品推广、营销服务。乙方保证所提交的设计成果和相关资料、图片不侵犯第三方权利,如因上述原因造成第三方索赔,乙方将承担全部责任;
5、5乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让其向甲方提交的产品图纸等技术资料,并保证所提交的设计成果在未来三年内不得完全或相似用于北京顺义区市场除本项目以外的'其他开发项目;
第六条合同终止及违约责任
6、1乙方在某一阶段的设计成果不能令甲方满意,甲方有权中止合同;
6、2甲方要求终止或解除合同,甲方可根据乙方的工作进度和阶段工作量,合理支付给乙方费用;
6、3甲方应按本合同第三条所规定的时间向乙方支付相关的用,每逾期支付一日,应承揽违约责任并支付合同总价款万分之二的逾期违约金给乙方;
6、4乙方应按本合同条款之第三条的约定,在规定时间内高效、优质地完成合同规定的工作内容及任务,乙方每延误提交相关成果一日,甲方可扣除总价款万分之二的逾期违约金;因乙方施工过程中的监控不力原因造成实际产品的效果和设计成果存在较大误差的,甲方有权中止合同或扣减合同价款作为甲方损失的补偿;
第七条其他
7、1由于不可抗力因素致使合同无法履行时,甲乙双方应及时协商解决,双方不承担违约责任;
7、2本合同未尽事宜,甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与甲方提交的设计任务书将作为本合同的附件,具有和本合同同等法律效力;
第八条争议及纠纷的解决方式
双方发生争议纠纷时,任何一方均可向由工程所在地人民法院起诉。
第九条合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效
第十条合同份数
10、1本合同正本贰份,具有同等效力,双方各执壹份;
10、2本合同副本肆份,具有同等效力,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:北京绿水源房地产开发有限公司
盖章:
法人代表:
签字:
乙方:四川成都倍特新时代置业有限公司
盖章:
法人代表:
签字:
日期:
设计服务合同7
甲方:乙方:
甲方:
法定代表人或负责人:地址:电话:
乙方:
法定代表人或负责人:地址:电话:开户行名称:帐号:
经双方友好协商,甲方聘请乙方为公司及项目的企业运营及相关广告推广(具体内容详见附件2)提供顾问咨询服务(以下简称“本项目”),双方本着平等互利的原则,特签订如下合同,以资共同信守。
1、定义1、1本合同中
(a) “本合同”指合同正文及其附件,以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本
合同附件均为本合同不可分割的部分,与合同正文具有同等效力。 (b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
(c) “咨询服务”指附件二(详见附件2)中订立的咨询服务内容,以及本合同第10条规定的附
加咨询服务。
(d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包括电子数据交换和电
子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
(e)本合同中的“天”指日历天,年、月、日均以公历计算。
1、2本合同中的各标题仅作为参考之用,不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。
甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中,所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。
3、文件效力
如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的,以合同附件为准,但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。
4、禁止转让
未经对方书面同意,任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利,也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。
5、合同生效
本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效:
5、1经合同双方共同签署;
5、2甲方依照附件一(详见附件1)中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。
6、开始咨询服务
乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。
7、合同变更
双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃,都必须书面进行,且经合同双方签字盖章认可。
8、合同终止
8、1如不可抗力条件持续超过三十天,双方均可向对方发出通知书,然后终止本合同。 8、2本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。
本合同除根据合同约定提前终止外,其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。
10、额外咨询服务
合同执行过程中,甲方如要求乙方提供额外咨询服务的,应以书面形式提出,双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。
11、甲方的权力和义务
11、1甲方应按附件三(详见附件3)约定的内容和期限向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据
和资料;超过约定期限仍未提供的,乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。
11、2甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改,因而造成乙
方工作超出附件二(详见附件2)定义的服务范围和期限时,双方应视当时之实际情况,协商确定相应延期工作日,并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。
11、3甲方应按附件一(详见附件1)的约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的,则甲方应自约定支付期限届满之次日起向乙方支付违约金,每天按该期应付而未付金额的万分之二计算支付。当甲方在约定付款日期届满后三十日内仍然未能按照约定付款的(出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外),乙方有权单方解除本合同,同时,甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。
11、4合同履行期间,甲方因其自身原因而要求终止或解除合同,乙方未开始咨询服务工作的,不退还甲方已付的预付款;在乙方按进度计划完成咨询成果的情况下,甲方应根据附件一(附件1)所约定的付款方式,以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段,不足一个阶段一半时,按该阶段费用的一半支付;超过一个阶段一半时,按该阶段费用的`全部支付。
11、5甲方要求乙方暂停咨询服务的,甲方应提前七日书面通知乙方并说明理由和暂停期限,并按照乙方实际已完成的工作量,支付相应阶段的咨询服务费用,不足一半时,按该阶段费用的一半支付;超过一半时,按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日,则乙方有权选择单独终止本合同。
11、6在任何情况下,甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
11、7合同履行期间,甲方的项目代表为(如需变更甲方应以书面形式通知乙方):
姓名:职务:手机:电话:传真:E-mail:
12、乙方的权力和义务
12、1乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定,并恰当地运用国际上先进科学的咨询技术,依照本合同的各项条款及附件二(详见附件2)约定的内容为甲方提供咨询服务,并提交咨询成果。
12、2乙方应按附件二(详见附件2)约定的时间提交咨询成果,如因乙方自身原因逾期,每逾期一天,乙方应承担该阶段合同费用万分之二的违约金。
12、3乙方应按附件二(详见附件2)约定的咨询服务范围及时间期限,对咨询成果进行相应必要的修改和完善。
12、4合同生效后,除本合同8、1、11、3、11、5款约定的情况外,乙方不得无故终止或解除合同。
12、5在任何情况下,乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应
以合同总额的20%为上限。
12、6合同履行期间,乙方的项目代表为(如变更乙方应以书面形式通知甲方):
电话:传真:
E-mail:
13、免责约定
13、1因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务,合同另一方不承担违约责任。
设计服务合同8
甲方:_______________________
联系人:_______________________
电话:_______________________
地址:_______________________
乙方:_______________________
联系人:_______________________
电话:_______________________
地址:_______________________
______年_______________________博览会将于______年______月______日至______月______日在______市__________________举办。甲方为__________________组织承办方。乙方为__________________参展方。为了保证展会正常进行,维护双方共同利益及声誉,本着自愿、平等合作、互惠互利的原则,订立本合同,以兹双方共同遵守。
一、展位情况
1、乙方参展展位位置:_____________________
2、乙方参展面积:___________平方米
3、参展场租价格:按光地_______________________元/平方米计算,4、总计人民币_______________________元。
二、付款方式
乙方与甲方签署参展合同后____个工作日内须支付人民币____________________元作为场地订金;剩余尾款须在_______年___月___日前支付。
具体如下:场地订金为人民币____________________元,余款为人民币____________________元。
三、甲方的权利和义务
1、展位的分配
甲方结合参展商类型和预约展位档次分配展位。甲方拥有展位分配的最后决定权。未经协商一致,甲方不可随意改变双方在先协商一致已确定的具体展位。
2、改变展会日期和地址
甲方保留因外部因素改变展会日期和地点的权利,日期和地点的改变若提前一个月通知乙方,协议仍然有效。
3、安全
甲方将对乙方和参观者采取安全预防措施,在存在安全隐患的.情况下,甲方保留拒绝任何参观者进入展会或展场的权利。甲方对于展会期间的参展人员在展馆内的人身及财产安全负必要的安全保障义务,若因甲方展馆安保措施不当导致乙方展品或参展人员人身或财产的损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
四、乙方的权利和义务
1、展位的使用
乙方应展示申报的展品,在展会期间,乙方应委派有能力的人员管理展品。乙方可以将展位全部或部分转租或分派给他人,乙方对展厅墙面或其他部位的损坏负责。
2、展位的搭建与装饰
乙方可根据刊登在《参展商手册》上的展会日程和安排进行展位的布置。所有参展商必须于指定的时间内进行展位搭建和布置。
3、展品运输
(1)乙方负责将展品运输至展会举办地点并承担运输费用。
(2)乙方负责安排展会期间的展品仓储。
(3)乙方应在展会承办单位规定的时间内将所有展品撤出展厅。
五、违约责任
如合同双方中任何一方不履行或不妥善履行本协议的条款,都将被视为违约,守约方有权要求:
1、如甲方违约导致无法按合同约定时间提供展位,则甲方无偿退还乙方交付的全额参展费用。
2、如乙方违约,甲方将不再退还已经交纳的参展费用。
3、因特殊原因不能参加本次展会,在会议开始30天前可办理退展申请,经双方协商一致甲方可退返乙方已支付的款项。
4、由于不可抗力致使展会被取消、暂停、或缩短展期,双方互不承担违约责任。不可抗力是指不能预见、不能克服、不可避免的情况。同时甲方退还乙方已经支付的全部展位费用。
七、本合同受中华人民共和国法律支配并按其法律规定进行解释,双方在履行本合同中产生的纠纷,应友好协商解决,不能协商解决的,提交乙方所在地法院依法裁决。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
(以下无正文内容)
甲方:_______________________
地址:_______________________
法定代表人(签字):_______________________
电话:_______________________
传真:_______________________
公司账号:_______________________
开户行:_______________________
户名:_______________________
合同签署日期:______年______月______日
合同签署地点:_______________________
乙方:_______________________
地址:_______________________
法定代表人:_______________________
电话:_______________________
传真:_______________________
协议签署日期:______年______月______日
合同签署地点:_______________________
设计服务合同9
发包人:____________
设计人:____________
工 程 名 称 :____________
工 程 地 点 :____________
设计证书等级:____________
签 订 日 期 :____________
发包人委托设计人为 项目(以下简称本项目)的实施单位,负责本项目方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、竣工验收配合阶段的工作。为明确发包人、设计人的权利义务,依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,就本项目的设计服务工作协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3包括但不限于国家标准、行业标准、发包人要求及附件的内容。
第二条 本合同设计项目的内容:
序号分项目名称暂定建筑面积设计阶段及内容
1工程设计
第三条 发包人须向设计人提交的有关资料及文件:
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
1
2
3
4
注:发包人所提供的所有设计文件的文字应为中文简体,并符合国家有关规范及当地的相关法规。
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号资料及文件名称份数提交时间有关事宜
1
2
3
4
说明:
1、上述序号的设计文件提交时间应以设计人顺利收到发包人提供的齐全设计资料为前提。设计人提交阶段设计成果后,经发包人书面同意方可进入下一阶段工作。发包人对阶段设计成果有异议且向设计人书面提出的,设计人应在3个工作日内完成补充、修改并承担因此产生的所有费用。
2、设计过程中因发包人原因造成设计工作不能如期进行时,各阶段设计图纸的提交时间经发包人确认可顺延。
3、上述设计文件的提交地点为 。
4、合同外设计文件的加晒、复印和制作按实际量结合下表单价计算收费。
规格A0+A0A1+A1A2+A2A3A4
单价(元/张)32.521.210.80.40.3
5.设计人在提交各阶段设计图纸时应同时向发包人提供该阶段图纸完整电子文件一套,图形应为由AutoCAD绘制的dwg格式。
6.施工图顺序编排应考虑项目分期施工或分为几个施工单位使用的需要。
7.施工图纸应统一为A1图幅。对于大面积楼层(如地下室底板、顶板),一层结构图可以多张图表示,图纸划分应与现场施工段划分一致。
8.图纸目录须包含“有效出图日期”,并与施工图图签内的出图日期吻合。
9.施工图进行修改时,应在图签的“图号”栏内添加修改版号(如“修A”),并同时修改图纸目录内的“图号”栏,目录的图纸版号应与施工图严格吻合。
第五条 设计费及支付进度
5.1本合同项下设计工作设计费用(包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合及竣工验收配合等)采用以下第__种方式计算:
A.本工程采用固定综合单价包干的形式,设计单价为 。上述设计单价为固定单价,已包含设计费、人工费、发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明(详见发包人就本次项目招标补充文件内容)及咨询费用、直接费、间接费、利润、税金、不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的一切费用,本合同履行期间,无论物价如何上涨,设计单价均不作任何调整。设计面积按实结算,由甲方根据方案
设计方案提交发包人并经发包人确认后,发包人审核设计人付款申请报告后10日内支付。
3完成全套施工图
提交全套施工图经发包人确认合格并通过施工图审查后,发包人审核设计人付款申请报告后10日内支付。
4现场施工配合
工程施工完毕后,发包人审核设计人付款申请报告后10日内支付。
5其它及竣工验收配合
本项目办妥竣工验收备案手续并经发包人确认后,发包人审核设计人付款申请报告后10日内支付。
6合计100%
5.5 设计人按本合同规定的时间完成各阶段工作并提交相应的设计图纸和资料,经发包人书面确认合格后,设计人提交书面的付款申请,发包人按上述条款的约定审核付款申请并向设计人付款。若发包人对设计人提交的付款申请存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知设计人,由双方协商确认后再行付款。
5.6设计人在收取发包人每一笔设计费时,应按发包人的要求开具同等金额的有效发票给发包人,否则发包人有权拒付,直至设计人开具同等金额的有效发票为止。
5.7本合同款项以现金/支票/转账形式支付。乙方银行帐号为:
开户银行:____________
银行帐号:
第六条 双方责任及义务
6.1 发包人责任及义务:
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2 设计人责任及义务:
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计并对其正确性、及时性、经济性、优化性负责,设计人提交的设计文件,应当符合国家规定的设计深度要求。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:国家相关规范及行业标准。
6.2.3 设计合理使用年限为__年。
6.2.4 设计人按本合同第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对设计资料的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,在发包人约定的时间,负责向发包人及施工单位进行设计交底、图纸会审、处理有关设计问题和参加竣工验收。
6.2.6因设计人的错误,导致设计图纸及资料需进行更改时,设计人应当及时更改,不得据以要求发包人增加费用,且提交图纸的日期不顺延。
6.2.7设计人应提供设计组成员名单及详细情况介绍给发包人,甲乙双方就设计人参与本项目的项目组成员达成一致后,设计人设计组成员名单及详细情况介绍作为本合同附件(详见附件 ),发包人有权根据各设计人主要负责人具体工作表现提出增加、更换要求,设计人应予以增加、更换,不得要求发包人额外增加任何费用,设计人在未事先征得发包人同意时,不得随意更换或减少项目组设计成员。
6.2.8设计人对发包人提交的资料文件发现有误的应及时书面通知发包人改正。对发包人提供的资料文件,设计人应妥善保管。
6.2.9设计人应按协议约定和国家的有关规定配合本项目的招投标工作。在设计图纸会审时,负责向发包人及施工单位进行设计技术交底,并协调和解决施工部门及其它部门(如发包人、监理部门、质监部门等)对施工图所提出的有关设计问题。
6.2.10设计人应确保在接到发包人及监理工程师的.书面通知后,在二十四小时内派出有关专业人员到达施工现场处理有关设计问题,并提出具体有效的解决方案。
6.2.11设计人应在本项目工程施工阶段,派出设计代表参加有关设计问题的专业会议和联络会议,对关键的、新的施工工艺进行指导施工,对某些关键部位,作出相应的现场检查落实;设计人应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明,解决施工过程中所遇到的有关设计问题,及时作出处理;并参加重要部位的隐蔽工程的验收、各阶段工程的竣工验收及总体验收等工作,务求达到设计的质量要求和符合国家有关的质量标准。
6.2.12设计人应按工程需要及发包人要求参与工程质量验收,负责本工程设计联络工作。
6.2.13设计人有义务指出施工单位技术上的缺点及对物料及机械的标准及施工队伍的技术水平提出意见。
6.2.14设计人不得将本项目转包;未经发包人书面同意,不得将本项目分包给其它单位或个人完成。
6.2.15设计人在设计文件中选用的材料和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外,设计人不得指定生产厂、供应商。设计人提供的系统配置清单产品应有至少三个或以上的同档次品牌可供选择。
6.2.16发包人有权要求设计人提供与本项目有关的数据。
6.2.17设计人不得向任何第三方扩散或转让发包人提交的图纸等技术资料。
6.2.18工程开工后,如发包人需要,则设计人应派人到施工现场进行配合与解决有关问题,到施工现场人数视工程进度而定,所发生费用均由设计人支付。
6.2.19施工图设计要求尽量不引用标准图,如确需引用,需向发包方提供标准图复印件。
6.2.20设计人的设计需在发包人提供的合理的成本控制指标范围内进行,在初步设计审查时核定此限额。如施工图设计造价超过设计限额要求,设计人应免费进行调整,经多次调整后仍未达到设计限额要求的,应经过发包人书面认可后方可实施。
第七条 违约责任:
7.1任何一方违反本合同的约定,均构成违约,违约方应当依法承担违约责任并赔偿守约方因此受到的损失。
7.2发包人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的,发包人根据设计人实际完成的工作量结算费用;设计人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的,设计人需向发包人双倍返还定金,并同时返还已收取的设计费。
7.3发包人未按本合同约定的时间向设计人支付设计费的,每逾期一天,应向设计人支付所欠设计费万分之五的违约金,但最多不超过合同总价的3%。
7.4设计人未按本合同的约定向发包人交付设计资料或设计文件并经发包人确认合格,或未按发包人要求的时间进行竣工图审核盖出图章的,每延误一天,应减收该项目该阶段应收设计费的万分之五作为违约金,累计超过10天的,发包人可单方解除合同,设计人除支付上述违约金外,还应退还发包人全部已付款并向发包人支付合同总价20%的违约金。
7.5设计人设计文件达不到发包人要求的,应立即无条件进行修改、返工直至符合本合同要求,由此增加的费用由设计人承担。若由此造成逾期交付设计文件的,按本合同第7.4条执行。
7.6由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失的程度向发包人支付赔偿金,赔偿金最多与合同的总设计费金额相等。
7.7发包人按阶段付款,设计人只有在完成该阶段工作并经发包人确认后,设计人才可收取该阶段的设计费。如果因设计人未按合同要求完成设计任务而造成发包人不认可设计人任一阶段的工作,发包人有权解除本合同,发包人有权另聘其他设计单位完成设计工作,该阶段及该阶段后其他阶段设计费发包人无需支付。
7.8未经发包人同意,设计人擅自减少或更换已经发包人确认的项目成员(详见附件 ),发包人有权解除合同,设计人应退还发包人全部的已付款并向发包人支付合同总价20%的违约金并赔偿发包人的一切损失。
7.9设计人基于本合同的规定应向发包人支付的违约金及赔偿,发包人有权直接从未付给设计人的款项中抵扣,若不足以抵扣的,设计人应在发包人通知之日起10天内向发包人付清。
7.10未经发包人书面同意,设计人不得将本合同转包或分包,否则,设计人须向发包人支付相当于合同总价的20%作为违约金,因此造成发包人损失的,设计人还应承担赔偿责任。
第八条 知识产权与保密
8.1设计人向发包人提交的所有成果及相关书面文件知识产权归发包人。
8.2设计人因本项目所知悉或获得的一切发包人资料不得以任何形式向第三方泄露及不合理使用。
第九条 其他
9.1 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
9.2双方约定只有以下人员在以下规定范围内有签字权:
商务:____________
姓名职务
发包人
设计人
设计成果确认:____________
姓名职务
发包人
设计人
图纸交接:____________
姓名职务
发包人
设计人
9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9.4本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由起诉方向发包人住所地的人民法院提起诉讼。
9.5本合同一式肆份,发包人贰份,设计人贰份,每份均具有同等法律效力。
9.6 本合同经双方签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。
9.7 本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
9.8 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
9.9本合同附件是本合同不可分割的组成部分。
发包人(章):______ 设计人(章):____________
签约代表:________ 签约代表:____________
设计服务合同10
建设单位:_______________________,以下简称甲方;
设计单位:_______________________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。
二、甲方义务
1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份。
2、乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_____________________元。
五、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的`_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
六、其它
本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
建设单位(甲方)(盖章):_______设计单位(乙方)(盖章):_______
代表人(签字):_________________代表人(签字):_________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
签订地点:_______________________签订地点:_______________________
设计服务合同11
委托方(甲方):
受托方(乙方):
甲方委托乙方就____项目(“项目”)进行工程咨询专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等规定,签订本合同。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
1、1技术服务项目概况:/平方米。
1、2具体内容:委托乙方就技术措施进行前期咨询工作。
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作:
2、1技术服务期限:设计启动到技术方案定案并实施。
2、2技术服务质量要求:乙方所提咨询内容应满足国家相关政策、法规要求,代表行业先进水平,并确保在项目中能实施且通过相关技术审查,并对最终设计文件(若需)进行相关复核。
2、3具体进度安排:
序号工作内容完成日期备注
1提出本项目技术咨询概要文件/日历天
2提出技术咨询详细文件/日历天
3对所咨询内容进行设计图纸检查/日历天
4对咨询技术措施在工程中实施后进行检查/日历天
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
3、1提供技术资料及文件:
序号资料及文件名称份数提交日期
1各阶段设计任务书
2政府部门提供的建设工程设计条件(要求)通知单(若需)
3规划红线图(若需)
4周边道路及管网的现状(若需)
5项目各专业设计文件
6其他相关资料
3、2其他配合协作事项:乙方配合甲方和项目方进行深入交流及沟通。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
4、1技术服务费总额:人民币大写,小写____________元。该等费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外,甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。
4、2付费前需甲方书面确认乙方所提交的设计咨询资料及文件达到合同约定及任务书要求,且乙方应提供有效、足额、合法的增值税专用发票,税率6%。
4、3支付进度
付款时间节点比例付款额(____________元)备注
本合同签订且启动工作后15日内20%
所提技术咨询内容得到甲方认可,并在项目设计文件中落实,且取得政府审查文件后15日内80%
注:甲方在收到业主方相应设计费后并满足上述条件后支付乙方各阶段设计费用。
4、4若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任,则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。
第五条保密
5、1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可,乙方不得向任何第三方披露,不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料,但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
5、2乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式(如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等)留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方,并销毁所有复制件,不得自行复制、保留、传播或泄露,否则,甲方有权向乙方索赔。乙方应当妥善保管保密资料,并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任,因此造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。
5、3如乙方违反本合同关于保密的约定,乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
5、4任何一方未经另一方同意,不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的,不在此限。
5、5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后年内持续有效。
第六条双方责任
6、1甲方责任:
6、1、1甲方按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6、1、2业主或甲方变更设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需做重大返工时,双方另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款。
6、1、3甲方要求乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员时,甲方有义务要求业主方提供必要的工作方便条件。
6、2乙方责任:
6、2、1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6、2、2根据甲方需要,乙方协助甲方进行相关设计交底工作。处理与本合同规定的专项设计有关的技术问题。按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,按业主或甲方要求按时到达指定地点履行协作义务和后期现场服务。
第七条合同变更与服务转包
7、1本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求,另一方应当在收到书面请求后个工作日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。
7、2未经甲方事先书面同意,乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。
第八条侵权责任
乙方应当保证,其依本合同为甲方提供技术服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有任何第三人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”),声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的,乙方应当负责解决,并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用,包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。
第九条项目服务成果的权利归属
9、1双方确定,乙方所完成的服务成果的所有权利,包括但不限于知识产权、专利申请权、著作权和所有权,归甲方所有。乙方不得以任何方式将本项目资料的全部或部分复制、传播、转让或以其他方式泄露给其他单位或个人。著作权主要包括设计咨询活动中形成的、以各种载体所表现的文字作品、图形作品、模型作品、建筑作品等设计咨询作品的著作权。
9、2双方确定,甲方利用乙方的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利,包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权,归甲方所有。
9、3如乙方将本项目资料用于非本项目所属的其它项目建设之用,必须取得甲方的书面同意证明,并为此向甲方支付费用,具体费用双方另行协商。未经甲方书面同意,乙方不得将本项目设计成果或类似设计产品使用于其他项目,否则,甲方有权向乙方索赔。
第十条违约责任
10、1双方确定,在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同(但发生法定、约定事由或乙方违约除外),甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付设计费。
出现本合同第十二条情形,甲方不承担违约责任,阶段设计尚未完成的,停止设计工作,该阶段设计费尚未支付的,不再支付。
10、2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间并在甲方收到业主方相应设计费后向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担该阶段应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
10、3乙方因自身原因未能按本合同约定按期提供技术服务的,每逾期日,乙方应当按照技术服务费总额的0、2%向甲方支付违约金。如违约金数额累计达到技术服务费总额的10%时,甲方有权终止本合同,乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息,同时赔偿甲方的相应损失。
10、4乙方提供技术服务不符合本合同要求的,乙方应当按照甲方要求更正和修改,并承担由此产生的全部费用。同时,甲方有权终止本合同,乙方应当退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息,并赔偿甲方的相应损失。
10、5除双方同意调整的设计进度外,甲乙双方应严格遵守本合同规定,由于甲方的原因造成计划的延误,乙方工作周期自动相应顺延。如果发生由此引起相应的.增加费用,经双方商议确认后甲方应予支付。
第十一条双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定/为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第十二条出现下列情形之一,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,甲方可以终止或解除本合同:
12、1发生不可抗力;
12、2业主或设计审批部门对设计文件不审批;
12、3本合同项目暂停缓建;
12、4出现本协议第10、3条情形。
第十三条争议解决
13、1所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
13、2诉讼进行过程中,双方将继续履行本合同未涉及诉讼的其它部分。
第十四条双方确定,本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:
“不可抗力”:地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。
第十五条双方约定本合同其他相关事项为:
15、1甲方要求乙方承担本合同内容之外的工作服务,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。
15、2本项目设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时,乙方应给予积极配合。
15、3乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由乙方自费向有关出版部门购买。乙方按甲方要求提供的设计资料及文件实际份数超过本合同第四条规定份数的,另外收取工本费。
15、4本合同履行期间的通知都采用书面形式,包括信函、传真、电子邮件等。甲方的联系方式为:收信人,地址,传真,手机,电子邮件;乙方的联系方式为:
收信人:
地址:
传真:
手机:
电子邮件:
各方改变联系方式均应提前通知对方,否则因此造成无法送达或拒收皆视为通知已送达。
15、5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
15、6甲方与乙方在其他项目上的争议和在任何与本项目无关的合同上的争议,不构成任何一方违反本合同及其他与本项目有关合同的理由,否则,责任方应承担违约责任,赔偿对方由此在本项目上造成的损失。
15、7任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。本合同与其补充合同或补充协议冲突时,以补充合同或补充协议为准。
15、8本合同若有手写、涂改之处,须加盖双方印章方才生效,否则无效。
第十六条本合同经双方签章后生效。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。合同一式肆份,各执贰份,具有同等法律效力。
签章页,无正文!
甲方:
法定代表人或授权代表(签字):_________
乙方:
法定代表人或授权代表(签字):
签约日期:_______年_________月_________日
设计服务合同12
甲方:
法人代表:
地址:
邮编:
电话:
传真:
乙方:
______市______信息技术有限公司联系人:
地址:
邮编:
电话:
传真:
甲乙双方经过友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议书,并郑重声明共同遵守:
第一条协议项目与定义
1、是指:通过互联网,向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。
经营性主要是指利用网上广告、代制作网页、出租服务器内存空间、主机托管、有偿提供特定信息内容、电子商务及其它网上应用服务等方式获得收入的。
2、经营许可证是指:互联网信息服务经营许可证。
证是网站经营的许可证,根据国家相关法律法规、政策的规定,经营性网站必须办理经营许可证。
3、申请经营许可证应符合以下条件:
3-1经营者为依法设立的公司。
3-2有与开发经营活动相适应的资金和专业人员。
3-3有为用户提供长期服务的信誉或者能力。
3-4有业务发展计划及相关技术方案。
3-5健全的网络与信息安全保障措施,包括网站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用户信息安全管理制度。
3-6涉及到管理办法中规定须要前置审批的信息服务内容的,已取得有关主管部门同意的文件。
3-7国家规定的其他条件。
第二条甲方同意按照本协议(包括本协议附件)的规定及通信管理局等相关部门关于申办经营许可证的具体要求,履行相关权利义务。
第三条乙方提供的咨询服务范围仅限如下:
1、根据本协议附件约定的范围,为甲方办理经营许可证提供相关服务和或咨询。
具体服务内容为:
1-1协议期内,通过电话或电子邮件的方式,在协议附件约定范围内对甲方申办经营许可证的有关问题进行指导和解答。
1-2在收到甲方按照有关申办经营许可证的具体要求提供的相关材料后个工作日内将该材料转交初审单位等相关单位及部门。
1-3如甲方提供的材料不符合申办经营许可证的具体要求,乙方将及时通知甲方并在收到甲方修改或补充后的材料之日起____个工作日内转交初审单位等相关单位及部门。
1-4如双方在附件中约定需要乙方提供材料整理服务(如撰写等)的,在甲方按照乙方要求提供相关信息、资料后,乙方将根据甲方所提供的具体内容在____个工作日内为甲方进行材料整理工作,并将整理好的材料及时转交初审单位等相关单位及部门。
1-5在乙方完成本条所约定的相关服务后,甲方应自行与办理证的初审单位等有关单位及通信管理局等相关部门取得联系,按照其要求及规定履行填表、公示、取证等相关义务。
必要时,乙方将予以协助。
在后面的文字中,除非特殊约定,均将证简称为“证”或“证书”。
2、本协议的签订即意味着乙方有权将甲方申请证的相关服务、资料等转交或报送初审单位等有关单位及部门。
第四条甲方的责任范围:
1、积极协助乙方提供甲方的相关信息及资料,不得为乙方提供虚假、不实或违反国家法律法规的信息。
违反本条规定的责任由甲方自行承担。
2、甲方应保证不将乙方提供或制作的任何资料信息泄露给第三方,并保证不得将乙方提供或制作的上述资料信息用于本协议服务范围以外的任何场合,否则按照本协议金额的10倍对乙方做出赔偿。
(本条款不因协议的终止而终止)
第五条费用支付:本合同签订后,甲方同意按照附件经营许可证咨询服务内容及价格体系选择服务内容并支付所有费用(详见附件一),乙方收到该等费用后提供相关服务。
第六条乙方因办理本协议约定事宜而发生的通讯、交通等费用由乙方自行承担。
甲方发生的通讯、交通以及向有关单位及部门交纳的费用由甲方自行承担。
第七条甲方已经明确认识到该申请是否成功是由国家政策、甲方自身条件、办理时间等多种原因决定的,因此本协议的签订并不意味着乙方保证甲方证申请成功。
如非因乙方自身原因造成的许可证申请失败,乙方要收取约定费用20%的手续费并不承担任何责任;若由于乙方自身原因造成的许可证申请失败,乙方向甲方退还甲方已交纳的.费用(该费用不包括甲方应自行向有关单位及部门交纳的费用)。
第八条协议提前解除的约定:甲方签订本协议后,若提前解除本协议,甲方已支付的费用将不予退还。
第九条乙方免责的约定:
1、甲方应对申请材料的真实性负全部责任,乙方没有义务对甲方材料进行审核。
如果因为材料不真实或违反国家法律法规的相关规定等造成的一切后果,均由甲方承担,与乙方无关。
因上述行为导致的申请失败,乙方要收取约定费用20%的手续费。
如因上述原因给乙方造成其他损失,甲方应予以赔偿。
2、甲方应自觉地严格依法进行网站管理。
乙方对于甲方网站内容所涉及之正确性、著作权归属,或是其合法性或正当性如何,并不负任何责任。
甲方必须保证对其提供的企业域名享有所有权或已获得所有权人的授权,并且不会侵害任何第三方的合法权益。
甲方若利用自身网站散布和传播反动、色情或其他任何违反国家法律法规的信息,或进行其他任何违法活动,乙方不负任何责任。
甲方通过自身网站进行商务活动所引起的经济纠纷与乙方无关。
如因甲方违反上述保证引起的任何争议,甲方应负责解决。
如甲方违反本条款规定的任何义务,给乙方造成损失,甲方应全部赔偿。
第十条与本协议有关的一切争议,双方当事人应通过友好协商方式解决。
如果协商未成,双方同意提交乙方主要经营地的人民法院(______市人民法院)诉讼解决。
第十一条由于法定不可抗力因素或因通信管理局的原因而影响本协议的执行,双方当事人互不承担责任。
但若因法定不可抗力因素或通信管理局的原因造成申请失败,乙方将扣除甲方约定费用的20%作为手续费。
对于法定不可抗力的发生,遭受不可抗力一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的,应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
第十二条其他约定
1、一方变更通知、通讯地址或其他联系方式,应自变更之日起一个月内,将变更后的地址、联系方式通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。
2、本协议若因某种原因失效,或提前解除,或证申请失败,甲方应将乙方提供或制作的所有材料(包括但不限于纸质存储的材料和数字格式存储的材料)归还乙方或者销毁,并不得在以后任何情况下使用乙方提供的材料,或模仿抄袭乙方提供的材料的内容,否则甲方应按照本协议费用的10倍金额赔偿乙方,并保证以后不得再有此侵权行为。
3、因乙方上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由,甲方同意乙方可以将其权利和或义务转让给相应的乙方权利义务的承受者。
4、本协议或者约定若与双方以前签署的有关条款或者乙方的有关陈述不一致或者相抵触的,以此为准。
5、本协议未尽事宜,双方另行协商。
甲方若需要乙方提供其他产品及服务,双方应另行签署其他协议。
6、协议附件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。
7、本协议自授权代表签字并加盖公章后生效,自乙方相关服务和或咨询义务履行完毕即告终止。
协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:
乙方:
______市______信息技术有限公司
授权代表签字:授权代表签字:
日期:
设计服务合同13
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商约定,由乙方负责甲方平面设计代理工作。并签定如下合作合同:
一、合同期限:
本合同自签订日起生效至_______年_________月_________日,合同期满,如双方同意续约,则另行签订新的合同。
二、服务内容:
1、乙方负责甲方提出的有关网页、微信、微博平台所需的平面设计。
2、乙方负责广告所涉及的文案。
3、为加强信息交流,甲乙双方设立专人进行业务的'对接。
三、服务流程:
1、乙方根据甲方需求设计出平面样稿后交予甲方,甲方有权对设计稿提出修改意见,乙方必须根据甲方的意见进行修改,甲方对设计稿满意后乙方开始制作正稿并根据图片应用要求选用适当的方式传予甲方。
四、费用:
全年平面广告设计代理费人民币(¥)大写:
五、工作费用支付方式:
1、合同结束之日一次性支付。
2、甲方支付服务费前,乙方按时向甲方开具正规国税设计服务类发票,税率税费由甲方承担。
六、双方责任:
1、自本合同签署之日起,甲方应及时提供乙方设计所需资料,如因甲方工作延误导致乙方不能按时完成工作,乙方不负违约责任。
2、自本合同签署之日起,乙方应按时完成所负责工作,工作完成以甲方负责人书面确认为准。
3、甲方确认的所有文件,其法律责任与乙方无涉。
4、合同终止后,乙方于合同有效期内提供合同内容有关的资料,其著作权及作用权益归甲方所有,乙方无权继续使用。
七、合同终止:
1、本合同如遇不可抗力之因素,地震等发生时自动中止,双方不承担违约责任,2、本合同执行过程中,乙方出现重大失误,甲方有权中止合约。
3、合同期满后,合同内容自动失效。
八、合同修改:
1、本合同中所涉工作项目,可能未臻全面,若有增加或修改,双方协商解决。
2、合同有效期内如需增减条款,双方书面同意签字后,可作为本合同的附件,与本合同具同等法律效力。
九、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
十、本合同执行中如出现争议,按国家有关规定执行
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计服务合同14
甲方(签字盖章):
乙方(签服务理念和服务宗旨字盖章):
经甲乙双方充分协商,甲方愿意委托乙方审核(编审)甲方建设的工程项目的工程造价,现就有关事项达成如下协议;
委托工作的审计法具体范围内容:
土建工程、装饰装璜工程、水电消防安装工销售合同模板程、钢结构工程、园林绿化工程、附属零星工程的预算及结算。
地点:
一、甲方权利和义务;
1、在工程结束内所提供工程咨询(审核)所需真实、全面的相关资料(其中图纸一式2份)
2、负责与有关方面地震监测台官网的联系和协调。
3、为乙方提供现场工作的基本工作条事件研究法件。
4、在乙方正常、合法工作的前提下,甲方任何人不得以选择作文任何方式合同模板,影响乙方工作意见;贵州省湘黔工程造价咨询有限公司
5、配合进合同模板格式行审计师和会计师哪个好现场勘察;
6、及时支付乙方咨询费用;
二、乙方权事件利和义务
1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则,开展工程造价咨询服务,选择英文以维护双方的合法权时间益。
2、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内、
3、保守机密,审计师报考条件不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
4、不得遗失甲方认产权比率的计算公式为必须返还的资料。
5、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。地震最新消息10分钟前
在甲方资料提供义务履行的前提下,按时在约产权证和房产证的区别定工作日内完成工作,出具报告书。
三、收费标准及支付方式:
1、收费标准:甲方在乙方正式提供咨询服务结论时,依据省物价局产权比率公式有关工程造价咨询服务收费标准,按总工程(包含附属工程及零星工程)总造价的_______‰用现金或转帐形式付清咨询服务费,并在合同签订生效之时审计工资一般是多少预付定金_____________,结算时多退少补。
2、支付方式:根据约定进度的总造价,甲方按照每次预算支付百分之七十(70%)给乙方,剩余百分之三十产权比率(30%)在结算审计完成后五个工作日内支事件营销案例付给乙方。但审计时间不能超出约定工期一个月,如果甲方原因造成超期,甲方无条件支付乙方所有费用)。附时间计算器:假如单笔预算价钱不到一百万,可以累积到一百万再付费用。
3、期限:按照施工合同,经甲乙双方协商,乙方为甲方提供本工程全过程的技术服务。附:假如因甲方中途停工,乙方有权力要求为之前所做工程结算、甲方应无条件配合、
4、由乙方技术方面在施工合同外争取的费用(及技术变更),根据甲乙双方约定,乙方按照出预算外利润的30%提取费用,甲方在变更资料有关单位签字生效后,甲方需按比例支付乙方的费用。
5、为本项目发生的.专家评审费、考察费及工程所需的应酬费由甲方负担。
6、甲方按照协议将工程技术服务费汇入本合同中乙方指定的账号
开户名:_有限公司
开户银行:_有限公司
账号:_
四、委托方的协作事项
1、在协议书生效后3天内,委托方向咨询方如实提供下列资料和工作条件:合同模板格式规范施工图纸、电脑两台、保证我方人员住宿、生活及水电、安全帽等。
2、技术情报和地震网实时地震预报资料的保密:乙方对甲方的技术情审计是干嘛的报和资料具有保密义务;甲方有不能挖取乙方的技术人员的义务。
3、争议的解决方法:
在协议发行过程中发生争议,双方应当购销合同模板协商解决,也可以请求仲裁机构进行调解。双方不愿协商、调解或协商、调解不成的,采用以下第种方式贵州省选择的拼音湘黔工程造价咨询有限公司解决。
(1)申请仲裁委员会仲裁;
(2)按司法程序解决。
五、时间、违约责任:
因违地震网约所造成的一切损失由违约方负责,且赔偿金额不少于咨询服务费的__产权____%。
六、其他:
1、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效;至乙方完成全部服地震监测台官网务,甲方付清服务费终结。
2、本协议书一式四份,具有同等法律效地震网实时地震预报力,各执事件营销案例两份。
3、其他审计是做什么的未尽事宜由双方协商补充。
委合同模板图片托方选择困难症:(章)
法定代表人:贵州湘黔工程造价咨询有限公司
委托代表人:
地址:
联系电话:
_______年_________月_________日
咨询方:(章)
法定代表人:
委选择词语的正确词形托代表人:
地址:
联系电话:
_______年_________月_________日
设计服务合同15
甲方(委托方):
地址:
邮箱:传真:
联系人:电话:
乙方(设计方):
地址:
邮箱:传真:
联系人:电话:
依照法律规定,结合双方的实际,为明确双方责任,保证设计、服务任务顺利完成,签定本合同共同遵守执行。
1、设计、服务事项
1、1乙方在本合同期限内为甲方提供宝石或首饰设计及相应产品的起版工作。
1、2乙方每月为甲方提供的产品设计供甲方选择用于产品的起版工作。
1、3每套产品项目根据具体的产品类型分为3-4件(一般为3件,特殊类型的为4件),可分为戒指、吊坠、耳饰、手链(手链为特殊产品所需要)。
2、设计、服务费
2、1在1、2条确定的工作范围内甲方每月应向乙方支付固定的起版费(含起版产品的设计费用)共计人民币____________元(该费用不包括起版后实物样品的制作费用,包括但不限于材料费用和工费等)。
2、2乙方在1、2条确定的工作范围之外向甲方提供的其他设计、服务工作,甲方应按照双方确定具体服务内容另行支付费用。
2、3起版后的实物样品的制作费用,乙方将以做大货的标准确定具体单价,在双方协商确认后以订单方式明确。
3、甲方工作
3、1甲方每月应将设计内容、对象及要求以书面形式事先告知乙方,乙方则在甲方的要求和范围内完成设计工作。
3、2对于乙方提供的设计图,甲方在收到设计图样后在5个工作日内确定需要起版的图样,并书面告知乙方。
3、3对于乙方提供的设计图,甲方需要在此基础上另行修改使用的,需要甲方明确其
3、4乙方修改后的设计属于乙方向甲方提供的新的设计,计入乙方向甲方交付的设计作品中。
4、乙方工作
4、1乙方应当根据甲方的要求及具体产品的特性进行产品设计。
4、2乙方在接到甲方的具体要求后应及时完成设计或起版工作。
4、3乙方如需对甲方的要求进行根本性改变应当与甲方事先进行沟通,征得甲方的确认后,才能开展设计或起版工作。
5、设计、起版费的结算与支付
5、1签订本合同后天内,甲方支付乙方款人民币____________元。
5、2本月5日前甲方需要支付乙方上月的固定服务费____________元及结算其他服务费。
5、3如因甲方的原因延迟付款超过10天经乙方催收仍未付款的,乙方有权选择暂停本合同约定的服务工作。
6、版权保护
6、1乙方为甲方设计及起版的专用产品版权为乙方所有。在合同期内甲方可以无偿使用。
6、2乙方需要保护为甲方开发且为甲方专用产品的版权。乙方保证在合同期内不向第三方出售,也不提供给第三方使用。
6、3甲方有义务保障乙方产品款式的原创性。未经乙方书面同意,甲方不得将乙方开发的款式交予甲、乙方之外的其他方使用,也不得交予其他厂家生产。
6、4为了维护双方共同的'利益,在产品研发初期沟通过程中,双方都有责任对所有涉及双方商业产品的资料文件(包括双方沟通时的信函及图纸、电话沟通的内容)保密。具体要求如下:
6、4、1甲方因业务需求向乙方提供甲方的商业资料,乙方有责任维护甲方公司的商业信息,不得向第三方泄露。
6、4、2乙方向甲方提供的图纸,未经乙方同意,甲方不得以任何方式对外泄露。尚未采纳的设计原稿,甲方应及时归还乙方。
6、4、3非因质量问题而导致的维修情况,乙方不提供免费维修服务,如甲方因此将货品交与第三方维修,则乙方不对版权外泄问题负责。
7、本合同的合作期限为一年。合同到期经协商可以延续。
8、合同的变更、终止、解除
8、1本合同如有未尽事宜,可由各方通过协商签订补充协议。补充协议及本合同所涉及的书面文件、往来单据、电子邮件等均是本合同的附件,与本合同具同等法律效力。
8、2上述合同附件的内容均应经双方所指定的负责人所确认(或签字、盖章)。
8、3甲方的指定负责人为________,联系电话______________,指定的电子邮箱地址为_____________;
8、4双方经协商可以终止或解除本合同,但应对费用结算清楚并支付。
9、解决合同纠纷的方式
9、1在本合同执行过程中,甲乙双方如产生纠纷,由双方协商解决。如协商不成,则任何一方可向乙方所在的仲裁委员会或人民法院提起诉讼。
10、其他
10、1本合同所列的合作各方地址为合作各方的通信地址。任何一方更改通信地址的,应书面通知其他方。
10、2甲方应向乙方提供甲方公司的营业执照(副本)、税务登记证(副本)资料的复印件并加盖公章,以便乙方存档备案。
10、3本合同一式两份,甲、乙方各持壹份均由同等法律效力,自各方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计服务合同16
甲方:(委托方)乙方:(执行方)
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就甲方的布罩尘推甩水桶产品进行设计,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
1、委托之事项:
甲方委托广东明朗生活用品制造厂有限公司为其公司设计产品备注:_________________________________________________________ 2、委托设计费用:
2、1、设计费用总共为:人民币_________________________元(不包含手板制造费用)
(大写:________________________________________圆整)
2、2、设计进度控制及时间要求:序号设计内容时间提交成果评价方式不少于三款外观效果图2、2、1产品外观设计10天面产品外观变更及修选定一款产品外观进行2、2、2 3天改变更及修改最终定稿产品外观图面、2、2、3产品外观定稿外观配色渲染图面2、2、4产品外观实体建模3天提交实体外观渲染图面提交产品手板结构,使之2、2、5产品手板结构设计7天能具备进行手板制作。完成产品手板制造及构2、2、6产品手板制作6天件组装,包括进行技术验证的结构、外观喷涂等。 2、2、7手板技术验证产品使用报告进行使用评估2、2、8产品结构修改3天模具制造BOM表产品模具制造图面2、2、9模具制造任务书发行发行2、2、10产品模具制造35天模具制造日程表模具第一次样品注2、2、11初次样品组装塑模具修模及样品确2、2、12产品零件样品,试产样品认2、2、13产品试生产大货批量样品
3、付款方式:
3、1、甲方需在合同签订时将委托设计总费用的50%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)即人民币____________元(大写:圆整);
3、2、设计完成(第2、2、3条文)后,审图无异议情况下,甲方需在两日内由代理人签名或
盖章确认,乙方以此为定稿,确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款,即人民币____________元,(大写圆整)。
3、3、甲方对乙方作出手板制造的承诺后,乙方将开展第2、2、4条和第2、2、5条的工作内容。
3、3、甲方委托乙方在后续开展手板制作需另行支付手板制作费用,手板费用视产品的复杂程度和手板的外观尺寸大小进行协商。
3、4、乙方在收到甲方的手板制造的费用之后,有责任完成第2、2、6条的内容。
3、5、甲方委托乙方进行的产品模具制作时,模具制作费用可另行协商。并可依相关的协商执行后续的第2、2、9条工作内容。
4、设计的时间及主要内容:
4、1、乙方需在10个工作日内设计出甲方的初稿;
4、2、甲方审图确认时间为5个工作日,若甲方针对乙方提供的图面进行的审图超过6个工作日无回复,则乙方认为甲方对于图面持无异议。
4、3、产品外观的每次修改和设计变更的`时间为_5__个工作日(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。
4、4、本次委托设计的内容主要包括:外观图面、外观配色渲染图面。后续产品开展可依相关协议确认的整机机械图纸,图纸目录,模具结构设计、模具制造等可依后续时间节点进行协商。
4、5、在完成第2、2、3条工作内容之后,乙方以光盘或电子稿或电子邮件的方式交付设计的产品。
5、知识产权约定:
5、1、乙方按甲方提供的技术协议为依据,进行本产品的设计,如有重大改变需经双方协商;
5、2、乙方对设计完成的产品享有著作权;
5、3、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有该产品在甲方指定区域的所有权、使用权和修改权;
5、4、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;
5、5、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有;
5、6、在乙方为甲方提供设计方案后,若因甲方产品结构或用途而变更设计项目,视其为新方案设计,甲方应另向乙方支付50%的设计合同款作为预付款,乙方重新开始新项目的设计;5、7、甲方收到乙方设计初稿,提出与设计方案所属性质不同设计要求,视其为新设计方案,甲方应另向乙方支付50%的设计合同款作为预付款,乙方重新开始设计。
6、双方的权利义务:6、1甲方权利:
6、1、1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;
6、1、2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
6、1、3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计产品在甲方指定区域的所有权;
6、2甲方义务:
6、2、1、甲方按照合同约定支付相关费用;
6、2、2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。
6、3、乙方权利:
6、3、1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 6、3、2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
6、3、3、乙方对设计的作品享有著作权,甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
6、4、乙方义务:
6、4、1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计;
2 / 3
6、4、2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
7、违约责任:
7、1、甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用;
7、2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方;
7、3、合同执行期间,任何一方提出的不合理要求
8、不可抗力因素:
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决。确实无法调节,则根据合同法办理。
9、合同生效:
9、1、本合同需由甲乙双方签字或盖章后,以双方最后签字日期为生效日;
9、2、本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
委托方单位名称:设计方单位名称:
法定代表人:法定代表人:授权代表(签字):授权代表(签字):
_______年_________月_________日_______年_________月_________日
设计服务合同17
甲方:
联系方式:
联系地址:
乙方:
联系方式:
联系地址:
现就甲方委托乙方进行设计,乙方接受设计委托相关事宜,双方经协商一致,依据《中华人民共和国合同法》,签订本合同,双方承诺信守执行:
一、委托设计事项及费用
1、甲方应支付乙方所有的设计(含税)金额共计¥____________元(大写:)。费用含增值税专用发票,税点%。
2、付款方式:
二、付款方式
1、甲方需在合同签订之日起三个工作日内将委托设计总费用50%(即¥____________元(大写:)作为首付款付给乙方,乙方收到甲方的款项后作为设计开工时间。
三、设计时间
1、签订合同、甲方支付首付款后设计正式开始。
2、设计开始后3个工作日内,乙方提供甲方首版设计提案稿,供甲方确认。
3、乙方收到尾款后1个工作日内提供甲方设计源文件。
乙方每完成一部分设计稿并交于甲方审定时,在甲方审定意见基础上,乙方应在3个工作日内完成终稿设计。如因甲方原因耽误的时间,完稿时间相应顺延,如有乙方耽误时间,甲方有权追究相关责任并索赔。
四、工作模式
1、甲乙双方根据设计内容需求及工作节点,双方需按照设计流程与工作排期进行工作推进。
2、乙方所有方案与内容均以书面形式(电子邮件)或微信向甲方汇报,甲方收到邮件后,须在一个工作日内回复乙方,若甲方认为需要修改的,应在本条第3款约定的时间内向乙方提出书面修改意见。
3、甲方有权监控乙方各项工作流程、审核效果。乙方提交设计内容后,甲方认为乙方需修改的,乙方应根据甲方的修改意见及时进行修改,但甲方须在收到内容后1个工作日内书面提出修改意见。乙方向甲方提交服务内容,超过3个工作日甲方未书面提出修改意见,则视为甲方认可乙方的服务内容。
五、违约责任
1、甲方应按本合同约定按时支付款项,如因甲方原因,甲方未能按本合同约定及时付款,每逾期一日,甲方应支付逾期未付款金额千分之三的违约金;逾期付款超过一个月的,乙方有权暂停服务直至甲方付款为止,由此导致的工作延误由甲方承担全部责任,但因乙方未及时提供发票或提供的发票不合格除外。
2、乙方须在双方确认的执行流程与工作排期表约定的时间内完成甲方所需的服务内容,若因乙方原因,乙方未按时提供服务的,每逾期一天,乙方应支付合同总额千分之三的违约金;逾期10天及以上的,甲方有权解除本合同。
3、若设计有违反《中华人民共和国广告法》及其他有关法律、法规的规定被罚款或被第三方索赔的,如是因乙方或乙方合作的第三方作为设计者、撰写者未发现问题导致的,则由乙方负责;但乙方已经书面提醒,而甲方并未采取措施导致的,则由甲方负责。
4、甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的,所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的`,应当支付全额的设计费用。
5、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
六、知识产权及保密
1、未签订合同之前,乙方就甲方项目所有提案中的策略及设计等知识产权归乙方所有,甲方未经乙方同意不得使用或泄露给任何第三方,否则乙方有权追索甲方违约责任并要求赔偿;
2、合同期内,乙方依据本合同完成作品或甲方确认设计稿件的源文件及知识产权在甲方付清全部服务费后归甲方所有。乙方应将上述资料以邮件或光盘形式提供给甲方保存。未征得甲方的书面同意,乙方不得将上述作品转让给第三方或用于本合同约定之外的事项,不可用于自身商业宣传展示,否则,甲方有权追索乙方违约责任并要求赔偿。
3、乙方就设计等事宜,如涉及第三方知识产权、肖像权、名誉权等权利,乙方应提前告知甲方,并将相关使用费用告知甲方。甲方书面同意付费后,乙方代为与第三方签署使用许可合同。如甲方不同意付费,则乙方有权在不涉及第三方权利的范围内调整甲方所确认的方案。若因乙方原因造成乙方提供的设计信息等侵犯第三方权利的,乙方应负责解决并承担所有责任,若因此造成甲方损失,乙方应全额赔偿。
4、双方应保守在履行本合同过程中获知的对方的商业秘密,若向第三方泄露或用于本合同之外项目造成对方损失的,应赔偿对方的经济损失。
七、双方的权利义务
甲方义务及权利:
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方,但乙方需对相关资料进行保密,不得以任何方式透露给第三方,否则甲方有权追究违约责任;
3、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;
4、在乙方设计初稿之后和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
乙方义务及权利:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计;
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品;
3、乙方应保证由其负责设计、制作的有关成果,不侵犯任何第三人的合法权益(包括但不限于知识产权、名誉权、肖像权),否则由此引起的纠纷,由乙方承担,若甲方因此遭受损失,可向乙方追偿。
4、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
5、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
6、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
八、不可抗力
因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起30日内向另一方当事人提供证明。
九、解决争议方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向人民法院起诉。
十、合同生效
本合同自双方签字(盖章)之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效力。
(此处以下无合同内容)
甲方(盖章):
甲方代表签名:
日期:_______年_________月_________日
乙方(盖章):
乙方代表签名:
日期:_______年_________月_________日
设计服务合同18
甲方:乙方:
合同订立时间:合同订立地点:
本合同甲方委托乙方进行智能化系统的技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成如下协议,并由双方共同信守。
一、设计服务内容
乙方向甲方提供智能化系统的技术服务。按智能化设计、智能化施工投标二个阶段,分别提供相应的设计文件(具体见第四条)。智能化工程的子系统可根据工程的具体需求,在下列系统中选择。全部设计文件以电子文本的形式提供。
智能化系统的具体内容:
信息设施系统:综合布线、计算机网络、有线及卫星电视、信号覆盖系统、电话交换系统等。
建筑设备管理系统:BA系统、智能照明系统。
公共安全系统:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更管理系统、停车库管理系统等。
音视频系统:会议系统、广播系统、数字媒体发布系统、公共信息发布系统、指挥中心等。
机房工程:机房装饰、机房综合布线、UPS及配电、空调及新风、环境监控、火灾报警及气体灭火、防雷接地、机房安保等。
其他专有系统:如金融视频联网监控系统;体育场馆计时计分系统、升旗系统、酒店客房管理系统等。
二、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式
技术服务分为按年收费、按次收费两种方式。乙方的设计文件电子文本递
交甲方,并经甲方审核通过后。当次设计服务完成。
1、按年收费方式
智能化设计服务费用:设计费用按年设计的建筑总面积收费,分为三档收费。①20万平方米以下,1____________元/平方米(12万/年为最低年费,)。②20-50万平方米,0、85____________元/平方米(20万/年为最低年费)。③50万平方米以上,0、75____________元/平方米,(40万/年为最低年费)。
智能化施工投标费用:按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作,按投标造价收费,1000万以下1万/次。20xx万以上1、8万/次。
设计费支付:合同签订生效后一周内,甲方支付给乙方年设计费用的10%作为预付款;合同签订后六个月或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的50%,甲方支付至乙方年设计费用的40%;合同一年期满或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的100%,甲方支付至乙方年设计费用的100%;施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后,当天内付清。
2、按次收费方式
智能化设计服务费用:设计费用按建筑面积收费。收费标准为1、2____________元/平方米。2万____________元为最低收费。
智能化施工投标费用:按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作,按投标造价收费。1000万以下1、2万/次。20xx万以上2万/次。
设计费支付:协议签订后,甲方支付给乙方设计费用的50%;审核通过后付清,甲方支付至乙方设计费用的100%。施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后,当天内付清。
三、甲方应向乙方提供的资料、文件及相关信息
1、规划设计
需提供项目的名称、地点、规模、用途、业主要求、建筑平面图纸等基本项目信息。具体见附表一。
2、方案设计
除规划设计提供资料外,还需提供建筑平面图、暖通、配电、给排水、消防等各专业图纸。装饰平面图、装饰图电气图。招标方对方案设计的要求。具体见附表二。
3、施工图设计
除规划设计、方案设计提供的资料外,还需提供各会议室装饰图包含:顶面、地面、墙面装饰图、布灯图。外场平面管网图、绿化图。
4、施工投标
招标方的全部招标文件、图纸及电子文档等资料。招标文件中需甲方提供的资质证明、业绩证明文件、施工技术管理人员清单及业绩等相关。
四、乙方应向甲方设计资料及文件
1、规划设计
提供规划设计文件。
2、方案设计
总述:方案书的总体概述。设计目标、设计亮点、设计重点、管理模式设计等。
设计方案书:各系统需求分析、功能设计、架构设计、点位表、系统主要技术参数等。
设计概算:各系统的设计概算表及系统造价汇总表。
设计图纸:各系统的系统原理图。
3、施工图设计
施工说明
信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统:各系统系统图、网络系统拓扑图、管线图、大样图。
音视频系统:系统图、布置图、地面图、顶面图、大样图。
机房工程:机房布置图、机房装饰图、大样图、接地地网图。
全部智能化系统技术参数要求。
全部智能化系统拟定的设备清单及预算。
4、投标文件
商务部分:设备成本核算、资格文件等
说明:投标所需的授权文件及报价策略由甲方自行负责。乙方只提供设备成本核算。
技术部分:招标文件及评分办法要求的施工组织设计、合理化建议、售后服务及培训措施、设计方案书等。
五、设计进度
针对具体的每个设计项目,设计进行前,甲乙双方需商定设计完成的具体时间。如无特殊要求,按以下的时间进行。
1、规划设计
乙方收到甲方的正式规划设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。三个工作日内完成全部规划设计。
2、方案设计
乙方收到甲方的方案设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。五个工作日内完成全部方案设计。
3、施工图设计
乙方收到甲方的'施工图设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。7个工作日内完成全部施工图设计。
4、投标文件
乙方收到甲方的投标文件制作请求及甲方需提供的相关信息已提供的情况下。五个工作日内完成投标文件。设备清单价格核算按甲方要求的品牌核算。
六、设计质量
1、设计的质量目标为:满足国家规范的要求、满足业主或招标文件提出的设计要求。
2、乙方按照信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、音视频系统、机房工程五个部分进行专业划分,根据每个工程的具体需求,提供具有相应资格的项目设计负责人、设计工程师。组成设计小组,按专业进行各系统的专项设计。
3、乙方对各系统的主流品牌均建有设计档案、技术人员均经过相应的厂商培训。可按甲方要求的品牌或根据甲方要求选用适宜的产品进行设计。
4、在设计的规划设计、方案设计、施工图设计的三个阶段的设计前、设计中和设计定稿前均通过网络视频会议等技术手段和甲方做设计沟通,及时了解甲方的实际设计需求,并按讨论结论完成的设计。避免设计的偏离。
5、乙方所有设计文件完成后,需经乙方总师办组织的内审通过后,方可递交甲方。
6、甲方对设计质量的认可按照合同第七条设计验收标准及方式进行考核。
七、设计验收标准及方式
设计的验收根据每个设计项目及设计阶段的不同设计要求来进行。乙方的设计验收需先经乙方总师办组织的内部验收合格,并提交设计验收记录(具体见附表四、五、六)。
甲方可通过视频会议等方式直接参与乙方的内部验收,并提出验收意见。也可自行进行,在乙方的设计验收记录上签署甲方验收意见。乙方根据甲方的建议对设计进行调整。并在甲方要求的时间内递交调整后的设计。
八、甲方责任
1、甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作全套修改,以致造成乙方设计需返工时,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
3、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向设计方酌情支付赶工费。
九、乙方责任
1、乙方应按现行相关的国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
2、乙方设计的主要设计依据有:
《智能建筑设计标准》GB/T50314-20xx
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx
《综合布线系统工程验收规范》GB50312-20xx
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-1997
《电子计算机机房设计规范》GB50174-93
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-20xx
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-20xx
《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-20xx
《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-20xx
《银行营业场所透明防护屏障安装规范》GA518-20xx
《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998
《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》GA576-20xx
《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-20xx
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20xx
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(20xx版)
其他国家现行的相关规范、标准
3、乙方按商定的的内容、进度及向甲方支付全部设计文件、图纸的电子文本。
4、乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查(审查由甲方负责并支付相关费用),并根据审查结论,负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
十、保密责任
甲方:
1、保密内容:本设计合同内容。
2、涉密人员范围:参与合同签订的相关人员。
3、保密期限:合同鉴定至合同有效期。
4、泄密责任:承担因泄密导致的乙方损失。
乙方:
1、保密内容:设计项目的名称、地点、需求、业主负责人等相关项目信息。设计文件、设计图纸、设计清单及品牌、设计概算等设计信息。本设计合同内容。
2、涉密人员范围:参与设计服务的全咳嗽薄
3、保密期限:甲方设计信息递交乙方后至项目实施结束。
4、泄密责任:承担因泄密导致的甲方损失。
十一、违约责任
1、在合同履行期间,甲方单方面要求终止或解除合同,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按设计费的一半支付;超过一半时,按设计费用的全部支付。
2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担合同金额2%的逾期违约金。违约金限额为合同的总价。逾期超过7天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方的损失,乙方除负责采取补救措施外,还需承担损失的赔偿。根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。
4、由于乙方自身原因,延误了按项目规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,乙方向甲方支付该项目应收设计费的2%违约金。违约金限额为合同总价。
5、合同生效后,乙方单方面要求终止或解除合同,乙方应支付合同总价20%的补偿金。
十二、其他
1、设计过程中,甲方若需乙方派人同业主进行技术交流或讲标等现场服务,需按次及人数支付相应的费用。
2、乙方施工图设计完成,质量验收合格,递交甲方后,即为本次设计完成。设计工作完成,甲方中标后,要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协。
3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
4、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均在互谅互让的基础上进行协商,协商不成的双方提交常州市仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
5、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
6、本合同经双方签章后生效。
7、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________乙方:_________________________
代表人(签字):________________身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
设计服务合同19
第一部分信息系统工程委托监理合同
委托人________监理人_______双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的信息系统工程(以下简称“本工程”)概况如下:
工程名称:__________
工程实施地点:______
工程总投资:________
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1、本合同标准条件;
2、本合同专用条件;
3、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限和方式,向监理人支付报酬。
六、本合同自双方签字盖章后生效。
七、本合同一式_______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
委托人:(签章)______监理人:(签章)______
住所:________________住所:________________
法定代表人:(签章)__法定代表人:(签章)__
开户银行:____________开户银行:____________
账号:________________账号:________________
邮编:________________邮编:________________
电话:________________电话:________________
本合同签订于:_______年_______月_______日
第二部分标准条件
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
1、“工程”是指委托人委托实施监理的信息系统工程。
2、“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
3、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
4、“监理项目组”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的有关成员。
5、“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
6、“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或集成商原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
7、“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
第二条委托人的权利
1、委托人有对工程规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
2、监理人调换总监理工程师须事先征得委托人的同意。
3、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
4、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与集成商串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
第三条委托人的义务
1、委托人应当负责工程建设的外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
2、委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
3、委托人应当在专用条款约定的`时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
4、委托人应免费向监理人提供必要的办公用房和其他办公设施。
第四条监理人的权利
1、对工程建设有关事项包括信息系统工程的规划设计、项目实施、使用功能等要求,向委托人的建议权。
2、事先征得委托人的同意,对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议。发现工程设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人有权书面报告委托人并要求设计人更正。
3、审批工程实施的组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向集成商提出建议,并向委托人提出书面报告。
4、事先向委托人报告,经征得委托人同意后,监理人有权发布开工令、停工令、复工令。
5、工程上使用的设备和工程质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的构配件、设备,有权通知集成商停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知集成商停工整改、返工。集成商得到监理项目组或委托人的复工令后才能复工。
6、工程实施进度的检查、监督权,以及工程实际完成日期提前或超过工程实施合同规定的完成期限的签认权。
第五条监理人的义务
1、保证自签订本合同时起至履行完毕本合同项下全部义务时止,始终、不间断的具备符合国家法律、法规、部门规章规定的执行本合同所必需的资质。
2、严格执行国家的法律、法规,守法经营,按章办事,自觉维护委托人的利益。
3、接受委托人的检查、监督,严格履行服务承诺,做到诚实守信。
4、加强内部管理,提高监理质量,按照监理合同的有关规定开展监理业务,保证不发生质量问题。
5、按合同约定派出监理工作需要的监理项目组及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及监理项目组成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
6、使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
7、在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料,不得泄露委托人申明的秘密和设计人、集成商等提供并申明的秘密。
第六条在监理过程中,如果因工程实施进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第七条监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金)。触及法律的,还应当承担相应的法律责任。
第八条监理人对集成商违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。
第九条委托人或监理人向对方提出赔偿要求不能成立时,提出赔偿的一方应当补偿由于该索赔所导致对方的各种费用支出。
第十条由于委托人或集成商的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。经双方协商,适当延长完成监理业务的时间,支付监理人附加工作的报酬。
第十一条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当书面通知委托人。当恢复执行监理业务时,经双方协商后应适当增加时间用于恢复执行监理业务,监理业务的完成时间也应予以延长,并按双方约定的数量支付监理报酬。
第十二条监理人向委托人办理完验收或工程移交手续,集成商和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方可以在专用条款中约定。
第十三条当事人一方要求变更或解除合同时,应事先通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
第十四条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。监理人在收到通知后应及时答复,否则委托人有终止委托监理合同的权利,并且由监理人承担违约责任。
第十五条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。
第十六条委托的工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,在事先征得委托人同意后,其费用在预算范围内向委托人实报实销。
第十七条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
第十八条监理人驻地监理项目组及其职员不得接受监理工程项目施工集成商的任何报酬或者经济利益,坚决杜绝商业贿赂行为。
第三部分专用条件
第一条本合同监理范围和监理工作内容包括:_______________________
第二条委托人应提供的工程资料及提供时间:_______________________
第三条委托人应在__天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第四条委托人免费向监理项目组提供如下设施:_______________________
第五条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:_______________
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:_______________________
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:_______________________
设计服务合同20
合同编号:
委托方:(以下简称甲方)
设计方:(以下简称乙方)
根据《合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况:
1.工程地点:
2.建筑面积:
3.使用性质:
4.房屋结构:
二、设计程序:
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2×____________元/m2计取,设计服务合同书。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2×____________元/ m2计取,设计费总计____________元。
2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即____________元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%____________元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%____________元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图____________元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计____________元。
7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定:
三、双方责任:
一甲方责任:
1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费,合同范本《设计服务合同书》。
2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
二乙方责任:
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的'设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方____________元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方____________元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。
6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章):乙方名称(盖章):
甲方代表:法定人:
电话:代表人:
现地址:
邮编:签订日期:
设计服务合同21
合同编号:______________
甲方:______________
乙方:______________
甲、乙双方本着平等的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规就标志设计事宜达成以下协议:
一、乙方为甲方提供标志设计服务,具体包括:
基本要素:
1、企业标识
2、企业标志释义
3、标志制图法
4、标志的使用规范
5、标志的色彩规范
6、中文标准字〈横式〉
7、中文标准字〈竖式〉
8、英文标准字
9、标志与标准字组合
10、标志与标准字色彩使用规范
二、实现过程:
第一阶段:乙方全面了解甲方的需求和相关介绍后,为甲方提供8套优选设计方案,甲方选其一后与乙方沟通,提出修改意见、
第二阶段:乙方根据甲方提出的修改意见修稿、
第三阶段:确定标志设计方案,甲方向乙方支付合同余款、
第四阶段:乙方设计应用系统部分、
三、收费标准:标志设计服务费共计___________________元,大写:__________________________元整。
四、付款方式:付款方式分为首期服务费和余款两部分。甲方在合同签订之日交付首期服务费____________元。乙方向甲方交付全部设计作品当日付清余款___________________元。
五、乙方在收到全部首期服务费后_______个工作日内提供设计方案。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、从甲方付清所有设计费用之日起,被甲方采用的方案知识产权归甲方所有;
甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
4、乙方提供设计方案或设计修改方案后5日内甲方未提出书面修改意见的,视为甲方已对乙方的作品完全满意并定稿。
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、知识产权约定:
1、在未结束全部标志设计前,乙方对设计的'作品享有著作权
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有。
4、甲方定稿并付清余款后享有对确认方案的全部版权。
八、违约责任:
乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
九、不可抗力因素:
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决。确实无法调节,则根据合同法办理。
十、甲、乙双方任何一方违反本合同的,应在收到对方书面通知之日停止违约行为,并在30日内赔偿对方因此所受的损失。
十一、甲乙双方因本合同发生争议,应友好协商,协商不成的,应诉诸甲方所在的人民法院解决。
十二、本合同未尽事宜,甲乙双方可达成补充协议,补充协议与本合同具同等效力。
十三、本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同传真件、复印件均有效。
十四、标枳部分保证注册通过,如有雷同,通过修标到注册为止。
甲方:______________乙方:______________
地址:______________地址:______________
电话:______________电话:______________
e-mail:______________ e-mail:______________
授权代表:______________授权代表:______________
20_______年____月____日20_______年____月____日
设计服务合同22
甲方:_____________________ _(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据相关法律、法规之规定,现就乙方承揽甲方广告的制作及安装事宜达成如下一致协议。
第一条工程概况:
1、施工地点及具体位置描述:。
2、广告制作规格:数量:,尺寸:,面积平方米。
3、广告制作内容:以甲方提供的画面内容为准
4、广告材质及制作工艺:(见附件《》)。
5、制作完成时间:乙方承诺于_______年_________月_________日制作完成。
第二条质量与标准要求:
1、质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。
2、要求制作安全、牢固、平整、美观。
3、广告画面需要光源的,要以按照行业技术规范进行,光源数量需符合合同要求,如甲方改变或增加数量则需增加相关费用,如甲方为了省电等原因改变或减少数量则乙方不为光源的效果负责。
第三条报价及支付方式
1、广告制作费(即协议总价款):共计人民币_______________________元,大写_____ ________________元整。
2、支付方式:
A、合同签订后甲方预付全部工程款的%,共计人民币___ ______________元(大写)圆。
B、本合同规定的制作完成后,经甲方验收合格并书面确认后,个工作日内付清所有工程款项计___________________元,大写__________________圆。
第四条工程期限
自协议签订且甲方预付工程款之日起_____天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、大风等),需提前通知甲方,征得甲方同意后工期可顺延。
第五条权利与义务
(一)、甲方权利与义务:
1、办理广告设置、安装所必须的报批手续。如因店招的相关手续未完善所导致的工期延误由甲方负全部责任。
2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见,以使乙方的`施工更符合甲方公司要求。
3、在乙方要求的前提下,甲方须提供施工现场的联系人员、施工时,以及相关的水电等事宜。
4、按本合同规定结算广告的制作、安装费用。
(二)、乙方权利与义务:
1、自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
3、按照双方约定的售后服务提供售后支持。
第六条关于验收
乙方全部制作安装完工后四天内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后四天内不组织验收,视为合格。
第七条违约责任
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之一计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间45日内仍未付款,乙方可拆除甲方已安装的广告牌并做自行处理,同时追究甲方相应的法律责任。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力、画面平整、颜色符合VI识别色等指标达到相关规定。如未达到相关规定,乙方应承担返工及相应损失。
4、在本广告的制作、设置过程中,乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产,如因乙方原因造成劳动安全事故,由乙方全部负责,均与甲方无关。
5、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。
第八条售后服务
1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目,灯具光源等保修个月。广告画面的颜色按甲方提供之品牌品种,按厂家质保为准,广告牌结构(牢固)性质保3年,人为损毁乙方不负责保修。
2、如出现保修之范围,在接到甲方通知后小时内作出维修安排答复,小时内到达现场维修处理。
第九条不可抗力:
1、不可抗力指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其中本协议义务的任何事件:包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害、战争、BAO动、罢工、骚乱等。
2、如果由于不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务,则该方可暂停履行其合同义务,并在1天内以书面形式通知另一方,说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。发生不可抗力事件时,双方应协商公平的解决方法,并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。
第十条争议解决方式
1、本协议在履行过程中,如发生争议,双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。
2、如协商不成,同意提请甲方住所地人民法院诉讼管辖。
第十一条其他
1、本合同自双方授权代表签字并加盖公司合同专用章(或公章)之日起生效。
2、对本合同条款的任何变更、修改或增减,须经双方授权代表签署书面文件,该书面文件需加盖公司印章方为有效,成为本合同的组成部分,并具有同等法律效力。
3、本协议一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
4、本协议传真件、复印件有效。
5、以上内容为本合同的清洁文本,任何修改均须双方签字盖章确认,否则不产生法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
代表签字:
公司地址:
公司电话:
银行帐号:
开户银行:
签字日期:
代表签字:
公司电话:
公司地址:
签字日期:
设计服务合同23
甲方:_______
乙方:_______
甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则,经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议:
一、服务内容与价格
1.服务内容:
项目尺寸数单价合计_______
2.协议总额为_______元,大写人民币_______。
二、甲乙双方责任
1.甲方须提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用
2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求,以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。
3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案,供甲方确认,并在双方沟通基础上进行修改至完善;
若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可,乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案,在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的'所有的设计方案基础上,甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。
4.甲乙双方诚信为本,协作完成上述工作内容时间要求为:年月日前。
三、付款方式
1.本协议完成之时,甲方向乙方一次性付清协议总额即元。
2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至——乙方开户行:中国光大银行北京建国门支行
乙方开户名称:北京尽心尽意企业形象策划有限公司银行账户:
或通过工商银行现金快速汇款至:工商银行存折号码:0________郭震
3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品,甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后,乙方向甲方提供合同金额的税局发票。
四、其它事项
1.甲乙双方均不得无故终止本协议,否则违约方须承担对方的经济损失。
2.甲方向乙方付清本协议全部款项后,乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用,或经乙方特别同意。
3.本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商解决;本协议自甲乙双方签字盖章之日起即告生效。
4.本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方:_______乙方:_______
(签字盖章)(签字盖章)
电话:_______电话:_______
传真:_______传真:_______
签约日期:_______签约日期:_______
【设计服务合同】相关文章:
设计服务合同02-20
设计服务合同07-28
项目设计服务合同01-31
设计顾问服务合同07-28
设计服务合同集锦01-10
LOGO设计服务合同03-06
设计服务协议02-24
logo设计制作服务合同12-08
设计服务合同(15篇)07-28