- 相关推荐
城市民用户燃气工程实施合同书(通用10篇)
随着人们对法律的了解日益加深,合同的类型越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编精心整理的城市民用户燃气工程实施合同书,希望对大家有所帮助。
城市民用户燃气工程实施合同书 1
买方:________________
卖方:________________
兹经买卖双方充分协商一致,达成以下合同条款,双方均应严格按本合同条款、合同附件及相关补充协议(如果有)履行之。
1、设备名称、品牌、型号规格、数量、综合单价及总价格
1.1合同价格明细表
设备:________________
名称牌号:________________
商标型号:________________
规格数量:________________
设备单价:________________
1.2生产国别及制造厂商:________________。
1.3技术标准:________________按国家标准执行,具体的标准名称、标准代号及编号为:________________。
在没有相应的标准时,按部颁标准执行,具体的标准名称、标准代号及编号为:________________。
在没有国家标准和部颁标准或虽有国家标准或部颁标准,但双方根据买方的特殊要求另行约定标准的,按照买卖双方约定的标准执行。本合同双方约定的具体执行标准为:________________。
1.4质量要求:________________。
1.5环保要求:________________。
2、供货单位、交货方法和地点、到货期限、运输安全及保险
2.1供货单位名称:________________。
2.2交货方法和地点:由卖方负责运输送货至买方指定的交货地(目的地):________________。
2.3到货期限:________________。
2.4运输安全及保险:运输过程中及卸货前一切安全、保险由卖方负责。
3、包装
制造商标准包装,或具体在本合同中约定。
4、单据
4.1制造厂出具的出厂检验证书1份。
4.2制造商出具发票。
5、付款方式
5.1本合同采取分期付款,即:签订合同后付10%预付款,货到工地安装调试、验收合格后一个星期内付30%,剩余50%余款六个月内结清,质保期满结清10%质保金。
5.2买方付款时,卖方须提供发票,以租代买付款方式的,卖方须提供设备租赁发票。
6、技术资料,安装调试及培训
6.1卖方提供全套技术资料,包括维修养护手册,配件手册。
6.2由卖方派有关项目工程师负责设备的现场安装调试,并对用户进行培训,提供终身技术咨询服务。
7、运输条款
按照2.2条款约定的交货方法,由卖方负责将本合同规定的设备及相关物品运至本合同约定的目的地,运费由卖方承担。
8、质量保证
8.1卖方保证所供产品为全新,并完全符合条例本合同规定的技术标准、质量要求、规格、性能。
8.2卖方提供一份《质量保证书》、设备与配套件的《合格证明书》和《售后服务承诺书》。
8.3卖方提供设备平面布置图,并标明尺寸。
9、验收方法
9.1验收时间及程序
9.1.1验收时间:到指定施工工地一个星期内进行初步验收。
9.1.2质量验收:按照行业和合同约定的标准及期限进行验收。招标人只接受全新产品,其中不得有使用过及翻新过的部件及材料,一经发现,将视为对方严重违约,同时具有对设备测量、外观检查、运行某些或全部功能并确认其技术性能参数是否满足合同要求的权利。
9.2验收手段:双方共同验收。
9.3验收标准:按合同条款及卖方提供的说明书及发货清单验收,由卖方提供具体验收表格。
9.4验收人:买方和卖方共同组成验收小组负责验收。
9.5对货物质量提出异议的时间和办法
货物到达合同约定的目的地一年内,如发现质量和数量或重量与本合同规定不符时,买方有权向代理商或卖方任一方提出退货或索赔,所有因退货或索赔引起的一切费用包括检验费及损失均由卖方负连带赔偿责任。
9.6卖方超过规定日期交货视为违约,投标人应按迟交或不能交货部份总值的0.5%罚款每周赔偿给招标人。
10、违约责任
10.1卖方逾期交货责任
10.1.1除不可抗力外,如果卖方不能交货或不能按合同规定的`期限交货,卖方应向买方支付迟交货的迟延履行金。卖方每迟交货一天,应按迟交货总值0.5%向买方支付迟延交货违约金。同时,卖方应赔偿买方因迟延交货所产生的经济损失。
10.1.2如延迟交货超过一个月,买方有权单方面解除本合同,由此所产生的一切后果,均由卖方承担。买方同时保留向卖方索赔的权利。
10.2货物错发到货地点责任
10.2.1卖方将货物错发到货地点或接货人的,卖方除应负责运交合同规定的到货地点或交货人外,还应承但买方因此多支付的一切实际费用和迟延交货违约金。
10.2.2如果因买方错填到货地点或接货人,则由买方自行承担责任。
10.3包装不符合合同规定标准责任
如卖方供应货物不符合合同规定标准,因此而造成的货物损毁、丢失、短缺及事故所致损失,均由卖方承担责任,并负责向买方更换、补齐所短缺的货物、向买方赔偿损失。因此而造成迟延交货,则应按本合同规定向买方支付迟延交货违约金。
10.4如招标人发现有使用过及翻新过的部件及材料,经专业机构检测确认后,卖方在规定期限内除无条件更换外,并承担由此引起的一切费用。
11、不可抗力是指下述情形
11.1战争
11.2严重火灾,洪水,台风,地震
11.3罢工及其它双方同意的人力不可抗拒事故
因前述不可抗力而致卖方交货延迟或不能交货,责任不在卖方。但卖方应立即将事故以电报通知买方,并在事故发生后14天内经买方事故发生地点之有关政府机关或商会所发经的证明文件证实事故存在,并取得买方认可。
12、服务承诺
12.1本设备质量保证期为双方验收合格签字之日起个月或个工作小时。在此期间,卖方应根据使用说明书要求对机械做定期检查,由于因质量问题而卖方没及时修理造成的停机,质量保证期根据停机时间应予顺延。
12.2在质量保证期内,如设备发生故障,卖方需在接到用户通知,且通过电话指导未解决问题,_______须在24小时,外埠48小时内派员到达工地修理。质量保证期过后,卖方要根据用户需要及时提供良好的技术服务和零配件终身供应。
12.3设备到达目的地后,根据用户安排,由卖方派员到现场进行安装调试的指导服务,培训操作维修人员。在安装期间,卖方所派工程师的一切费用由卖方负担,用户仅负责提供住地到工地的交通工具和起重设备。
12.4卖方保证在国内有足够的零件库存以供维修保养使用,保证零件在接到通知后24小时内发运及时供货。
12.5卖方提供设备的中文操作保养手册及原厂零件目录及该设备电路图、液压图各2套。
12.6卖方提供设备的零部件及易损件图册各2套。
12.7卖方负责在机体醒目位置喷印“”字样和集团标志。
13.合同纠纷解决的方式
一切因执行本合同所发生和本合同有关之争执,双方应友好协商解决,如协商不能解决时,提交兰州市仲裁委员会仲裁,仲裁委员会裁决为终局裁决,对双方均有约束力。仲裁费用除非仲裁会另有决定外,均由败诉一方负担。
14、合同生效
14.1本合同自双方签字之日起生效。
14.2本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
14.3本合同如有增补事项,须经合同双方协商一致并书面签署,方具有法律效力。
15、本合同一式肆份,买方三份,卖方壹份。
买方(盖章):________________卖方(盖章):________________
法定代表人(签署):_________法定代表人(签署):__________
委托代理人:__________(签署)委托代理人(签署):__________
签署日期:________________签署日期:________________
城市民用户燃气工程实施合同书 2
甲方:_____________
乙方:________经销商
丙方:____________燃气有限公司
甲方拟在“__________”牌燃气灶。甲乙丙三方经过友好协商,本着平等互利,诚实守信的原则,根据《中华人民共和国民法典》订立以下合同:
一、产品名称、数量、价款_____________________________________________________________________________
二、交货地点:_________________________________________________________________________________________
三、交货时间:甲方提前15天通知丙方
四、结算方式:甲方收到货后一次性付清全款
五、质量保证
1、乙方保证提供的产品须为符合国家认证(本合同第一条款约定的产品)销售的产品,乙方对所提供的产品质量有担保责任。
2、乙方负责所提供的产品保修期为一年,在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供终生服务(免收服务费用),只收材料费。
3、甲方村民在使用乙方所提供的产品时,若发生火灾、爆炸等安全事故,权威机构鉴定为产品质量时,由乙方无条件承担事故责任、伤亡赔偿等全部责任,构成犯罪的移交司法机关依法处理。
六、甲方责任:
甲方应按本合同条款规定向乙方支付相应条款,如有违约,按合同总额的`千分之五向乙方支付违约金,以天计算支付违约金。
七、乙方责任:
乙方应保证供货时间、供货数量、供货质量,对所提供产品做好合同规定的售后服务条款,如乙方不能履行合同给甲方造成损失,乙方应按照合同金额的千分之五,以天计算支付违约金。
八、丙方责任:
丙方须保证为甲方提供合格的燃气并负责安装、置换、调试。
九、其他:
1、本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成,按照《中华人民共和国民法典》及相关法律执行。
2、本合同壹式叁份,甲、乙、丙三方各执壹份,自三方签字盖章之后生效。
甲方(签章)_____________乙方(签章)__________丙方(签章)______________
授权代表:____________授权代表:____________授权代表:______________
电话:_________________电话:__________________电话_____________
签约日期:______年____月____日签约日期:______年____月____日
城市民用户燃气工程实施合同书 3
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本天然气工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_____________________________
工程地点:________________
施工图号:__________________
工程内容:_________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。
标段桩号:中压:______________________
低压:__________________
三、 合同工期
开工日期:_______________竣工日期:__________________ 合同工期总天数:_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011、《工业金属管道施工及验收规范》,现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准,工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写):______________________________元(人民币)
2、合同调整价款:施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付:工程竣工验收合格后,工程结算审结半年内,分期付清。
4、计价依据:__________年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》,《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》,招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供,主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期两年。
2、保修范围:施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%,金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后,将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员,负责工程的管理、验收及对外的'协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续,协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况,发包人应及时通知设计单位到现场协商处理,并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人,负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案,经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告,经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作,严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任,消除隐患,杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意,承包人不得将所承包的工程的任何部分分包,一经发现,发包人有权单方面终止本合同,并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收,工程竣工验收合格后7日内,将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定,赔偿其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定,延误工期的,工期每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的,承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人,每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故,导致施工人员或第三者伤亡,由承包人承担全部责任,并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险,支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效,在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分,发包人肆份,承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后,擅自涂改无效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
城市民用户燃气工程实施合同书 4
合同编号:_________
供气方:_________
法定住址:_______
法定代表人:_____
职务:___________
委托代理人:_____
身份证号码:_____
通讯地址:_______
邮政编码:_______
联系人:_________
电话:___________
传真:___________
帐号:___________
电子信箱:_______
用气方:_________
法定住址:_______
法定代表人:_____
职务:___________
委托代理人:_____
身份证号码:_____
通讯地址:_______
邮政编码:_______
联系人:_________
电话:___________
传真:___________
帐号:___________
电子信箱:_______
为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章,经双方协商,签订本合同,以便共同遵守。
第一条用气地址、种类、性质和用气量
(一)用气方燃气用具所在地的地址为_________;用气贮气设备所在地的地址为_________;燃气供应站的地址为_________。
(二)用气种类为_________。
(三)用气性质为_________。
(四)用气数量
1.用气量:_________立方米/年(吨/年);_________立方米/月(吨/月);_________立方米/日(吨/日)。
2.用气调峰的约定:_________。
第二条供气方式和质量
(一)供气方式
1.供气方通过管道输送方式;瓶组供气方式;瓶装供气方式;或者_________设施,向用气方供气。
2.燃气供应时间约定:24小时连续供气;自_________时起至_________时止;或者_________。
(二)供气质量
1.供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514;人工煤气gb13612;液化气gblll74标准。
2.根据用气方用气性质,双方约定执行下述质量指标:_________。
3.供气方保证在_________前气压大于等于_________千(兆)帕。
第三条用气的价格、计量及气费结算方式
(一)供气方根据用气方的用气性质和种类,按照_________政府_________(部门)批准的燃气价格:天然气_________元/立方米;人工煤气_________元/立方米;液化石油气_________元/吨(元/立方米)收取燃气费。
在合同有效期内,遇燃气价格调整时,按照调价文件规定执行。
(二)供用燃气的计量,气费结算方式
1.供用燃气的计量器具为:_________燃气计量表;_________ic卡燃气计量;_________衡;或者_________。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。
2.供用燃气的计量:供需双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算;瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算;或者以_________为依据结算。
3.结算方式:用气方于每月_________日前采取:通过银行方式交费;到供气方供应站交费;采取_________方式交费;供气方到用气场所收费。
第四条供、用气设施产权分界与维护管理
(一)供、用气设施产权分界点是:_________。
(二)产权分界点(含)逆燃气流向的输、配气设施由供气方负责维护管理;产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气方负责维护管理,或者有偿委托供气方维护管理。
第五条权利和义务
(一)供气方权利义务
1.依照法律、法规和规章的规定,对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查,监督用气方采取有效方式保证安全用气。
2.监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气,有权制止用气方超量、超使用范围用气。
3.用气方逾期不交燃气费,供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。
4.用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时,供气方有权中断供气。
5.供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因,需要中断供气时,应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时,供气方应及时抢修,并在2小时内通知用气方。
6.所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。
7.按照国家和_________市规定的计量和气价标
准计量收费。
8.正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次,再后一次检验是三年,若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。
9.及时做好压力表及管道保养与维修。
10.供气方应当按照有关规定,在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志,并配备专职人员进行巡回检查。
11.制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度,对用气方进行必要的安全教育。
12.用气方应当按时交纳气费。逾期不交的,供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰-1%的滞纳金;情节严重的,可以中止对其供气。
(二)用气方权利义务
1.监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。
2.有权要求供气方按照国家现行规定,对燃气计量器具进行周期检定。
3.用气设施发生故障或者存在不安全隐患时,有权要求供气方提供(有偿、无偿)用气设施安全检查和维护保养的`服务。
4.按照合同约定交燃气费。
5.按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。
6.未经供气方许可,不得添装、改装燃气管道,不得更动、损害供气方的供气设施,不得擅自更换、变动供气计量装置。
7.不得在户内放气,不得自己维修灶具及气瓶。
8.严禁将液化气残液倒在群众密集的地方,以确保人身安全。
9.用气方未经供气方批准,不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。
10.用气方应按照使用规则,正确使用燃气。
11.用气方不得盗用或者转供燃气。
12.用气方不得对液化石油气钢瓶加热。
13.用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。
14.用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。
15.用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备,必须报经供气方同意,由持有相应资质证书的单位安装。
16.用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询,对不符合收费和服务标准的,可以向其行政主管部门投诉。
17.用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。
18.用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。
19.用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。
第六条违约责任
(一)供气方的违约责任
1.供气方未按照合同约定向用气方供气,应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。
2.由于供气方责任事故,造成的停气、气压降低。质量事故,给用气方造成损失的,供气方应当承担赔偿责任。
3.供气方在检修供气设施前未通报用气方,给用气方造成损失的,供气方应当承担赔偿责任。
4.由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气,使用气方受到损失的,供气方不承担赔偿责任。
(二)用气方的违约责任
1.用气方未按照合同约定使用燃气,应当向供气方支付百分之_________的违约金。
2.用气方未按期交燃气费的,还应当支付滞纳金。
3.用气方未按照合同约定用气,给供气方造成损失的,用气方应当承担赔偿责任。
第七条声明及保证
(一)供气方:
1.供气方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.供气方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)用气方:
1.用气方有权签署并有能力履行本合同。
2.用气方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第八条通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
各方通讯地址如下:_________。
2.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第九条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,供需任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十条不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第十一条争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十二条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第十三条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十四条合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
供气方(盖章):______用气方(盖章):_____
法定代表(签字):____ 法定代表(签字):___
签订地点:____________签订地点:___________
________年____月____日_______年____月____日
城市民用户燃气工程实施合同书 5
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,由甲方为乙方提供生产过程中所需的液态氮气,具体条款如下:
一、甲方在乙方生产车间附近安装一套30—50立方米的低温液态氮气储槽,其产权归甲方所有。
二、甲方的设备安装地方由乙方提供符合安全标准的位置,设备基础由乙方负责施工,甲方提供图纸。
三、甲方的设施不包括乙方生产连接管线,只提供储槽(含2个出液口),出液口后端管线由乙方负责施工,与甲方无关。
四、储槽的最大工作压力为0.8mpa,防雷手续和技监等管理部门的费用、使用手续及储槽的检验、维护保养由乙方负责。
五、乙方必须负责生产过程中甲方的.设备设施不被人为的损坏。否则承担赔偿责任。
六、乙方电话通知甲方送液氮时,甲方必须24小时内到货,不得影响乙方生产,本合同签订后60天内甲方将设备设施安装到位,不得影响甲方的施工进度。
七、计量方式为过磅按吨位结算:计量地点及费用由乙方负责。
八、价格:按1000元/T到厂结算,每月用量超过60T以上部分按950元/T结算,如果月用量超过80T以上,则全部按950元/T结算,月保底用量为30T,每少1T,乙方则按每吨补贴200元给甲方。如遇外部因素调价,双方协商再定。
九、按月结算凭17%增值税发票,次月5号前结清上月货款。如因货款支付不及时导致液氮供应不及时由乙方负责。
十、此合同从__________年4月1日起生效,有效期为伍年。
十一、液氮价格:一年一定。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,签字生效。
甲方(签)章:
乙方(签章):
________年______月_______日:
城市民用户燃气工程实施合同书 6
甲方:__________________
代表:__________________
地址:__________________
电话:__________________
乙方:__________________
代表:__________________
地址:__________________
电话:__________________
为进一步明确具体合作事宜,甲、乙双方就天然气加气站项目合作,双方经友好协商,签订本合作协议。
一、合作形式
甲方负责在______县范围内提供符合乙方条件的土地使用权,由乙方负责建设加气站建设的全部资金和经营。
二、甲方提供给乙方的土地要求
1、符合______县加气站建设专业规划的要求。
2、土地面积约为______亩左右。
3、土地位置由双方共同确认后再由甲方办理取得土地的相关手续,费用全部由甲方承担。
4、土地使用权办理到甲方名下。
三、合作期限
双方约定合作期限为______年,自加气站投入使用之日开始计算。
四、合作双方责任
1、甲方不参与加气站的日常经营和管理,但考虑甲方拥有良好的公共关系资源,为促进加气站业务开发,实现双方利益最大化,甲方根据乙方市场开发计划取得政府相应政策支持。
2、甲方协助乙方办理建设加气站的相关手续,必须保证乙方开工建设及正常经营的`顺利开展,负责协调因该土地产生的纠纷,若因土地问题影响乙方正常经营管理,由甲方承担责任。
3、乙方在甲方所提供的土地范围内建设经营天然气加气站,从事天然气的零售及其他相关业务,乙方不得擅自改变该土地的用途。
五、盈亏分担
1、在合作期内,对用于加气站建设及经营管理所发生的人员工资、水费、电费、行政事业性收费、税费(包括经营税费、土地税、房产税、企业所得税等)等一切费用核算进入加气站成本。加气站财务核算单独建立一套财务备查账,甲方可委派一名专业人员对该站财务收支进行核查,有异议时可依法申请审计。
2、乙方回报给甲方加气站当年实现的税后净利润的______%计算,若该站前期经营亏损,则在该站盈利后,首先弥补该站以前亏损后,再按剩余净利润的______%计算。当年回报于次年______月份支付,甲方于次年______月中旬前开具上一年度发票给乙方,乙方收到甲方发票后______日内支付给甲方。
六、违约责任
双方应将对方作为唯一合作方,否则违约方按未合作的每宗土地或其他相关业务等在合作期限内向对方支付违约金_____万元每年。
七、不可抗力
在合作期内,如果发生地震、水灾、战争、国家或当地政策等双方不可预见也不能控制的不可抗力事件,或者国家政府对合作土地征用,则协议终止。
八、其他
1、为了加强合作经营、在必要情况下双方经友好协商后及时对协议条款进行修改或添加补充协议。
2、协议期满,在同等条件下,双方可优先继续合作。
3、履行本协议产生争议由双方协商解决,协商不成时提交______方所在地法院诉讼解决。
4、本协议一式______份,双方签字盖章生效,各执______份。
甲方(签章):__________________
代表人(签字):__________________
______年______月______日
乙方(签章):__________________
代表人(签字):__________________
______年______月______日
城市民用户燃气工程实施合同书 7
甲方: _____________
乙方: ____________
根据《中华人民共和国民法典》之规定,经甲、乙双方充分友好协商,本着互惠互利、共同发展的双赢原则,就甲方向乙方购买燃气器具事宜特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格、价格
产品名称 __________
规格/型号 ___________
单价 _____________
数量 ____________
合计______________
总金额:(大写)____________元整
第二条 产品的技术、质量标准双方同意,产品技术、质量按下列标准执行:
1、按国家标准《家用燃气灶具》(GB16410-20__)执行;
2、按省市地方标准执行。
第三条 包装标准及费用
乙方提供产品外包装及外标识均符合国家或专业标准要求,包装费由乙方承担,如甲方有特殊要求,则由甲方承担,并保证产品到交货地完好无损。
第四条 结算方式和期限
一次性付款甲方自________挂表通气之日起三日内将产品总价款一次性支付给乙方。
第五条 交货及运输方式
一、交货方法,按下列第(________)项执行:
1、乙方送货;
2、甲方自提。
二、如采用乙方送货方式,则:
1、送货时间:在乙方收到甲方所支付的全部货款之日起_____天内。(注:双方约定供货方式为贷金券,后期用户持我司制作的贷金券换取等额产品。)
2、到货地点和接货单位(或接货人)为: ______________ ,卸货工作由甲方负责。(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同约定的交货期限前_____日书面通知乙方,以便乙方及时调整供货计划。)
3、运输方式:乙方根据合同约定地点送至甲方,运费(包括运输保险等相关费用)由乙方承担,如因甲方原因造成二次运输,则甲方承担运输费用。
4、风险转移:乙方将产品交付至承运人之日起,产品毁损、灭失的风险转移至甲方。
三、如采用甲方自提方式,则
1、提货时间:自乙方收到甲方通知之日起_________日内。
2、提货地点:____________
3、风险转移:乙方将产品交付至甲方指派的提货人之日起,产品毁损、灭失的风险转移至甲方。
第六条 产品的.验收
一、甲方在收到产品时,现场对产品外包装、数量、规格进行验收,甲方验收合格并签字确认,在出入库、储存或安装过程中,由于操作不当导致产品损坏,由甲方负责维修或可委托乙方返厂维修,所产生的费用由甲方承担。
二、甲方在验收中,如果发现产品的外包装、数量、规格不符合合同约定,或如出现质量问题应保管好产品,作好原始记录,妥善保管,并现场向乙方提出书面异议,乙方现场做出反馈意见。因甲方保管不善导致产品出现质量问题的,由甲方自行承担责任。
三、非乙方原因造成产品数量、规格不符合合同约定的,不属于异议范畴。
第七条 安装、维修服务
乙方负责对销售产品进行安装及调试工作,并提供销售产品三年保修服务,免收人工费,如涉及到产品维修、安装辅材则据实结算(自甲方收到产品之日起算),保修期内由于产品质量问题所造成的故障,由乙方负责维修,并承担相关费用。保修期满,产品出现故障的,乙方提供有偿服务。销售及安装价格不含以下费用:
1、热水器安装时,烟道机开孔费。
2、热水器安装自带标准配件之外的安装辅材费。
3、其他燃气灶安装开孔费。
第八条 违约责任
1、如交付产品的数量、规格不符合合同约定标准的,乙方根据产品的具体情况,负责包换,并承担调换而支付的实际费用。
2、甲方逾期支付货款的,每日按合同价款的_____%向乙方支付违约金;迟延付款超过_____日的,乙方有权解除本合同,并要求甲方赔偿由此造成的一切损失。
3、甲方违反合同约定拒绝收货(提货)的或未在乙方指定期限内收货(提货),应当按合同价款的_____%向乙方支付违约金。
4、本合同甲方如提出增加合同数量,应提前_____日通知乙方,并在付清款项后,另附补充协议约定。
5、本合同任一方如提出减少合同数量,变动交货时间,应提前_____日通知对方,并征得同意,否则应按合同价款的_____%向守约方支付违约金。
第九条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条 其它
1、本合同履行如发生争议,甲、乙双方应当及时协商解决,协商不成时任何一方可向乙方住所地的人民法院提起诉讼。
2、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,签署补充合同,补充合同与本合同具同等法律效力。
甲方:__________________
乙方:___________________
法定代表人:____________
法定代表人:_____________
________年____月 ___日
________年____月 ___日
城市民用户燃气工程实施合同书 8
甲方:_________(购买方)
乙方:___________(供货方)
合同签定日期:__________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规,甲、乙双方本着平等互利,诚实守信、共同发展的原则;经双方友好协商,就甲方购买乙方经销的“_______”牌燃气采暖热水炉事宜达成一致,签订如下合同。
一、合同标的及价格
1.1货货物名称、____________
规格型号_________
数量、__________
价格_________
金额_________
1.2关于供货货物的其它说明:人民币大写:__________元整(¥______)燃料种类数量单价(元)金额(元)备注以上价格为不含税价格,仅包含运费,但不包含安装费。
二、交货事项_________________________________________________________________________________________
三、付款方式:
3.1合同签订后,甲方支付合同金额的__________,即__________元,作为保证金,保证本合同所有货物在____年____月____日前提完,否则本合同价格失效,乙方有权扣除保证金。
3.2甲方每批次货物发货之前,预付本批次货物金额的_______元,作为订金,乙方安排发货,货到现场时,甲方支付给乙方本批次货款的______元,安装调试好时,付完本批次全部货款。若甲方不具备安装调试条件,货到之日起30个工作日内,乙方视甲方为安装调试完毕,甲方需付给乙方全部货款
3.3甲方每批次发货量不得少于则乙方有权上调单价。
四、货物运输
4.1本产品的交货地为:
4.2本产品的.运费、保险费由乙方承担。
4.2货物运输方式:汽车运输□火车运输
五、违约和索赔
5.1任何一方单方面解除本合同,应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金,并承担由此引起的一切法律责任。
5.2若甲方提供的产品与约定不符或不能验收合格,甲方予以更换,更换后仍不满足乙方要求的,甲方按报价的三倍给予甲方经济补偿。
5.3甲方未能在约定日期到货(除不可抗力原因外),每延误一天扣罚合同总款的‰,延误超过10天以上除按天扣罚外,另扣罚总价款的____%作为违约金,且乙方有权单方面书面解除合同,由甲方承担合同总价款30%的违约金。
六、争议与仲裁
所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。
七、文本和生效
本协议壹式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
开户行:__________开户行:_____________
账号:___________
____年____月____日
城市民用户燃气工程实施合同书 9
甲方(燃气公司):_____________
乙方(用户):_____________
鉴于甲方为合法注册并具有城市燃气经营资质的企业,乙方为需要使用燃气服务的合法居民/单位,双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商,就乙方所在_____________的燃气工程安装事宜达成如下协议:
一、工程内容
工程名称:_____________
工程范围:_____________
工程标准:_____________。
二、工程期限
工程预计开始日期:_____________
工程预计完成日期:_____________
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方可协商调整工程期限。
三、费用与支付
工程总费用:_____________元(人民币),大写_____________。
支付方式:
预付款:合同签订后____日内,乙方向甲方支付总费用的_____________%作为预付款。
进度款:工程进度达到_____%时,支付总费用的_____________%。
尾款:工程验收合格后____日内,支付剩余的_____________%。
发票提供:甲方在收到每笔款项后,应向乙方开具相应金额的正式发票。
四、工程质量与验收
甲方应确保工程符合国家及地方燃气安装质量标准,保证施工安全。
工程完成后,甲方负责组织相关部门进行验收,乙方有权参与验收过程。
验收合格后,甲方应提供书面验收报告给乙方。
五、保修期
自工程验收合格之日起,甲方提供_____________年的`免费保修服务,保修期内非人为损坏的燃气设施,由甲方负责免费维修或更换。
六、违约责任
任何一方违反本合同约定,均应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
如因甲方原因导致工程延期,甲方应按日支付合同总价的_____________%作为违约金;如因乙方原因导致工程延误,乙方也应承担相应责任。
七、争议解决
双方因执行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,提交_____________按照其仲裁规则进行仲裁/诉讼。
八、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): ____________________
代表签字: ____________________
日期: ____________________
乙方(签字/盖章): ____________________
代表签字: ____________________
日期: ____________________
城市民用户燃气工程实施合同书 10
甲方(建设单位/需求方):
名称:_____________
地址:_____________
联系电话:_____________
法定代表人/负责人:_____________
乙方(施工单位/供应方):
名称:_____________
地址:_____________
联系电话:_____________
法定代表人/负责人:_____________
营业执照号码/资质证书编号:_____________
鉴于:
甲方拟对自己的住所/办公地址(以下简称“项目地址”)进行燃气工程实施,乙方具备相应的资质和能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,达成如下合同:
一、项目概述
项目名称:_____________
项目地址:_____________
工程内容及范围:
户内燃气管道及设施安装
户外燃气干、支管及设施安装
包括但不限于燃气系统设计、设备选型、安装、调试和验收等全套工程服务
二、合同价格和支付方式
合同总价款:人民币_____________元(大写:_____________元)
支付方式:
预付款:合同签订后__日内,甲方支付总价款的__%作为预付款,即人民币_____________元。
进度款:根据项目施工进度,甲方在乙方提交进度报告并经甲方审核确认后__日内,支付相应比例的进度款。
竣工款:项目完成并经甲方验收合格后__日内,甲方支付剩余的款项。
三、双方责任
甲方责任:
提供项目所需的'相关资料,包括但不限于图纸、设计文件、场地使用许可证等。
在项目实施过程中提供必要的配合、协助,确保项目按计划进行。
按照协议约定的支付方式和时间付清项目费用。
乙方责任:
负责燃气工程的设计、施工、设备采购、工程验收等一系列工作。
确保工程质量符合相关标准和规范,提供合格的材料和设备。
按时、按质、按量完成项目任务,确保工程质量达到相应标准。
四、工程期限
工程起止日期:自____年__月__日起至____年__月__日止。
工程总工期:共计__天。如因不可抗力因素导致工程延期,双方应及时协商解决,并努力减少损失。
五、质量保证与售后服务
质量保证:乙方对所提供的燃气工程实施项目质量负责,承诺项目交付后__年内的质量问题免费维修。
售后服务:乙方提供终身售后服务,及时响应甲方的技术支持、维修等需求。
六、保密条款
甲方和乙方在合作过程中可能涉及商业秘密和技术机密,双方应严格遵守保密约定。
未经对方许可,任何一方不得向第三方透露合作中的商业秘密和技术机密信息。
合作终止后,双方应对已获得的商业秘密和技术机密信息进行销毁或退还。
七、违约责任
任何一方未履行合同约定的义务或违反合同约定的,应承担相应的违约责任。
如一方严重违约导致另一方遭受损失,应赔偿全部损失。
如一方延迟履行合同义务,应按照合同总价款的每日万分之一支付违约金。
八、争议解决
本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为项目完成之日起至验收合格之日止。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字/盖章):_____________
日期:____年__月__日
乙方(签字/盖章):_____________
日期:____年__月__日
【城市民用户燃气工程实施合同书】相关文章:
城市民用户燃气工程实施合同书10-03
城市燃气工程采购管理10-08
文明城市提升工程实施方案10-07
城市公交提升工程实施情况调研报告10-08
城市放心粮油工程实施方案范文10-07
城市放心粮油工程实施方案模板10-07
燃气工程竣工报告06-14
关于城市放心粮油工程实施方案模板10-07
燃气安全宣传实施方案05-23
燃气隐患治理的实施方案03-26